우수하고 완전한 슈퍼마켓 개조 계약

슈퍼마켓 인테리어는 고객의 구매욕에 유리하다. 여기서 저는 여러분께 우수하고 완전한 슈퍼마켓 인테리어 계약을 하나 가져다 드리겠습니다.

우수 완전 슈퍼마켓 인테리어 계약의 하청업체 (이하 갑측): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 계약자 (이하 을측): _ _ _ _ _ _ _ _ _.

중화인민공화국 계약법 및 관련 법규의 규정에 따라 가정방 장식공사 시공의 특징과 결합해 평등, 자발적, 합의를 바탕으로 하청인 가정방 장식공사 (이하 공사라고 함) 관련 사항에 대해 다음과 같은 합의를 이뤘다.

I. 개요

1 .. 갑이 인테리어한 집은 합법적으로 거주한다. 을측은 공상행정관리부의 승인을 받아 등록을 승인하고, 시건위 관련 부처가 비준한 민용 인테리어 기업 법인이다.

2. 인테리어 공사 장소: 방: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. 주택 구조: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. 계약 방법: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. 총 가격: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. 시간 제한: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ 월 _ _ 일부터.

둘째, 재료 공급에 관한 합의:

1. 갑급재료: 갑측이 구매와 공급을 담당하는 본 공사에 사용되는 재료와 설비는 설계 요구 사항을 충족하는 합격제품이어야 하며, 제때에 현장에 공급되어야 하며, 을측은 검수 수속을 밟아야 합니다. 갑이 공급하는 재료설비는 품질문제나 규격차이가 있을 경우 을측은 제때에 서면으로 갑에게 제기해야 하며, 만약 갑이 여전히 사용을 표시한다면 공사 손실은 갑이 책임져야 한다. 갑급자재가 현장에 도착한 후 합격한 후 을측이 보관한다. 을측은 갑이 제공한 재료에 대해 보관료를 받을 수 있으며, 요금은 쌍방이 합의한다. 파티 b 는 부적절한 보관으로 인한 손실에 대한 보상에 대한 책임을 져야합니다.

2. 을측이 갑으로부터 구매한 인테리어재료와 설비는 본 계약에서 약속한 주택인테리어에 사용되어야 하며, 갑의 동의 없이 다른 용도로 옮겨서는 안 된다. 을측이 이 규정을 위반하면 을측은 횡령된 재료와 설비의 두 배의 가격으로 갑을 배상해야 한다.

3. 을측이 제공한 재료와 설비가 품질요구나 규격에 맞지 않을 경우 사용을 금지해야 합니다. 만약 이미 사용되었다면, 프로젝트에 조성된 손실은 을측이 책임진다. 을측이 제공한 재료와 설비가 위조품이라면 갑은 재료와 설비 가격의 두 배의 배상을 받아야 한다.

셋. 공사 품질 및 검수 약속:

1. 이 프로젝트는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 이 (가) 설계하고 시공합니다.

2. 만약 갑이 제공한 재료와 설비의 품질이 불합격하여 공사의 품질에 영향을 미친다면, 재작업 비용은 갑이 부담하고 공사 기간은 순연한다.

3. 을측의 원인으로 품질사고가 발생하는 경우, 재작업 비용은 을측이 부담하고 공사 기간은 변경되지 않습니다.

4. 공사 검수: 갑을 쌍방은 제때에 은폐 공사와 중간 공사의 검수 수속을 밟아야 한다. 만약 갑이 예정대로 검수에 참가할 수 없다면, 을측은 인원을 조직하여 검수하고, 갑은 인정한다. 이후 갑이 재검사를 요구하면 을측은 요구에 따라 재검사를 해야 한다. 재검사 합격, 재검사 재작업 비용은 갑이 부담하고 공사 기간은 순연된다.

