범, 공사 방범문 도급
갑측 (주문자):
파티 b (계약자):
계약 쌍방의 권리, 의무 및 경제적 책임을 명확히 하기 위해 계약의 전면적인 이행을 보장하기 위해,' 중화인민공화국 계약법' 및 관련 규정에 따라 쌍방은 동등한 협의를 거쳐 쌍방이 공동으로 준수할 수 있도록 다음과 같은 조항을 달성했다.
첫 번째는 농작물의 이름, 수량, 규격, 품질 및 가격을 결정합니다.
참고: 결제는 실제 설치 주택 수를 기준으로 하고 면적은 현장 실측 면적을 기준으로 합니다.
이상 가격은 일회성 보증 가격입니다. 구매자가 계속 주문할 때 7 일 전에 공급자에게 계획 통지를 제공하여 을측에 통지해야 합니다. 공사 기간 요구 사항:
제 2 조 계약 방법 및 자료 제공
2. 1 계약 모델: 을측은 업무와 자재를 담당하고, 모든 재료는 을측이 제공합니다 .. 제작, 설치 및 시공 설치 현장으로 운송합니다.
2.2 계약 가격에는 제작, 설치, 운송, 하역, 철물, 클로저, 전기 잠금 등이 포함됩니다.
2.3 재료 표준:
2.3 을측의 제품에는 반드시 공장 합격증을 첨부해야 한다. 검사가 필요한 경우 검사 증명서를 품질 정보로 갑측에 제공해야 합니다 .. 불합격 제품과 위조품 사용을 금지하다. 을 측이 무조건 반품하면 을 측은 다시 반품한다.
제 3 조 계약 범위
3. 1 파티 b 계약 처리 범위:
3.2 프로젝트 위치:
제 4 조 계약 가격의 계산, 결제 및 지불 방법
4. 1 계산 방법: 면적은 현장 측정 면적을 기준으로 합니다.
4.2 본 계약이 체결된 후 을측은 반드시 샘플을 제공해야 하며, 갑의 동의를 거쳐 대량으로 사용할 수 있으며, 을측은 전액 출자할 것이다.
4.3 지불 방법: 설치 검수 합격 후 총가격의 95%, 나머지 5% 는 품질보증금으로 준공 검수 합격 무품질문제의 보증이 만료된 후 지급됩니다.
제 5 조 계약 가격 및 보수
계약 가격은 * * *: 인민폐를 결제 단위로 계산합니다. 제 6 조 가공, 제조 및 설치 요구 사항
6. 1 본 계약이 체결된 후, 갑측은 제때에 을측에 관련 자료를 제공해야 하며, 구체적인 시공 사이즈는 을측이 현장에서 측정해야 한다.
6.2 을측이 입장한 후 갑측은 전원 연결, 전기계량기 설치, 관련 비용 및 전기세는 을측이 부담해야 한다.
6.3 을 측은 반드시 갑 측의 요구에 따라 문형을 엄격하게 설계해야 하며, 갑 측이 서명을 심사한 후에야 생산할 수 있다.
6.4 을 측은 시공 단계에서 총청부업자와 협조하고 진도 요구에 따라 제때에 설치를 제공해야 한다. 6.5 공사의 진도와 품질을 보장하기 위해 시공단계 총포장은 을측에 맞춰 출입구 장애물을 치우고, 을측은 설치된 제품을 보호할 책임이 있으며, 부적절한 보호로 인한 피해는 을측이 부담한다.
제 7 조 공사 기간
7. 1 갑은 착공 3 일 전에 을측에 착공 통지를 보내야 하고, 을측은 갑을 쌍방이 토건측과 협의하여 공사 기간을 확정한 후 갑측에 서면 진도 보고서를 제출해야 한다. 을측은 반드시 가공 설치 진도를 보장해야 하며, 갑측 공사의 제때 준공 검수에 영향을 주어서는 안 된다.
7.2 다음과 같은 상황 중 하나가 발생할 경우, 갑측 현장 대표가 서명한 후 공사 기간은 그에 따라 순연된다.
(1) 시공 준비 규정에 따라 시공장, 전력, 장애물을 제공할 수 없고 설치 조건이 없어 장내 시공에 영향을 미친다.
