사람들의 법률의식이 날로 강화되는 사회에서 계약의 법적 효력은 날로 증가하고 있으며, 계약은 쌍방에 대한 보증이자 구속이다. 그렇다면 정식 규범 계약은 무엇입니까? 다음은 내가 정리해 준 방수 공사 노무 계약 템플릿 (보통 5 부) 입니다. 도움이 되었으면 합니다.

계약번호 1 방수 공사 노무공사 (전체 이름): _ _ _ _ _ _ _ _ (이하 갑방)

계약자 (전체 이름): _ _ _ _ _ _ (이하 을측)

중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙에 따라 양측은 본 건설공사의 시공에 대해 합의하여 본 계약을 체결하였다.

첫째, 프로젝트 개요

프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _

프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _

공사 내용: 낡은 펌프실과 수조 고도를 낮추고, 낡은 배전실 문루를 철거하고, 새 펌프실을 새로 짓고, 본관 지하실에 새로 짓고, 실외 도랑을 짓고, 뒤뜰에 문루를 짓고, 기타 산발적인 수리개조 공사 (위의 모든 공사의 토건 전기 설치 공사 포함) 를 짓는다.

둘째, 프로젝트 계약 범위

계약 범위: 지붕 방수 프로젝트.

셋째, 계약 기간:

시작 날짜: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

완료 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

넷째, 품질 기준

엔지니어링 품질 표준: 합격

동사 (verb 의 약어) 결제 방법

도면과 공사량 비자에 따라 공사량을 계산하고 관련 가격 정액에 따라 결산하다. 건설 단위의 비용 쿼터 및 감사된 비용 증빙은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 에 있습니다

자동사 지불 조건

준공 후 95% 를 지불하고 보증 기간 (5 년) 이 만료된 후 전액 지불하다.

일곱. 품목 보증

계약자는 계약자에게 계약대로 시공을 약속하고 준공 후 품질 보증 기간 동안 공사 품질 보증 책임을 맡겠다고 약속했다. "건설공사 품질관리조례" 및 관련 규정에 따르면, 쌍방은 본 공사의 품질보증에 대해 다음과 같이 합의했다.

1, 기본 엔지니어링 및 주체 구조 엔지니어링이 설계 문서에 규정된 프로젝트의 합리적인 사용 연한

2, 방수 공사는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년;

3. 개조 공사는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년;

4, 전기 파이프, 급수 및 배수 파이프, 장비 설치 프로젝트는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

5, 난방 및 냉각 시스템은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다.

6. 급수 및 배수 시설, 도로 및 기타 지원 프로젝트는 보증 비용을 부담합니다. 양 당사자가 합의한 기타 프로젝트 품질 보증 사항: 프로젝트 품질 보증은 프로젝트 총 가격의 5% 입니다. 공사 보증 기간이 5 년이 지난 후, 갑은 품질보증금을 을측에 돌려주고, 보증 기간 내에 발생한 공사 품질 수리 비용은 을측이 부담한다 .....

7. 계약자는 계약한 기한과 방식에 따라 계약가격과 기타 미지급금을 지급하겠다고 계약자에게 약속했다.

여덟. 계약의 발효

계약 체결 시간: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _

법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

방수 공사 노무공사 계약 2 갑: _ _ _ _ _ _ _ _

을측: _ _ _ _ _ _ _ _

공사가 순조롭게 진행되도록 기한 내에 건설 임무를 완성하기 위해 갑을 쌍방은 평등과 호혜, 협의의 원칙에 따라 다음과 같은 협의를 달성했다.

첫째, 프로젝트 개요:

공사명: 산시 () 성 품질기술감독국 게스트 하우스 1, 2, 3 호 직원 주택 건물

프로젝트 장소: Xi 함녕서로 30 번지.

둘째, 계약 방법:

도급 계약

셋째, 작업 내용:

산시 () 성 품질기술감독국 게스트 하우스 1, 2, 3, 직공 주택, 주방, 화장실 방수 공사.

포함; 자재 조달, 운송, 하역, 기층 청소, 파이프 주변 및 출입구 특수 부위 처리, 도장, 가축수 실험, 완제품 보호, 공사 후 청소 등.

