사람들이 법률에 점점 더 많은 관심을 기울이는 사회에서는 계약이 점점 더 많이 발생하고 있으며, 쌍방에게 일종의 보장이자 구속이다. 그럼 흔한 계약은 어떤 게 있나요? 다음은 내가 당신을 위해 정리한 음식 계약 4 부입니다. 참고용으로만 제공됩니다. 한번 봅시다.

케이터링 계약 제 1 조 당사자 a:

파티 b:

갑이 을측이 직원들에게 외식 서비스를 제공해야 하고, 을측은 이러한 외식 서비스를 제공할 자격이 있으며, 갑을 쌍방은 중국법에 따라 우호적인 협상을 거쳐 을측이 갑에게 외식 서비스를 제공하는 것에 대해 다음과 같은 협의를 달성했다.

첫째, 서비스 내용

1. 1 본 계약 기간 동안 양 당사자는 본 계약에 명시된 모든 의무를 이행해야 합니다.

1.2 을측은 협의에 규정된 조건과 시간에 따라 갑측에 외식 서비스를 제공해야 한다.

둘째, 사육기간

2. 1 계약 유효 기간 6 개월, 20x 1 1 부터 20x 1 까지.

셋째, 음식의 규격

3. 1 을측은 식사비 기준이 14 원/부입니다. 쌍방은 시장 변화에 따라 협상을 통해 가격을 조정할 수 있지만, 서면으로 기록하고 보충 협의를 체결하여 약속을 표시해야 한다.

3.2 식품 포트폴리오 표준:

고기 2 개+야채 2 개+수프+밥+음료/과일/음식 (메뉴 선택 사항).

3.3 식사 서비스 시간: 월요일부터 금요일 (공휴일 제외):11:30-13: 00, 결제는 실제 배송을 기준으로 합니다.

넷. 갑의 의무

4. 1 식사할 수 있는 곳 제공.

갑은 을측에 위생부문의 요구에 부합하는 필요한 서비스장소나 장소 (이하 "외식장소") 를 제공하여 을측이 본 계약 및 유효 첨부서에 규정된 의무를 이행할 수 있도록 해야 한다. 이 서비스 장소는 갑공장 내 식당에 위치해 있다.

4.2 식사 인원 통지

을 측의 정상적인 급식에 협조하기 위해 갑 측은 오전 9 시 30 분까지 당일 식사자의 대략적인 인원수를 보고해야 한다.

동사 (verb 의 약어) b 국의 의무

5. 1 직원 배치:

5.1./KLOC-0 기침, 발열, 설사 등의 증상이 발견되면 을측은 당일 현장 작업에 참가할 수 있도록 안배해서는 안 된다.

5. 1.2 을측은 갑에서 서비스하는 모든 인원명단과 건강증명서를 제공해야 합니다. 만약 인원 이동이 있다면, 제때에 갑측에 통지해야 하며, 쇄신인원의 건강증명서를 제공해야 갑의 비준을 거쳐 현장 작업을 시작할 수 있습니다. 그리고 현장 운영자의 건강 증명서가 만료된 후에는 반드시 제때에 업데이트해야 한다.

5. 1.3 현장 운영자는 반드시 갑 측의 회사 규칙과 제도를 엄격히 준수해야 한다. 만약 위반이 있다면, 갑측은 을측에 즉시 교체하거나 상응하는 처벌을 요구할 권리가 있다.

5. 1.4 을측은 매일 제때에 식사를 제공하고 급식시간을 보장해야 합니다. 특수한 상황에서는 급식 시간을 적절히 연장해야 한다.

5.2 관리 시스템

5.2. 1 을측은 갑이 제공한 설비와 기구를 안전하게 사용하고 적절하게 유지해야 한다. 손상이 있으면 을 측은 상응하는 배상을 해야 한다.