(2) 공사 중 현장에서 24 시간 이상 정전이 계속되면 정상 시공에 영향을 미칠 것이다.
(3) 불가항력으로 인해 공사 기간이 지연되었다. 제 8 조 프로젝트 품질 기준 및 수용 방법
8. 1 본 공사의 품질 요구 사항은 현행 국가 스테인리스강 문과 창문 기준에 부합한다.
8.2 을측은 반드시 시공도면, 문서 및 국가건축공사 규범, 규정, 표준에 따라 시공하고 갑측 대표의 감독과 정돈을 받아야 한다.
8.3 공사 중 품질사고가 발생했으며, 을측은 갑의 상주 대표와 현지 건설공사 품질감독소에 즉시 보고해야 하며, 일반 품질사고 처리 결과는 업주와 품질감독소에 제출해야 한다. 중대 품질사고 처리 방안은 설계 단위, 품질감독소, 하청 등 기관에서 연구하며, 설계 단위 비자 후 실시되며, 발생한 비용은 계약자가 부담한다. 을측은 안전훈련 교부, 안전책임, 안전보호를 책임진다.
제 9 조 품질 보증
공사가 준공된 후 을측은 규정에 따라 도급 공사에 대한 보증을 해야 하며, 보증기간은 국가 규정에 따라 집행해야 한다. 이 기간 동안 을측은 을측이 제조하고 설치한 제품의 품질 문제를 무료로 수리하거나 교체해야 한다.
파티 a 가 파티 b 에게 유지 보수를 알릴 때 파티 b 는 제 시간에 수리해야합니다. 을측이 제때에 수리하지 않으면, 갑측은 인원을 정비할 권리가 있으며, 모든 비용은 보증금에서 공제됩니다. 보증 기간이 만료된 후 보증 비용이 없으면 갑측이 전액 보증금을 환불합니다.
제 10 조 안전 및 특별 협정
1. 공사 과정에서 을측은 반드시 국가 조작 규정에 따라 엄격하게 조작해야 하고, 고공작업은 반드시 안전벨트를 착용해야 하며, 시공현장에 들어가면 반드시 안전모를 착용해야 한다. 을측의 원인으로 안전사고가 발생한다면, 갑은 협조를 조정할 책임이 있으며, 모든 책임과 비용은 을측이 부담합니다 .....
2. 쌍방이 달리 합의하지 않는 한 을측은 자신의 설비, 기술, 노동력으로 주요 업무를 완성해야 한다. 본 계약의 내용을 제 3 자에게 하청하는 것은 금지되어 있습니다. 발견된 경우, 갑측은 언제든지 본 계약을 해지할 권리가 있다.
제 11 조 계약 위반에 대한 책임
1 1. 1 의 공사 품질이 계약규정을 준수하지 않을 경우 을측은 무료 수리 및 재작업을 책임져야 합니다.
1 1.2 수리나 재작업으로 인해 인도가 연기된 경우, 을측은 갑측에 연기위약금을 지불하고, 기한이 지난 날마다 갑측에 계약가격의 천분의 일을 지불해야 한다.
1 1.3 갑이 계약대로 책임을 이행하지 못할 경우, 갑측은 준공일뿐만 아니라 계약자가 초래한 실제 손실을 배상해야 합니다.
제 12 조 분쟁 처리
쌍방이 본 계약을 이행하는 과정에서 분쟁이 발생하면 우선 우호적인 협상을 통해 해결해야 한다. 협상이 이루어지지 않으면 태원시에서 관할권이 있는 인민법원이 소송을 통해 해결할 수 있다.
본 계약의 미해결 사항은 쌍방이 협의하여 보충 협의를 달성할 수 있으며, 보충 협의는 본 계약의 불가분의 일부이다.
제 13 조 계약의 효력 및 매수
본 계약은 한 양식에 3 부, 갑 2 부, 을 1 부, 쌍방이 서명하고 도장을 찍어서 효력이 발생한다.