넷째, 건설 기간 요구 사항:

갑의 시공 진도에 따라 각 건물은 매일 1 층을 완성해야 하며 10 월 20 일까지 완성해야 한다. 공사 기간을 늦추면 하루 200 위안의 벌금을 물게 된다.

동사 (verb 의 약어) a 국과 b 국의 책임:

1. 갑은 현장의 물, 전기, 기존 수직 운송기계, 시멘트, 모래를 제공할 책임이 있다.

2. 을측이 입장한 후 제때에 시공 방안을 편성하고 갑의 비준을 보고한 후에야 시공 방안에 따라 시공을 진행할 수 있다.

3. 을측은 시공에 필요한 모든 기술과 시공사, 소형 기구, 재료 및 보조재료를 제공해야 합니다.

4. 을측은 반드시 시공규범, 기술교부, 작업지침서에 따라 엄격하게 시공해야 한다.

5. 을측은 반드시 재료 재검사 합격을 보장해야 합니다. 만약 품질 문제가 발생하면 모든 경제적 책임은 을측이 부담해야 합니다.

파티 b 는이 하위 프로젝트의 전체 프로세스를 담당합니다.

여섯째, 품질 요구 사항 및 완제품 보호:

1, 재료 요구 사항: 재료 선택 Pso 방수 코팅; 모든 재료는 반드시 국가 표준에 부합해야 하며, 공장 합격증 등의 재료 증명서를 제공해야 한다.

2. 코팅 두께는1.2-1.5mm 입니다

3. 공사 전에 작업면의 먼지, 잡동사니, 기름 얼룩, 잔류 모르타르 블록 등을 깨끗이 청소하여 기층이 건조하고 평평하며 공기가 갈라지지 않고 모래가 생기도록 합니다. 파운데이션을 골고루 닦다. 벽 주변, 파이프 주변 및 출입구의 세부 사항을 처리합니다.

4. 코팅이 균일하고 견고하며 두께는 관련 규격에 부합해야 하며, 각 공정이 완료된 후 감독, 프로젝트부 품질 책임자의 검사 승인을 받아야 다음 공정을 진행할 수 있습니다. 전체 완료 후 최소 24 시간의 저수 검사를 실시해야 한다.

5. 완제품 보호 책임: 공사 과정에서 을측은 자신과 다른 사람의 완제품 보호 작업을 잘 해야 합니다. 을측은 전액배상 외에 자신이나 타인의 상품을 손상시키는 행위가 있다면 200 원/의 벌금을 물어야 한다.

일곱째, 안전 책임:

1. 우선 을측 계약 중 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 갑은 을측에 본반 직원의 등록 목록 작성 작업 (반드시 신분증에 따라 목록을 작성해야 함) 을 제때 잘 하고, 프로젝트부의 각종 관리 제도를 준수하며, 반 전에 직원들에게 안전교육과 안전기술을 교부하고, 자기방범 업무를 잘 할 것을 요구한다. 안전 문명 건설은 반드시 안전 조작 규정에 엄격히 따라야 한다.

2. 모든 안전하지 않은 사고나 타인을 해치는 사고는 을측이 모든 경제와 법적 책임을 지고 갑측은 어떠한 책임도 지지 않는다.

여덟, 안전과 문명:

1. 현장에 들어가려면 안전생산의 6 대 규율을 준수해야 한다.

2.' 안전 1 위, 예방 위주' 방침을 성실히 관철하여 안전 관리에 전원 참여하다. 생산은 반드시 안전하게 관리해야 한다는 원칙을 고수하고 건설부의 안전 법규를 진지하게 선전하며 안전 기술 교부 제도를 견지해야 한다.

3. 공사 전 본 공사에 참여한 모든 인원이 공사 현장에 등록해 1 인당 사진 3 장을 제출한다. 프로젝트부 안전과는 현장에 들어온 노동자들에 대한 안전 홍보 교육을 실시하고, 국무원, 시, 부, 회사가 발급한 안전생산법규, 조례, 운영규정을 직원들을 조직하여 생산 중 관련 서류의 규정을 엄격히 준수해야 한다.