5. 공사 준공: 을측은 3 일 전에 갑측에 검수를 통지해야 하고, 갑측은 통지를받은 후 3 일 이내에 검수를 조직하고 인수인계 수속을 밟아야 합니다. 만약 갑이 규정된 시간 내에 검수를 조직하지 못한다면, 을측에 제때에 통지하고 검수 날짜를 별도로 확정해야 한다. 준공 검수를 통과하면 갑은 원래 준공일을 인정하고 을측의 보관비용 및 기타 관련 비용을 부담해야 한다.

넷. 안전 생산 및 화재 방지 계약:

갑과 시공현장에서 제공하는 시공도면 또는 관행설명은 방화와 사고 예방의 요구 사항을 충족해야 하며, 주로 전기선, 가스관, 수돗물 및 기타 파이프의 원활함과 합격을 포함한다. 공사 중 을측은 필요한 안전보호와 소방조치를 취하여 작업자와 인근 주민들의 안전을 확보하고, 파이프 막힘, 누수, 정전, 인근 주민주택 물품 손상 등의 사고를 방지해야 한다. 상술한 상황이 발생하면 갑의 책임에 속하는 것은 갑측이 배상을 책임진다. 을 측의 책임에 속하는 것은 을 측이 수리 및 배상을 책임진다.

동사 (verb 의 약어) 공사 가격과 결산 약속:

1, 엔지니어링 보증 1 년. 공사 가격이 모두 정산된 후, 갑을 쌍방은 공사 보증서에 서명할 수 있으며, 보증 기간은 준공 검수 서명일로부터 계산한다.

2. 지불 시간 및 비율

(1) 예산 설계 승인, 계약 체결일로부터 을측에 1000 원을 지불하고 2 차 지급에서 공제합니다.

(2) 계약 체결 후 공사 착공 후 2 ~ 5 일 동안 총 인테리어금의 0.30% 를 지급한다.

(3) 공사 과정에서 공사 기간이 절반 이상 총 인테리어 대금의 30% 를 지급한다.

(4) 준공 검수 후 이날 인테리어 총액의 30% 를 지급한다.

(5) 인테리어 후 반년 동안 남은 인테리어 대금을 지불하면 인테리어 총액의10% 를 지불한다.

참고: 장식 공사는 유형시장에 따로 규정되어 있으며, 시장 규정에 따라 처리할 수도 있습니다.

자동사 위약 책임 미만:

1. 만약 갑의 원인으로 인해 공사 기간이 지연되거나 중단되는 경우, 갑측은 을측이 휴업이나 착공으로 인한 손실을 배상해야 하며, 매 휴업이나 착공일마다 갑측이 을측에 위안을 지불해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 일명언) 만약 갑이 계약대로 지불하지 못한다면, 기한이 지난 날마다 갑은 기한이 지난 지급의 _ _ _ _ _ _ _ _ _% 를 위약금으로 지불해야 한다.

2. 을측 사유로 준공 연기가 발생하는 경우, 기한을 하루 넘길 때마다 을측은 갑측이 이미 지불한 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _% 를 위약금으로 지불해야 한다.

3. 관련 수속을 거치지 않은 상태에서 갑측은 을측에 이 건물의 원래 내력 구조와 * * * * 사용된 설비, 파이프를 철거, 개조할 것을 강행하여 발생하는 손실이나 사고 (벌금 포함) 를 갑측이 책임진다.

4. 을측이 기존 건물의 내력 구조나 설비관을 철거하거나 변경한다면, 이로 인한 손실이나 사고 (벌금 포함) 는 을측이 책임진다.

일곱. 분쟁 해결 방법:

1. 쌍방이 공사 품질로 논란이 있을 때 본 계약서 텍스트와 시공업체가 발행한 통일송장은 시 건축장식협회 가족장식위원회에 조정을 신청하거나 구, 현건설 행정주관부 또는 소비자협회에 조정을 신청할 수 있다.