5.2.2 식중독 등의 사고가 발생해 상급 보건방역부에서 을측의 책임으로 확인되면 갑측은 을측에 구조비용, 후속의료비, 착공비, 교통비, 장례비 등을 포함한 모든 경제적 손실을 배상할 것을 요구할 권리가 있으며, 갑측에도 중대한 손실과 악영향을 끼칠 권리가 있으며, 갑측도 함께 배상할 권리가 있다.

5.2.3 을측은 그 인원이 서비스 과정에서 뜻하지 않은 상해에 대해 책임을 져야 한다.

5.3 위생 및 제품 품질

5.3.65438+

5.3.2 을측은 구매한 상품의 위생과 품질을 엄격히 점검하고, 모든 식품이 무식상태에서 사용되도록 하여 갑에게 제공되는 식사의 질을 보장해야 한다 .....

5.3.3 을측은 외식 서비스의 청결을 유지하고, 갑이 제정한 위생규정제도를 준수해야 하며, 을측은 외식 중 남은 음식과 식당의 위생을 책임져야 하며, 외식 쓰레기는 제때에 회수해야 한다. 을측은 갑의 식사 준비 사이의 청결을 전면적으로 책임지고 그에 따른 관련 비용을 부담하며, 정부의 위생 건강 관련 규정을 준수해야 한다.

5.3.4 갑측 인원이 식사 중에 이물질을 발견하면 을측 인원은 제때에 해결하고 그에 상응하는 배상을 해야 한다. 만약 발생 횟수가 너무 많으면, 갑측은 을측에 상응하는 처벌 조치를 줄 권리가 있다.

5.3.5 을측은 본 협정의 약속에 따라 영양 균형, 다양한 메뉴 및 기타 관련 외식 서비스를 배정하고 갑측 지정인의 승인을 받을 책임이 있다 .....

5.3.6 을측이 약속한 식품은 위생부문의 요구에 부합하며 매일 제공하는 주요 식품 샘플을 48 시간 동안 보관한다.

5.4 검사 및 감독

5.4. 1 을측은 갑측 공인인원이 을측의 정상적인 경영에 영향을 주지 않고 음식점 및 관련 업무를 점검하는 것을 받아들였다. .....

5.4.2 을측은 직원 한 명을 현장 서비스 주관으로 지정하여 외식 서비스의 현장 감독과 조정, 갑과의 일상적인 연계를 담당한다 .....

자동사 지불 불가

6. 1. 1 을측은 갑이 지난달 실제 식사량에 따라 매월 _5__ 을 (를) 제출하여 확인한 후 을 (를) 측은 매월 _ 10__ 전에 본 계약 제 3 에 따를 것이다 갑은 송장을 받은 후 제때에 점검하고 매월 25 일까지 이체하여 을측에 지불해야 한다. 휴일을 만나면, 상술한 날짜는 그에 따라 순연될 것이다.

6. 1.2 을측은 본 계약서에 규정된 외식 서비스를 제공하기 위해 납부해야 할 세금을 부담해야 한다.

일곱. 계약의 종결

7. 1 한쪽이 다음 7. 1. 1 을 가지고 있다면 상대방은 즉시 서면으로 상대방에게 본 계약을 해지하거나 해지할 수 있습니다.

7. 1. 1 한쪽이 해산, 청산, 파산 절차의 주체가 되었다. 또는 한쪽의 채권자가 경영을 인수하거나, 한쪽의 재산 또는 자산의 상당 부분이 정부나 법원에 의해 압류, 압류 또는 몰수되어 본 계약을 이행할 수 있는 능력에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

7.2 갑, 을 어느 쪽이든 본 계약을 앞당겨 해지하고, 한 달 전에 서면으로 상대방에게 통지해야 하며, 한 달이 만료되면 본 계약은 자동으로 해지됩니다. 그리고 양측 모두 위약 책임을 질 필요가 없다.

여덟. 위약 책임

8. 1 을측의 원인으로 집단식중독 등 중대한 사고가 발생하면 갑측은 본 계약을 즉시 해지할 권리가 있다.

8.3 을측이 한 달 안에 세 차례 식사를 30 분 이상 배달할 경우, 갑측은 이달 결산 시 총액의 10% 를 위약금으로 공제할 권리가 있다.