4. 시공전과 시공과정에서 시공설비의 안전성능을 자주 점검하고 안전규정을 준수하지 않는 곳에 대해서는 즉시 정비해야 한다.

5. 시공방안 및 안전기술조치의 요구에 따라 엄격하게 시공합니다. 운영자는 직무 책임과 안전 조작 절차를 준수해야 하며, 각급 안전원은 매일 안전검사를 실시하여 불법 지휘와 운영을 제지해야 한다.

6.' 삼보' 제도를 견지하고 시공현장에 들어가려면 안전모를 쓰고, 고공작업은 안전벨트를 착용해야 한다.

7, 슬리퍼 착용을 엄금하고, 음주 후 직무를 엄금한다.

8. 전선을 사사로이 끄는 것을 엄금합니다. 전기를 사용하려면 반드시 회사의 비준을 거쳐 전문가를 파견하여 조작해야 한다.

9. 공사장은 흡연을 금지하고, 한 번에 50 위안의 벌금을 부과한다.

10, 유기 화학 물질, 인화성 물질 등의 중앙 집중식 관리를 강화합니다. , 자주 청소하십시오.

1 1. 공사 중 모든 인명피해는 을측이 모든 법률과 경제적 책임을 지고 갑측은 책임을 지지 않습니다.

Ix. 기타 요구 사항:

1. 보증 기간 동안 을측은 이 하위 항목의 품질에 대해 책임을 져야 합니다. 만약 문제가 있다면, 을측은 무조건 수리하고 모든 경제적 책임을 져야 한다.

2. 을측 공사의 질과 진도가 갑의 요구에 미치지 못할 경우 갑측은 일방적으로 경제처벌을 할 권리가 있고 경제처벌은 을측이 부담한다 .....

X. 엔지니어링 가격 및 지불 방법:

1 .. 공사 가격: 35 원/㎡. 이 가격은 본 하위 항목의 종합 단가입니다 (모두 세금 포함).

2. 지불 방법: 공사 준공 검수 후 공사 총원가의 85%, 공사 이양 업주 후 10%, 5% 를 보증금으로 남겨두고 국가 규정에 따라 보증이 만료된 후 1 회 무이자 반납합니다.

결제 방법: 실제 건축 면적에 따라 엔지니어링 수량을 계산합니다.

XI. 분쟁 해결:

갑을 쌍방은 협의 원칙에 따라 분쟁을 해결해야 한다. 협상이 실패하면 현장 시공을 보장하는 것을 원칙으로 한다. 어느 쪽이든 분쟁으로 정상적인 시공에 영향을 미치는 것은 위약으로 간주되어 상대방의 모든 손실을 배상한다.

열두. 계약의 발효 및 해지:

본 계약은 한 양식에 네 부씩, 쌍방이 각각 두 부씩 보유한다. 쌍방이 서명하고 도장을 찍는 즉시 효력이 발생하며, 완료 후 지불은 자동으로 무효가 된다.

파티 a (서명): _ _ _ _ _ _ _ 파티 b (서명): _ _ _ _ _ _

책임자: _ _ _ _ _ _ _ _ 책임자: _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

방수 공사 소유자 (갑) 노동계약 3: _ _ _ _ _ _ _

계약자 (을측): _ _ _ _ _ _

위험 팁: 고용주의 상대적 의무

법률에 따르면, 계약자는 건설 토지 계획 허가, 건설 프로젝트 계획 허가, 건설 프로젝트 건설 허가, 건설에 필요한 임시 수력 발전, 도로 교통 중단, 임시 토지 점유를 포함하되 이에 국한되지는 않습니다. 또한, 계약자는 계약자가 법적으로 규정된 관련 시공 증명서와 승인 서류를 처리하는 데 협조해야 한다.

계약자가 이러한 허가, 승인 또는 기록을 제때에 완료하지 못할 경우, 계약자는 추가 비용 및/또는 지연 기간을 부담하고 계약자에게 합리적인 이윤을 지불해야 합니다.

중화인민공화국 경제계약법' 과' 건축설치공사계약조례' 의 규정에 따라 본 공사의 구체적 상황과 결합해 쌍방은 다음과 같은 협의를 달성했다.

