토목공사 모범문
갑: 을:
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법규에 따라 공사의 질을 보장하고 시공 임무를 완수하기 위해 쌍방의 책임을 명확히 하고, 갑을 쌍방이 협의를 거쳐 본 계약을 특별히 체결하였다.
제 1 조: 프로젝트 개요
1, 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치:
프로젝트 내용: 토목 공학
4. 건축면적: 2 번 작업장 면적은 약 4500m2, 3 번 작업장 면적은 약1.500m2 입니다. 결제는 실제로 완료된 수량을 기준으로 해야 합니다.
제 2 조: 계약 방법
1. 계약 프로젝트 및 재료. 을측은 시공에 필요한 건축 자재와 건축 자재, 그리고 모든 시공 설비를 구매할 책임이 있다.
프로젝트 비용: 프로젝트 단가는 할당량 20xx 로 계산됩니다. 2 호 공장 단가는 432.87 원/평방미터, 3 호 공장 단가는 473.48 원/평방미터, 2, 3 호 총건설비는 약 260 만원이다. 위 항목은 실제 준공 면적에 따라 결제합니다 (세금 제외).
3. 을측이 공사 과정에서 공사를 늘리거나 줄일 때, 갑을 쌍방은 협의하여 준공 결산에 포함시켜야 한다.
4. 시공과정에서 을측은 갑이 제기한 의견과 건의를 들어야 하고, 갑측은 시공에 영향을 주지 않고 수시로 공사를 점검하고 감독할 수 있으며, 품질문제 재작업으로 인한 모든 손실은 을측이 부담한다 .....
제 3 조: 건설 기간
1, 계약 체결 후 90 일.
2. 공사의 질을 보장한다는 전제하에 비, 불가항력 등으로 준공일은 순연될 수 있다. 을측이 인위적인 이유로 공사 기간이 지연되면 갑측은 200 원/일로 미지급금에서 공제할 권리가 있다.
제 4 조: 프로젝트 품질
1. 전체 공사는 갑의 요구에 따라 품질보증으로 완료되어 합격합니다.
2. 을측이 갑의 요구를 충족시키지 못하면 을측은 품질 불합격으로 인한 재작업 비용과 재료비를 책임져야 한다.
제 5 조: 프로젝트 비용 정산 방법
1. 계약서에 서명하면 을측은 시공사를 적극 조직하여 시공을 진행해야 한다. 말뚝 기초 공사가 완료된 후, 갑 측이 을 측에 공사 가격의 30% 를 지불하였다. 플러스 마이너스 제로를 기준으로 30% 를 지불합니다. 프로젝트 완료 수락 합격 지불 30%; 나머지 10% 는 엔지니어링 보증으로 사용됩니다. 공사가 준공되어 검수하고 갑이 사용하는 날부터 을측은 1 년 동안 품질 문제가 없고 만기가 되면 품질보증금을 일시불로 지급한다. (윌리엄 셰익스피어, 품질보증, 품질보증, 품질보증, 품질보증, 품질보증, 품질보증, 품질보증) 보증 기간 내에 품질 문제가 있을 경우 을측은 제때에 처리해야 합니다. 그렇지 않으면 갑은 스스로 수리할 권리가 있으며 인건비와 재료비는 보증금에서 공제됩니다.
갑을 쌍방은 반드시 상술한 협의를 준수해야 한다.
제 6 조: 자재 공급
시공에 필요한 재료는 갑측 현장에서 품질을 확인한 후에야 시공에 사용할 수 있다. 그렇지 않으면 발생한 손실은 을측이 부담한다 .....
제 7 조: 프로젝트 수락
공사의 품질은 반드시 계약서에 규정된 기준과 규범을 충족해야 한다. 공사가 준공된 지 30 일 이내에 갑측의 원인으로 공사가 검수를 통과하지 못하면 공사가 검수를 통과한 것으로 간주된다.
제 8 조: 안전 생산 및 기타
1. 공사 중 안전을 공사 1 위에 두어야 하며, 특히 공사용 전기수의 안전에 주의해야 하며, 고공작업은 안전벨트를 매고 안전문명 건설을 해야 하며, 모든 안전하지 않은 사고의 발생을 막아야 한다. 상해 사망 등 안전사고가 발생하면 을측이 스스로 책임지고 갑측은 어떠한 책임도 지지 않습니다.
본 계약은 쌍방이 서명하고 도장을 찍는 날부터 효력이 발생한다.
본 계약은 중복하여 중복하여 갑을 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다. 본 협의의 미완은 쌍방이 협의하여 해결한다.
갑측:
20___ _ _ _ _ _ _ _
파티 b:
20___ _ _ _ _ _ _ _
제 2 편 토목공사 범문
시공 (도급) 단위: (약칭 갑) 시공 (도급) 단위: (을)
갑은' 중화인민공화국계약법' 규정에 따라 평등, 자발적, 호혜, 성실신용의 원칙에 따라 을측에 엑스포 프로젝트의 기초토공 임무를 맡도록 위탁했다. 갑을 쌍방은 관련 일에 대해 합의를 이루고, 본 계약을 체결하고, 엄격히 준수한다.