8.4 을측 식사의 질이 떨어지고 품종이 단조로워 갑측 인원만족도가 불만으로 이어지면 을측은 갑측 관계자가 만족할 때까지 즉시 정비해야 한다.

아홉. 불가항력

9. 1 어느 당사자도 불가항력으로 본 계약에 명시된 의무의 전부 또는 일부를 이행하지 못할 경우 본 계약을 종료할 수 있지만, 비상시에는 상대방에게 통지하여 손실을 줄여야 합니다.

X. 논쟁과 분쟁 해결

10. 1 본 계약은 아직 해결되지 않았습니다. 갑을 쌍방은 보충 조항을 협상할 수 있습니다. 본 계약의 보충 조항은 본 계약과 동일하거나 더 높은 효력을 갖습니다.

10.2 갑을 쌍방이 본 계약을 이행하는 과정에서 발생한 모든 분쟁은 먼저 협상을 통해 해결해야 합니다. 협상이 이루어지지 않으면 갑이 소재한 인민법원 소송을 제출하다.

XI. 본 계약의 미완은 쌍방이 우호적인 협상의 정신으로 해결해야 한다.

본 계약은 한 양식에 두 부, 갑측 65,438+0 부, 을측 65,438+0 부로 동등한 효력을 가지고 있습니다. 본 협정은 쌍방이 공인을 찍은 후에 효력이 발생한다.

갑측 (단위 도장)

공인 담당자:

주소:

우편 번호:

연락처 전화 번호:

을측 (단위 도장)

공인 담당자:

주소:

우편 번호:

연락처 전화 번호:

날짜: 년

케이터링 계약 제 2 조 당사자 a: 주민등록번호:

을측: 주민등록번호:

갑, 을, 을 삼방은 우호적인 협상을 거쳐 다음과 같은 협력 협의를 달성했다.

제 1 조 파트너십 목적

파트너 자체의 자금 관리 우세를 이용하여 식당을 경영하고, 파트너가 합법적인 수단을 통해 노동 성과를 창출하고 경제적 이익을 공유하도록 하다.

제 2 조 파트너십의 이름과 주요 사업장:

이름: 작은 사오식당 주소: 북시장 신원동네

제 3 조 파트너십 기간

파트너십 기간은 2 1 년 5 월 20 일부터 2 1 년 5 월 20 일까지입니다.

제 4 조 출자액, 출자방식 및 출자 기한

1. 갑측 유준평은 화폐로 출자하여 총 인민폐 7 만원이다. 파티 b Shao haihong 은 통화로 총 7 만 위안의 자금을 지원합니다.

본 파트너십의 출자액은 인민폐이다. 파트너 기간 동안 각 파트너의 출자는 * * * 재산이므로 마음대로 분할을 요구해서는 안 된다.

제 5 조 잉여

1. 수익 분배: 운영비용, 일일 지출, 임금, 납부해야 할 세금을 공제한 후의 수입은 순이익입니다. 즉, 파트너십에서 발생한 흑자, 흑자는 월별로 분배됩니다.

제 6 조 파트너십의 지속적인 운영

1. 만약 한쪽이 합자기업을 계속 운영하지 않는다면 위약에 속하면 상대방에게 7 만원을 배상해야 한다. 보상 후 상대방은 이 식당을 계속 운영할 수 있다. 갑을 쌍방이 서명한 후, 쌍방의 서명자 관리 하에, 다른 미서명자는 간섭해서는 안 된다.

제 7 조

본 계약은 쌍방이 서명한 후 법적 효력이 있다. 본 계약은 중복하여 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다.

갑이 서명하다.

파티 b 서명:

연월일

케이터링 계약 제 3 조 호텔 장식 계약

고용주 (파티 a): 링 하이 바오 후아 바베큐.