제 1 조 프로젝트 개요

1, 엔지니어링 이름: 방수 막힘 수리 프로젝트

2. 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _

계약 범위: 화장실

4. 도급 방식: 도급 작업, 도급 재료, 도급 품질, 도급 관리, 도급 안전 등 일반적인 방식.

위험 팁: 실제 완료 날짜에 대한 규정

실제 완료 일자 확인으로 분쟁이 발생할 경우 구체적인 상황을 참조하여 관련 규정을 제정할 수 있습니다.

공사가 준공 검수를 통과한 경우, 계약자가 준공 검수 신청 보고서를 제출한 날짜는 실제 준공 날짜이며, 공사 검수 증명서에 기재되어 있습니다. 계약자의 이유로 감독관은 계약자가 제출한 준공 검수 신청 보고서를 받은 지 42 일 이내에 준공 검수를 완료하지 못하거나 준공 검수 후 공사 수취증을 발급하지 못하고 준공 검수 신청 보고서를 제출한 날짜는 실제 준공일이다. 공사가 준공 검수를 거치지 않고 발송인이 사용하는 경우, 실제 준공 날짜는 공사 소유권을 이양한 날짜여야 한다.

5. 공사 기간: 본 공사는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일 착공합니다

위험 팁: 프로젝트 품질이 표준에 미치지 못하는 책임

계약자의 원인으로 인해 공사의 품질이 계약상의 기준에 미치지 못하므로, 계약자는 이로 인해 증가된 비용 및/또는 지연된 공사 기간을 부담하고 계약자에게 합리적인 이윤을 지불해야 한다.

계약자의 원인으로 인해 공사의 질이 계약기준에 미치지 못하는 경우, 계약자는 공사 품질이 계약약정기준에 도달할 때까지 계약자에게 재작업을 요구할 권리가 있으며, 계약자는 이에 따라 증가된 비용 및/또는 지연된 공사 기간을 부담해야 한다.

6. 공사 품질: 을측은 갑측 화장실 방수공사가 우량 기준에 도달하도록 보장하고, _ _ _ _ _ 방수공사 신규범 기준과 갑측이 시공을 요구하며, 코팅공사가 탈피, 공고, 탈층, 이슬점, 평평, 균일성을 확보하고, 기초와 일정한 부착력을 가지고 설계 두께 및 기타 품질을 달성해야 한다

7. 공사가격: 화장실 방수 평방미터당 원, 실제 면적에 따라 결제합니다.

제 2 조 당사자 a 의 업무

1, 시공 방안을 미리 제시하고 작업면이 방수 시공 기준에 도달하도록 안배하여 을측에 시공을 제출하다.

2. 공사 기간 계획을 제출해야 하지만 날씨와 인력 등 불가피한 요소를 고려해 공사 기간이 순연되어야 한다.

3. 갑측은 공사 과정에서 을측의 공사 품질을 감독하고 점검할 권리가 있으며, 문제를 발견하면 을측에 제때에 제출하여 정비할 권리가 있다.

제 3 조 파티 b 의 일

1. 갑조직이 조직한 현장 공사량과 방향 교부 또는 작업 지침서에 참가하여 시공 계획과 진도 계획을 작성하고 갑의 승인을 위해 제출한다.

2. _ _ _ _ 을 (를) 을 (를) 현장에 있는 대표로 임명하여 계약 이행을 책임진다. 요구에 따라 시공을 조직하고, 품질을 보장하고, 기한 내에 시공 임무를 완수하고, 을측이 책임지는 모든 일을 해결하다.

3. 시공규범, 안전조작 규정, 소방안전규정, 환경보호규정을 엄격히 집행한다. 준공 검수에 참여하여 공사 결산을 준비하다.

4. 공사가 준공되기 전에 현장의 모든 시설과 완제품을 보호할 책임이 있다.

5. 방수 공사 표준에 따라 엄격하게 시공하고, 문제를 발견하고, 제때에 해결하고, 공사 품질이 우수한 기준에 도달하고, 공사 보증이 5 년 동안 보장되도록 해야 한다. 만약 5 년 내에 누출이 발생하면 을측은 모든 손실을 책임져야 한다. (아래층에 대한 손실 포함)

제 4 조 지불 조건

공사가 완공되면 갑은 검수를 조직할 것이다. 검수 합격 후, 갑측이 을측에 공사 총원가의 90%, 나머지 65,438+00% 공사비용을 품질보증금으로 한꺼번에 지급한다. 보증 기간이 만료된 후 품질 문제가 없으면 갑은 을측에 한 번에 지급한다.