파티 a: (인감) 파티 b: (인감)
서명: 서명:
계약 체결 장소: 타이 위엔 서명 날짜:
범, 공사 방범문 도급
고용주 (전체 이름): (이하 갑) 계약자 (전체 이름): (이하 을)
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙에 따라 양측은 다이아? 메림경원 프로젝트 방화방도문 제작 및 설치 공사 문제에 대해 협의를 거쳐 본 계약을 체결하였다.
첫째, 프로젝트 개요
프로젝트 이름:
프로젝트 위치:
시공 단위:
둘째, 프로젝트 계약 방법, 범위 및 내용
도급 방식: 계약자는 각 계약의 종합 단가에 따라 재료, 품질, 안전문명 건설, 공사 기간, 기계 (진퇴장 포함) 를 도급한다.
계약 범위: 다이아? 매림경원 공사 강철 방화방도문 및 방도문 제작 설치의 모든 공사량. 계약 내용: 다이아? 멜린경원 프로젝트 방화방도문, 방도문 제작 설치 관련 내용, 공사 전 과정에 관련된 모든 품질 검사, 모든 기술 자료의 수집, 정리, 편집, 전력 공급, 급수, 임시시설 관련 공사 내용.
브랜드: 왕리유한공사 생산? 왕력? 브랜드 강철 방화 안전문.
셋. 가방 가격
1. 본 계약에는 세금 포함 종합 단가와 잠정 계약의 총 가격이 다음과 같습니다.
가정용 강철 방화 도난 방지 도어 세금 포함 종합 단위표
주: 위의 종합 단가는 제조, 운송, 취급, 설치, 공공공사, 조치, 관리비, 이익, 비경쟁비, 시험검사비, 주시공단위와의 협력비, 재료위험, 세금, 검수, 관련 관리부의 수수료 등 모든 비용을 포함한 고정 단가입니다. 기타 고려되지 않은 요소는 계약자의 우선 순위로 간주해야 합니다.
2, 안전 도어 주요 기술 매개 변수 요구 사항:
① 전면 및 후면 도어 두께는 mm 입니다.
(2) 도어 팬 두께는 밀리미터이다.
③ 도어 잠금 후크가있는 AB 기계식 잠금 장치를위한 도어 잠금 장치;
(4) 문틀 두께는 밀리미터이다.
⑤ 외관:
3. 본 프로젝트 공사 결산가격에 따라 을측은 갑측에 본 프로젝트의 현지 세무서의 요구에 부합하는 전액 송장을 발행해야 합니다.
4. 유틸리티, 장소 임대비, 시공협력비는 을측과 토건기관에서 결제합니다.
넷째, 건설 기간
1, 본 공사 기간은 달력 일이며, 구체적인 착공일은 갑공학부 개공령을 기준으로 합니다.
2. 공사 기간은 반드시 공사 품질을 보장하는 전제 하에 약속된 공사 기간에 따라 완성해야 하며, 지연마다 하루 500 위안의 준공 기간을 처벌해야 한다. 불가항력의 경우, 을측은 제때에 갑 측 현장 대표에게 보고해야 하며, 갑 측 현장 대표의 서면 동의를 거친 후에야 공사 기간을 연장할 수 있다. 공사 기간이 순연된 후 공사 가격을 늘리지 않는다.
3. 공사가 준공된 후, 갑측은 준공 검수 보고서를 승인하고, 관련 부서를 조직하여 준공 검수를 진행해야 한다. 한 번에 품질 감독 검수를 통과하면 갑의 승인을 받은 신고 준공 검수 날짜는 본 공사 준공일입니다. 첫 검수 불합격은 품질감 부서의 최종 검수 날짜를 준공일로 한다.
다섯째, 엔지니어링 품질, 기술 요구 사항, 품질 보증:
1. 공사 품질: 공사는 현행 관련 품질 검수 기준, 규범, 규정에 따라 검수하여 방도문 공사의 품질을 1 회 검수 합격을 보장합니다. 본 공사 (방범문 설치) 검수 불합격이 전체 준공 검수에 영향을 미칠 경우 계약자는 모든 손실 (개발자 지연 배상 고객이 초래한 손실 포함) 을 책임진다.
2, 기술적 요구 사항:
(1) 강철 방화문에 대한 국가의 관련 기술 요구 사항을 준수하며 설치 품질은 현행 관련 시공 품질 검수 기준에 부합해야 합니다.