계약자 (파티 b): linghai 시 hongwanjia 장식 엔지니어링 주식 회사

중화인민공화국 계약법 및 관련 법규에 따르면 쌍방은 평등하고 자발적이며 합의된 기초 위에서 을측이 갑호텔 인테리어 공사 (이하 공사) 를 청부 맡는 것에 대해 다음과 같은 협의를 달성했다.

제 1 조 프로젝트 개요

1, 프로젝트 장소: 링해시 바자회 거리 바오 후아 바베큐

2. 총 건축 면적:

엔지니어링 계약 방법: 5 팩

을측의 도급 재료, 원자재 및 보조재료는 을측이 제공한다 (첨부 2: 업주가 제공한 인테리어 재료 목록 참조)

4. 공사 기간은 일, 착공일은 월일, 공사는 준공됩니다.

근무일은 20xx 65438+ 10 월 4 일입니다.

제 2 조 공사 가격

본 계약 공사 가격은 (대문자) 이백 이십 삼만 육천 만원 정입니다. 자세한 내용은 부록 3 (호텔 장식 공사 견적서) 을 참조하십시오.

제 3 조 고용주의 의무

1. 을 측이 착공 전날 입장할 수 있는 조건을 마련하다.

건설 중 물 및 전기 공급 제공;

3, 건설 팀과 이웃 간의 관계 조정을 담당합니다.

4. 실내 하중 구조를 철거하지 마십시오. 원래 건물의 무부하 구조 또는 장비 파이프를 철거해야 하는 경우 해당 부서에 해당 승인 절차를 밟아야 합니다.

5. 만약 갑이 공사 기간 동안 여전히 부분적으로 부지를 사용해야 한다면, 시공장소의 안전과 소방을 책임져야 한다.

6. 공사 품질 및 시공 진도 감독에 참여하여 재료 진입 및 준공 검수 감독을 담당한다.

제 5 조 계약자의 의무

1, 시공 중 안전 시공 운영 규범, 방화 규정 및 시공 규범을 엄격히 집행한다.

품질 기준, 품질 보증량 기한 내에 공사를 완성하다.

2. 공사 현장 관리 관련 규정을 엄격히 집행하고, 민중을 교란하고 환경을 오염시켜서는 안 된다.

3, 실내 수도관의 원활한 흐름을 보장하기 위해 실내 원본을 보호하십시오.

4. 공사 현장의 청결을 확보하고 공사 완료 후 공사 현장의 청결을 책임진다.

제 6 조 공사 변경

공사와 시공 방법을 변경해야 할 경우, 쌍방은 협의하여 서면 변경 협의를 체결하고, 관련 공사 원가와 공사 기간을 동시에 조정해야 한다.

공사 기간이 지연되다

1. 다음과 같은 이유로 완공일이 지연되면 갑의 확인을 거쳐 공사 기간이 그에 따라 지연됩니다

지연 시간:

(1) 수량 변경 및 설계 변경

(2) 불가항력;

(3) a 국은 공사 기간이 순연되는 기타 상황에 동의한다.

2. 만약 갑측이 공사 대금을 기한 내에 지불할 수 없다면, 계약기간은 그에 따라 순연될 것이다.

3. 을측이 기한 내에 착공하지 못하거나 이유 없이 중도에 휴업하지 못해 공사 기간에 영향을 미치는 경우,

공사 기간은 순연되지 않을 것이다. 을측의 원인으로 공사 품질에 문제가 생기면, 재작업 비용은 을측이 부담하고, 공사 기간은 순조롭게 진행되지 않는다.

제 7 조 프로젝트 수락 및 보증

1, 공사 품질 검수, 은폐공사는 분절 검수를 제외하고는 모두 완성될 것입니다.

제본이 완료되면 을측은 갑을 조직하여 준공 검수를 진행해야 한다.

2. 공사가 완공된 후 을측은 갑측에 검수를 통지하고, 갑측은 스스로 검수 통지를 받습니다.

알고 나서 이틀 내에 조직 검수를 하고 공사 대금이 정산된 후 인수인계 수속을 밟는다.

3. 본 공사 보증 기간은 쌍방의 검수 서명일로부터 한 달입니다. 검수 전 검사

합격 서명 후.