제 5 조 품질 보증

위험 힌트: 보증 권한의 시작 지점

공사 보증 기간은 공사 준공 검수일로부터 계산한다. 특정 부문 하위 프로젝트에 대한 보증은 계약 쌍방이 전용 계약 조항에 합의하지만 법정 최소 보증보다 작을 수 없습니다. 공사 보증 기간 동안 계약자는 관련 법률 및 계약에 따라 보증 책임을 져야 합니다.

하청업자가 준공 검수 사용 공사를 거치지 않은 경우, 보증 기간은 점유일로부터 계산한다.

계약자는 법률, 행정 규정 및 국가 관련 엔지니어링 품질 보증의 규정에 따라 공사가 완공되기 전에 계약자와 품질 보증 계약을 체결하고 품질 보증 기간 동안 계약자에게 전달된 공사에 대해 품질 보증 책임을 져야 합니다.

보증 기간은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다

제 6 조 계약 위반, 청구 및 분쟁

위험 팁: 계약 위반에 대한 명확한 책임.

계약을 체결할 때 쌍방은 발생할 수 있는 위약 상황을 생각하고 계약서에 상응하는 처벌 조치를 합의해야 한다. 위약 시 부담해야 할 책임을 명확히 함으로써 각 측이 진정으로 의무를 이행하도록 유도할 수 있다. 일단 위약이 되면 따라야 할 근거가 있다.

1. 계약자와 계약자는 위의 계약을 준수해야 합니다. 한쪽이 약속을 어기고 다른 쪽에 경제적 손실을 초래한 사람은 그에 상응하는 배상을 지불해야 한다.

2. 본 계약의 이행으로 인해 발생하는 모든 분쟁은 쌍방이 협의하여 해결하거나 제 3 자를 초청하여 중재해야 합니다. 협상이나 중재가 불가능할 경우 쌍방은 중재위원회에 중재를 신청하기로 동의했다. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 중재위원회에 중재를 신청하기로 동의했다.

제 7 조 본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 형식으로 체결된다

파티 a (인감): _ _ _ _ _ _ _ 파티 b (인감): _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

방수 공사 노무공사 계약 4 갑: _ _ _ _ _ _ _ (이하 갑)

을측: _ _ _ _ _ _ _ _ (이하 을측)

을 측은 방수자재 생산 경영 자질과 방수공사 허가증을 가지고 있으며, 지하실 방수공사의 기술과 경제력 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 쌍방은 평등, 호혜, 자발적인 원칙에 따라 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 프로젝트 지하실 방수 공사에 대해 다음과 같은 협의를 거쳤다.

1. 포장 방법: 2 층 포장 (포장공, 포장공)

둘째, 계약 프로젝트 내용 및 가격:

셋째, 품질 요구 사항:

1, 재료 요구 사항:

공장 검사 보고서 (예: 공장 합격증, 인방방수재 합격증 등). 현장에서 사용하기 전에 현행 국가 표준에 따라 완전하고 합격합니다 (현장은 보내온 샘플에 따라 사용 승인). 재활용 재료의 함량은 20% 를 초과할 수 없습니다. 코어층의 두께는 1.5mm 이상이며, 갑측이 을측 자재 샘플링 검사 후에도 여전히 상술한 요구 사항을 충족하지 못하면 계약총액의 10% 를 위약금으로 부담합니다.

2. 시공 요구 사항: 지하 방수는 GB50208-20xx 요구 사항을 충족하며 설계 요구 사항을 충족합니다.

3. 보증 기간은 3 년입니다. 보증 기간 내에 어떠한 품질 사고가 발생할 경우 을측은 무료 수리의 모든 책임을 져야 합니다. 을측 방수재 및 시공품질의 원인으로 누출이 발생하는 경우 을측은 이를 복구하고 이로 인한 모든 손실을 배상해야 한다.