(2) 누름: 요청
(3) 기타 명시되지 않은 요구 사항은 관련 표준 GB14101-93 및 GBJ 16-87 을 참조하십시오.
(4) 문틀에는 밀폐 슬롯이 있어야 하며, 슬롯 안에는 불연재로 만든 밀봉이 박혀 있어야 한다.
3, 품질 보증 기간:
본 공사의 품질 보증은 국무원 279 호령에 따라 집행되며, 보증기간은 1 년이다. 보증 기간 동안 을측은 갑의 통지를 받은 후 48 시간 이내에 비인간적인 원인으로 인한 품질 문제를 수리해야 한다. 보증 기간 동안 을측은 전담자를 지정하여 연락 (연락처, 전화) 해야 합니다. 인원이 변경되면 청부업자는 즉시 서면으로 갑측에 통지해야 한다. 만약 연락이 중단되면 갑측은 제 3 자를 초빙하여 수리 작업을 완성할 권리가 있으며, 비용은 을측 보증금에서 공제됩니다. 을측이 요구에 따라 제때에 수리를 할 수 없거나, 한 번의 수리가 사용 요구에 미치지 못할 경우, 갑이나 부동산 관리 회사는 제 3 자를 고용하여 수리를 할 권리가 있으며, 발생한 비용은 시장가격의 원칙과 갑이나 부동산 관리 회사와 제 3 자 수리 단위의 실제 발생 비용은 을측 보증금에서 공제됩니다.
자동동사 갑과 을측의 책임.
1, 당사자 a 의 책임
(1) 갑측은 시공현장의 각 작업팀이 교차 작업을 하는 등 상황에 따른 갈등을 조율할 권리가 있으며 을측은 반드시 갑측의 처리 의견에 복종해야 한다.
(2) 시공 도면, 도면 회심 기요, 안전기술 교부 등 본 공사와 관련된 기술 자료를 제공할 책임이 있다.
(3) 을측에 임시수원과 임시전원을 조정하고 제공할 책임이 있다 .....
(4) 공사의 원활한 시공을 보장하기 위해 업주는 동지를 배정하여 시공 과정의 관련 문제를 처리하고 각 방면의 관계를 조율하였다. 전화:.
을측의 책임
(1) 을측은 국가 규범과 업계 표준을 엄격히 준수하고, 제품의 품질을 보장하고, 방화문 등 제품에 대한 자질, 완벽한 검사 보고서, 성능 테스트 등의 기술 증명 자료를 모두 제공해야 한다. 시공 계약을 전면적으로 이행하기 위해서는 을측이 반드시 과학적으로 상세한 시공 계획과 진도를 제정하고, 공사 계획과 진도에 따라 엄격하게 시공하여 공사의 질과 제때에 완성할 수 있도록 해야 한다.
(2) 을 측은 반드시 시공도면, 규범, 규정 및 갑, 감독, 감독의 교부 요구 사항에 따라 시공을 진행해야 하며, 자체 시험에 합격한 후에야 갑, 감독에게 특별 검사를 실시할 수 있다. 공사 과정에서 을측은 반드시 갑 측 관련 부서와 직능인의 감독 관리에 복종해야 한다. 그렇지 않으면 갑은 계약을 해지할 권리가 있다.
(3) 공사 중 문제가 발견되면 반드시 제때에 서면 서신을 보내야 하며, 갑의 서명을 거친 후 갑측 관련 기술자와 함께 발견된 문제를 분석하고 처리해야 한다. 은폐가 있으면 모든 결과는 을측이 책임진다.
(4) 시공현장 수력연결을 담당하고, 시공수전비용은 을측이 부담하며, 가격은 갑측 총패키지 현행기준에 따라 청구됩니다.
(5) 을측의 원인으로 인한 품질사고로 을측은 무조건 재작업하여 합격할 때까지 이에 따른 모든 시공비용을 부담해야 한다. 갑은 재량에 따라 을측에 대해 품질처벌을 할 권리가 있으며, 을측은 갑측의 품질처벌을 무조건 받아들여야 한다.