제 8 조 공사 대금 지불 방식

1. 쌍방은 공사 대금을 다음과 같이 지불하기로 동의했다.

첫 번째: 착공 3 일 전에 인민폐를 지불하고 1 만 2 천 2 백 육루 1 원을 줍는다. 두 번째: 공사 진도의 절반을 지불하는 인민폐가 1 만 2 천 2 백 육루 육원 전체를 줍는다. 세 번째: 쌍방이 합격한 후 인민폐를 지불하고 1 만 2 천 2 백 육루 육원 전체를 줍는다. 공사 진도가 절반 이상이라는 것은 다음을 의미한다.

2. 공사 검수에 합격한 후 을측은 갑측에 공사 결산 및 관련 사항을 제공해야 합니다

정보를 갑에게 보냅니다 .. 갑의 승인을 받은 후 쌍방은 공사 결산표 (첨부 3: 호텔 장식공사 결산표 참조) 를 작성하고 서명하고 갑을 쌍방이 공사 잔액을 결산합니다.

제 11 조 계약 위반에 대한 책임

1. 계약 당사자가 계약을 이행하지 않거나 국가를 위반합니다.

국가 법률 및 규정 및 관련 정책에 따르면, 벌금이 부과되거나 상대방에게 손해를 입히는 사람은 책임을 져야 하며, 상대방에게 초래된 경제적 손실을 배상해야 한다.

2. 만약 일방적인 이유로 계약을 계속 이행할 수 없다면, 제때에 통지해야 합니다.

반면에 계약을 해지할 경우, 책임측은 상대방의 상응하는 경제적 손실을 배상해야 한다.

3. 을측의 사정으로 공사의 질이 쌍방이 합의한 품질기준에 미치지 못합니다

파티 b 는 유지 보수를 책임지고, 건설 기간은 지연되지 않습니다.

4. 을측의 원인으로 공사 기간이 지연되면 하루 지연될 때마다 상대방에게 위약금을 지급해야 한다.

금 1000 원입니다.

제 12 조 계약 분쟁 해결

본 계약 이행으로 인한 모든 분쟁은 쌍방이 협의하여 해결해야 한다. 관련 부서에서 조정할 수도 있습니다. 협상이나 조정이 이루어지지 않으면 다음 두 번째 방법으로 해결한다.

(1) 중재위원회에 제출하여 중재한다.

(2) 법에 따라 인민법원에 소송을 제기하다.

제 13 조 기타 규정

1. 을측은 프로젝트 시공으로 인한 쓰레기를 공사 현장에서 운송할 책임이 있다

쓰레기를 지정된 장소로 운송하는 책임이 있습니다.

2. 시공기간 동안 을측의 매일의 근무시간은 아침부터 저녁까지입니다.

제 14 조 보충 조항

1. 본 계약은 쌍방이 서명 (도장) 한 후 효력이 발생하며, 계약 이행이 완료된 후 종결됩니다.

이 계약서에 서명 한 후 프로젝트를 하청 할 수 없습니다.

3,

4. 본 계약의 부속서는 본 계약의 불가분의 일부이며 본 계약과 동등한 법적 효력이 있습니다.

힘.

갑측 (도장):

법정 대리인:

대리인:

날짜 연월

을측 (도장): 법정대표인: 위탁대리인: 연월일.

외식계약 양수인 제 4 조: (이하 을측) 주민등록번호:

Xxxxx 유한회사 (이하 회사) 는 XXX 년 XXX 월 XXX 일 선전에 설립되어 등록자본은 XXX 만원이다. 이 중 갑은 xx% 지분을 보유하고, 갑은 자신이 보유한 xxx% 지분을 을측에 양도하고자 하며, 을측은 기꺼이 받아들인다. 현재' 중화인민공화국 회사법' 과' 중화인민공화국 계약법' 의 규정에 따라 갑, 을 쌍방은 협상을 거쳐 지분 양도에 대해 다음과 같은 협의를 달성했다.