넷째, 공사 기간:

본 공사의 공사 기간은 갑 측의 안배에 따라 진행해야 한다 .....

동사 (verb 의 약어) 결제 및 지불 조건:

1. 본 공사 지하실 백플레인 및 외벽 방수 공사가 완료된 후 갑측이 합격해 백필 후 20 일 이내에 완공공사 가격의 60% 를 지급한다. 주체 공사 봉쇄 후 20 일 완료 공사 가격의10% 를 지불합니다. 갑을 쌍방이 결산한 후 공사 총가격의 25% 를 지불하고, 5% 의 품질보증금을 보류한 후 지급한다 (품질보증 기간은 3 년이며 이자는 따지지 않는다).

2. 본 공사 지하실 지붕공사가 완공되어 갑의 검수에 합격한 후 20 일 이내에 완공공사 가격의 60% 를 지급합니다. 주체 공사 봉쇄 후 20 일째, 갑측은 완료된 공사 가격의10% 를 지불했다. 갑을 쌍방이 결산한 후 공사 총가격의 25% 를 지불하고, 5% 의 품질보증금을 보류한 후 지급한다 (품질보증 기간은 3 년이며 이자는 따지지 않는다).

3. 본 공사 루핑 공사가 준공된 후 갑측이 합격한 후 20 일 이내에 준공공사 가격의 70% 를 지급합니다. 갑을 쌍방이 결산한 후 공사 총가격의 25% 를 지불하고, 5% 의 품질보증금을 보류한 후 지급한다 (품질보증 기간은 3 년이며 이자는 따지지 않는다).

4. 본 프로젝트 주방위공사는 갑측이 합격한 후 20 일 이내에 70% 의 완료된 공사 가격을 지급합니다. 갑을 쌍방이 결산한 후 공사 총가격의 25% 를 지불하고, 5% 의 품질보증금을 보류하고, 만기가 되면 지불한다 (품질보증 30 년, 무이자).

여섯째, 수락 방법:

공사가 완공된 것은 이미 갑, 건설 단위, 감리 단위, 정부 관련 품질 검사 부서의 검수를 통과했다.

일곱. 갑의 책임:

1, 을측에 시공 도면 세트를 제공할 책임이 있습니다.

2, 협력 단위와 작업 유형 간의 관계를 조정한다.

3. 제때에 결산공사 대금을 지급합니다.

4, 시공면, 진도요구 사항, 품질검사, 조직 준공 및 제출을 담당합니다.

5. 각 시공자를 조율하여 을측이 완제품과 반제품의 보호 작업을 잘 할 수 있도록 돕고 협조할 책임이 있다.

여덟. 을 측의 책임:

1. 조직원들은 설계도면의 규범 요구 사항과 시공방안, 계약기간 및 품질 요구 사항에 따라 시공과 인계를 엄격히 진행한다. 건설 계획은 당사자 a 및 관련 기관에 의해 승인됩니다.

2. 갑의 관리에 복종하고 갑의 규칙과 제도를 준수한다.

3, 완제품과 반제품의 보호를 잘 하고, 안전한 문명 건설을 달성한다.

4. 재료검사와 폐수 실험은 감리와 업주, 갑의 요구를 만족시켜 본 공사가 인방공사를 통과할 수 있도록 보장합니다.

아홉. 계약 위반에 대한 책임:

1. 을측은 계약 체결 후 5 일 이내에 인방공사 방수재 합격증을 제공하기로 약속했다. 5 일 후 증명서를 제공하지 못한 보증금은 환불되지 않습니다. 동시에, 갑측은 제 3 자와 계약을 다시 체결할 권리가 있으며, 을측이 이미 시공한 방수 공사는 결산하지 않습니다.

2. 을측이 계약품질요구에 따라 공사를 진행하지 않으면, 이로 인한 모든 재작업 손실은 을측이 부담한다. 파티 b 의 이유 때문에; 계약기일에 따라 완공할 수 없다면 지연 1 일마다 갑계약 총액의 5% 에 대한 위약금을 배상합니다.