I. 개요
프로젝트 이름:
프로젝트 위치:
둘째, 범위:? 0.00 이하 토공사. (기계 굴착, 유토 곡선, 말뚝 굴착 포함)
셋째, 건설주기
20___ _ _ _ _ _ _ _ _. 계약 기간의 총 달력 일 동안 다음과 같은 경우를 제외하고 기간은 지연되지 않습니다.
1, 불가항력.
2. 갑측이 방안과 시공 도면을 변경하여 시공에 영향을 줍니다.
넷째, 공사 가격과 공사 대금. 13400m3, 종합단가는 /m3 로 계산됩니다 발굴 운송이 완료된 후 갑측이 합격한 후 현금으로 지불하다.
1. 토공 공사가 완료되고 갑 측의 검수를 거친 후 을 측은 세무서가 인정한 세무송장을 제공하여 결산해야 한다. 그렇지 않으면 갑 측은 지불을 거부할 권리가 있다.
동사 (verb 의 약어) 공사 수량: 3400m3.
1. 토공 굴착시 (토공 굴착과 유토 곡선 등 포함). ), 을측의 모든 시공 절차는 반드시 프로젝트부의 시공 품질 요구에 따라 진행해야 한다.
2. 모든 시공절차는 반드시 갑측 사업부, 감독, 시공단위 및 관련자의 검사를 거쳐야 갑측이 서명한 후에야 다음 시공절차를 진행할 수 있다.
3. 시공과정에서 을측 사유로 재작업이 발생하는 경우 을측은 갑측의 업무요구에 따라 무조건 빨리 처리할 것입니다. 갑에게 초래된 손실에 대해 갑측은 관련 법규에 따라 을측에 배상을 청구할 권리가 있다.
4. 을측은 반드시 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ 월 _ _ 일에 토양을 반환해야 한다
일곱. 갑의 책임
1. 갑은 계약에 따라 공사비를 지불해야 한다.
여덟. 을측의 책임
1. 갑의 감독, 지휘 및 관리에 복종한다 .....
2. 도면과 갑의 지시에 따라 시공을 진행하고, 품질을 보장하고, 기한 내에 완성한다.
건설 안전을 보장하기 위해 안전 문명 건설을 수행하십시오. 계약이 발효되기 전에 을측은 안전위험보증금 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ix. 기타 조항:
1, 위약금: 갑의 사유로 계약을 해지한 경우 갑측은 을측에 위약금 _ _ _ _ _ _ _ _ 을 지급해야 합니다. 을측의 원인으로 본 계약이 해지된다면 을측은 갑측에 위약금 위안화를 지불해야 한다.
을측은 공사 중 산업재해에 대한 전적인 책임을 져야 한다.
3. 미진한 일로 갑을 쌍방은 보충 조항과 협의를 협상할 수 있으며, 보충 조항과 협의는 본 계약과 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다.
4. 분쟁 해결: 쌍방이 분쟁이 발생할 때 갑을 쌍방은 협의하여 해결해야 한다. 협상이 안 되면 황천현 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
본 계약은 서명일로부터 효력이 발생한다. 본 계약의 정본은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있으며, 쌍방이 서명한 후 효력이 발생한다.
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 3 편 토목공사 범문
시공단위: (이하 갑측) 시공단위: (이하 을측)
갑은 을측에 기존 철강 구조 공장 프로젝트를 건설하도록 위탁하였다. 분업을 명확히 하고, 서로 협조하고, 품질을 보장하고, 기한 내에 시공 임무를 완수하고, 쌍방의 협의를 거쳐 다음과 같은 계약을 체결하였다.
첫 번째, 프로젝트 이름:
둘째, 프로젝트 현장:
제 3 조. 프로젝트 개요: 작업장 면적은 약
제 4 조, 프로젝트 계약 형태 및 건설 기준:
1. 계약 형태: 공장 강철 구조의 제조 및 설치.
2. 계약 범위: 강철 구조: 공장 강철 구조의 제작 및 설치. 임베디드 부품, 강철 기둥, 강철 빔, 벽의 단향 막대, 채색 강철 타일 등이 포함됩니다.
3. 시공기준: 갑측의 요구에 따라 (시공도면, 공학기술연락서, 관련 사양, 재료모델 사양, 도면, 공사 예산표).
제 5 조. 재료는 반드시 정규 국영 공장의 국가 표준 재료여야 하며, 재료 검사 보고서를 첨부해야 한다. 공사 품질: 갑측의 요구에 따라 도면 및 관련 시공 규범의 요구를 만족시키고, 공사 품질은 합격기준에 도달합니다.
제 6 조 공사 기간: 공사 기간은 일이다. 비, 정전 등 불가항력적인 요소 또는 갑의 원인으로 인한 지연이 발생하면 공사 기간은 실제 일수에 따라 순연된다.
제 7 조, 프로젝트 비용:
1, 프로젝트 비용:
첫째, 철 구조물 지붕 수용은 _ _ _ _ _ 위안 /m2 입니다.
B, 지원 시설은 견적에 따라 실제로 정산됩니다 (세금 제외).
2. 만약 항목에 어떤 증가가 있을 경우, 쌍방은 항목 비용 증가를 확인할 것이다.
제 8 조. 결제 조건:
계약이 체결된 후, 갑측은 을측 공사 진도에 따라 지불하고, 준공 검수 후 공사 총원가의 5% 를 품질보증금으로 남겨 공사 검수 후 한 달 이내에 지급한다.
이전 페이지 1 2 다음 페이지