1. 주식 양도 가격 및 양도 지불 기간 및 방법:

1. 갑은 회사 x% 의 지분을 보유하고 있다. 정관에 따르면 갑은 인민폐 xx 만원을 출자하고, 실제로 인민폐 xx 만원을 출자해야 한다. 현재 갑은 이미 65,438+000% 의 지분을 인민폐 XXX 위안으로 을측에 양도했다.

2. 을측은 본 계약이 발효된 날로부터 3 개월 이내에 현금 (또는 은행 이체) 방식으로 전액 규정된 화폐와 금액으로 갑측에 지분 양도금을 지급해야 한다.

2. 갑측은 을측에 양도하고자 하는 주식에 대해 완전한 처분권을 가질 것을 보증한다. 이 지분은 담보되지 않고, 압수되지 않고, 제 3 자에 의해 회수되지 않는다. 그렇지 않으면 갑은 이로 인해 발생하는 모든 경제와 법적 책임을 져야 한다.

셋. 관련 회사의 손익 분담 (부채 및 부채 포함):

1. 주식 양도 전에 회사에서 발생한 모든 채권 채무는 갑측이 부담한다. 지분 양도 후 을측은 취득한 지분 비율에 따라 중화인민공화국의 관련 법률과' XXX 유한회사 헌장' 에 따라 갑측이 규정한 권리와 의무를 물려받았다.

2. 만약 갑측이 본 협의서에 서명할 때 을측 지분 양도 전 회사가 빚진 채무를 사실대로 알리지 않았기 때문에 을측이 회사 주주가 된 후 손해를 입게 되면 을측은 갑측에 배상할 권리가 있다 .....

넷. 계약 위반에 대한 책임:

1. 본 계약이 발효되면 각 당사자는 자각적으로 이행해야 합니다. 본 계약의 규정에 따라 본 계약의 의무를 완전히 이행하지 못한 당사자는 법률 및 본 계약의 규정에 따라 책임을 져야 합니다.

2. 양도인의 사유로 양수인이 예정대로 변경 등록을 처리하지 못하거나 양수인이 본 계약을 체결하는 목적에 심각한 영향을 미칠 경우 양도측은 양수인이 이미 지불한 양도대금의 만분의 1 로 양도측에 양도해야 합니다. (이하 갑이라고 함).

1. 양수인에게 위약금을 지불하다. 양도측이 위약으로 양수인에게 손해를 입히고 양도측이 지불한 위약금이 실제 손실보다 낮기 때문에 양도측은 반드시 추가 배상을 해야 한다.

동사 (verb 의 약어) 프로토콜 변경 또는 해제:

양도인과 양수인은 본 계약의 변경 또는 종료를 협상할 수 있습니다. 협상을 거쳐 본 계약을 변경하거나 해지할 경우, 쌍방은 다시 변경 또는 해지 계약을 체결해야 합니다.

자동사 관련 비용의 부담 미만:

관련 비용 (예: 증거, 평가 또는 감사, 공상 변경 등록 등) ) 이번 지분 양도 과정에서 발생하는 비용은 쌍방이 협의하여 부담한다.

일곱. 분쟁 해결 방법:

본 계약으로 인해 발생하거나 본 계약과 관련된 모든 분쟁은 쌍방이 우호적인 협상을 통해 해결해야 합니다. 협상이 실패하면 쌍방은 선전 중재위원회에 제출하기로 동의했다.

여덟. 유효 조건:

본 계약은 양도인과 양수인이 서명한 후 성립되고 발효됩니다 (예를 들어, 회사가 외국인 투자업체인 경우, 승인기관의 비준을 거쳐 발효됩니다). 본 계약이 발효된 후 법에 따라 선전시 시장감독관리국 (이하 "국가시장감독관리국") 에 변경 등록 수속을 밟는다.

아홉. 본 계약은 4 부, 서명자 1 부, 국가시장감독관리총국과 선전시 공증처 1 부, 나머지 관련 부서 1 부입니다.

양도인: 양도인:

연월일