3. 공사 기간이 하루 지연될 때마다 을측은 갑측에 위약금 5,000 원/일을 지불하고, 누적 계산을 하고 공사대금에서 공제해야 한다. 누적 지연은 3 일이 넘었고, 갑측은 을측의 청부 자격을 취소할 권리가 있으며, 수시로 을측이 도급한 공사를 회수하고 별도로 하청할 권리가 있다. 동시에, 갑은 을측이 초래한 경제적 손실과 위약 책임을 추궁하고, 성과 보증금을 몰수할 것이다. 을측은 이의를 표명해서는 안 되며 항변권을 포기하겠다고 약속했다.

4. 어느 쪽이든 상대방이 위약으로 인한 직접적인 손실을 배상해야 한다.

X. 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 서명하고 도장을 찍어서 효력이 발생한다. 갑은 65,438+0 부를 보유하고, 을측은 65,438+0 부를 보유하고 있다. 본 계약의 미완결 사항은 갑을 쌍방이 별도로 협의하여 보충 협의를 체결하였다. 계약 집행 과정에서 분쟁이 발생하면 쌍방은 우호적인 협상을 통해 해결할 수 있다. 협상이 이루어지지 않으면 계약 어느 쪽도 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.

갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _

법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

방수 공사 하청업체 노무공사 계약 5: _ _ _ _ _ _ _ _ (이하 갑이라고 함)

계약자: _ _ _ _ _ _ _ _ (이하 을측)

중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 공정성, 자발적, 성실신용의 원칙에 따라 양측은 방수층 시공에 합의해 본 계약을 체결했다.

첫째, 프로젝트 개요:

이름: _ _ _ _ _ _ _

위치: _ _ _ _ _ _ _

계약 내용: 지하실 백플레인, 지하실 외벽, 차고 지붕, 본관 지붕, 화장실 방수층 공사. 계약 방법: 수동+보조 재료+도구+간단한 비계 등 (기층 청소, 스프레이 오일, 스티커 코일 (또는 페인트) 등의 공정 포함)

계약 가격:

1, 지하실 후면판, 지하실 외벽 4mm 두께의 단일 층 SBS 방수막 시공으로 7 원/㎡확장 면적에 따라 결제합니다 (계약가격에는 부가층이 포함되지 않음).

2. 차고 지붕 및 본관 지붕 이중층 SBS 방수막 시공은 코일 시공장 면적 65438 원 +00 원/㎡결산 (계약가격에는 부가층이 포함되지 않음) 에 따라 진행된다.

3. 화장실 2mm 두께의 폴리우레탄 방수페인트 시공은 23 원/㎡개발면적에 따라 결제합니다.

둘째, 품질 기준: 도면 설계 요구 사항에 따라 국가 관련 시공 및 검수 규범을 준수하여 우수한 기준을 충족합니다.

셋. 고용주의 업무:

3. 1. 을측 시공자에게 필요한 숙박을 제공하고 제때에 소독합니다.

3.2. 갑은 을측 인원에게 기술 교부, 고도, 축을 제공해야 한다.

3.3. 갑은 을측에 서면 설계 수정서를 제공해야 한다. 그렇지 않으면 을측은 시공을 거부할 권리가 있다.

3.4 계약자는 다음과 같은 건설 안전 보호 조치를 취해야한다.

(1) 전기 장비에는 누전 스위치가 있어야 합니다.

(3) 건설 인력에 대한 안전 교부 및 교육.

3.5. 갑이 시공현장에 주재하는 엔지니어 대표는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 일 이상이다

3.6. 갑측은 을측에 자격이 없는 관리원을 바꾸라고 요구할 권리가 있다. 그렇지 않으면 을측은 문제가 해결될 때까지 벌금을 물게 된다.

3.7. 갑측은 계약규정에 따라 을측에 공사 대금을 제때에 지불해야 한다.

넷째, 계약자의 업무:

4. 1, 갑의 위탁에 따라 필요한 인력과 물력을 조직하여 갑이 제정한 계획에 따라 관련 시공 임무를 제때에 완료하고 품질 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 합니다.

4.2. 갑측의 관리에 복종하고, 도면과 기술 교부의 요구에 따라 시공하고, 다른 직종의 시공에 협조한다.

4.3 파티 b 의 현장 대표는

다섯째, 품질 검사 및 재작업:

5. 1. 을측은 표준, 규격 및 설계도면의 요구 사항, 그리고 기술자가 계약에 따라 발급한 지시에 따라 수시로 기술자의 검사를 받고 검사와 검수에 편리한 조건을 제공해야 합니다.

5.2. 을측 공사의 품질이 약속기준에 미치지 못하면 기술자가 발견되면 을측에 공사를 철거하여 약속기준에 도달할 때까지 상술한 물질적 손실은 을측이 부담해야 한다.

여섯째, 건설 기간 및 지불 결제:

1. 결제 방법:

1. 1. 지하실 바닥 공사가 완료되고 건설단위와 감리기관의 검수에 합격한 후 갑을 쌍방은 10 일 이내에 공사 결산을 해야 한다. 결산을 마친 후 갑은 15 일 이내에 을측에 공사 총가격의 80%, 공사 준공 검수 후 30 일 이내에 공사 총가격의 95% 를 지급한다. 공사가 준공된 지 2 년 후 품질 문제가 없어 갑측이 을측에 나머지 5% 의 품질 보증금을 한 번에 지급한다.

1.2. 지하실 외벽 공사가 완료되고 건설단위와 감독기관의 검수에 합격한 후 갑을 쌍방은 10 일 이내에 공사 결산을 해야 한다. 결산을 마친 후 갑은 15 일 이내에 을측에 공사 총가격의 80%, 공사 준공 검수 후 30 일 이내에 공사 총가격의 95% 를 지급한다. 공사가 준공된 지 2 년 후 품질 문제가 없어 갑측이 을측에 나머지 5% 의 품질 보증금을 한 번에 지급한다.

1.3. 차고 지붕 공사가 완료되고 건설기관과 감리기관의 검수에 합격한 후 갑을 쌍방은 10 일 이내에 공사 결산을 해야 한다. 결산을 마친 후 갑은 15 일 이내에 을측에 공사 총가격의 80%, 공사 준공 검수 후 30 일 이내에 공사 총가격의 95% 를 지급한다. 공사가 준공된 지 2 년 후 품질 문제가 없어 갑측이 을측에 나머지 5% 의 품질 보증금을 한 번에 지급한다.

1.4. 본관 지붕 공사가 끝나고 건설단위와 감리기관의 검수에 합격한 후 갑을 쌍방은 10 일 이내에 공사 결산을 해야 한다. 결산을 마친 후 갑은 15 일 이내에 을측에 공사 총가격의 80%, 공사 준공 검수 후 30 일 이내에 공사 총가격의 95% 를 지급한다. 공사가 준공된 지 2 년 후 품질 문제가 없어 갑측이 을측에 나머지 5% 의 품질 보증금을 한 번에 지급한다.

1.5. 을측의 결산표는 보관원, 재료원, 시공사, 예산원이 서명한 후 재무부에 제출하여 결산해야 한다.

공사 기간: 을 측이 입장한 지 5 일 이내에 완성됩니다.

일곱째, 안전한 건설 책임:

갑을 쌍방은 안전 시공 교육을 잘 하고, 제때에 안전 조치를 실시하여 안전 시공에 유리한 조건을 만들어야 한다. 누구도 불법 지휘와 조작을 해서는 안 된다. 안전사고가 발생할 경우 갑을 쌍방은 즉각 조치를 취해야 하며, 조직원과 차량이 생명을 구하고 부상을 구제하며, 모든 비용 및 기타 사후 책임은 책임측이 부담해야 한다.

여덟. 분쟁 및 중재:

양측은 본 계약 이행으로 분쟁이 발생할 경우 현지 정부 관련 부처에 중재를 요청하거나 정주시 관청구 인민법원에 소송을 제기할 수 있다는 데 동의했다.

아홉. 보충 조항:

1, 시간제 근로자, 산발적인 근로자 등. 프로젝트부의 규정에 따라 5 일 이내에 승인 수속을 완료해야 합니다. 그렇지 않으면 갑측 재무사무실이 인정하지 않습니다. 이 단락의 업무 내용은 매달 아웃소싱 결제서를 개설하는 것이다.

2. 시공현장관리조례는 본 계약의 유효보완으로 본 계약과 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다.

파티 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b: _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다