2. 당사자가 협상, 중재를 통해 분쟁을 해결하거나 협상, 중재를 하지 않을 경우 본 계약에 따라 중재위원회에 중재를 신청하거나 인민법원에 소송을 제기할 수 있습니다.

여덟. 계약 변경 및 해지:

1. 계약 쌍방이 서명한 후 (유형시장에서 체결한 계약은 반드시 시장관리부에서 도장을 찍어야 함) 쌍방은 반드시 엄격히 준수해야 한다. 어느 쪽이든 계약 내용을 변경해야 한다면, 협의가 일치된 후에 보충 협의에 서명해야 한다. 계약을 해지해야 할 경우, 계약 해지를 제출한 당사자는 서면으로 제출하고 해지 수속을 밟아야 한다.

2. 공사 과정에서 어느 쪽이든 계약 종료를 제안하고 서면으로 상대방에게 제출해야 한다. 쌍방은 청산 수속을 하고 계약 해지 협의를 체결한 후 계약 종료로 간주한다.

아홉. 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 고집하며, 동등한 법적 효력을 가지고 있다. 계약 첨부는 본 계약의 불가분의 일부이다.

당사자 a (서명): 당사자 b (서명):

전화: 전화:

서명 날짜: 년, 월, 일

우전마트 인테리어 계약 제 2 장 업주 (이하 갑측):

계약자 (이하 을측):

갑은 충칭시 슈퍼마켓 체인점 인테리어 공사를 을측에 하청하고,' 중화인민공화국 계약법' 과' 인테리어 관리 시범 방법' 에 따라 쌍방의 합법적인 권익을 보호하기 위해 쌍방의 협의를 거쳐 아래와 같은 조항에 도달하여 쌍방이 공동으로 준수한다.

I. 개요 및 요구 사항

1, 장식 공사 현장:

2, 장식 공사 내용:

계약 방법:?

4. 가격 결제:?

둘. 갑의 요구:

1, 인테리어 요구 사항은 해당 마트 매장 디자인을 기준으로 하며 해당 검수 합격을 통과해야 합니다.

장식 렌더링이 우선한다.

자료는 당사자 a 가 제공하는 자료 보고서를 사용해야합니다.

4, 계약서에 규정 된 장식 시간에 따라 완공되고 수용을 통과합니다.

셋. 자재 공급 계약:

1. 을측이 제공한 자료:?

2. 을측이 제공한 재료와 설비가 품질요구나 규격에 맞지 않으면 사용할 수 없습니다.

넷. 공사 품질 및 검수 약속:

1, 본 공사는 DBJ08-62-97' 건축 장식 공사 기술 사양', DB3 1/T30- 1999' 장식 검사 사양

이 프로젝트의 설계는 당사자 a 가 제공합니다.

3. 을측의 원인으로 품질사고가 발생하는 경우, 재작업 비용은 을측이 부담하고 공사 기간은 변경되지 않습니다.

4. 시공과정에서 갑측이 설계개정의견과 증감공사 항목을 제출할 때 을측에 미리 연락해서 공사 변경 주문에 서명한 후에야 본 공사의 시공을 시작할 수 있어 쌍방이 약속한 준공일에 영향을 주어야 한다. 갑이 사사로이 노동자들과 공사 내용을 변경하기로 합의한 경우, 모든 결과는 갑이 부담하고 을측에 손해를 입히는 것은 갑측이 배상한다.

5, 프로젝트 수용. 공사 검수는 갑과 해당 주관 부서의 검수 합격을 기준으로 한다.

동사 (verb 의 약어) 공사 가격과 결산 약속:

계약금: 계약 체결 후 7 일 (영업일 기준) 이내에 갑측이 을측 계약 총액의 30% 를 착공 선불로 지급합니다.

2 차 지불: 총 계약 금액의 50% 는 공사 기간의 절반으로 지급됩니다.

3 차 지불: 준공 검수 합격, 양측은 결제서에 이의가 없는 후 14 일 (영업일 기준) 이내에 잔금을 지급합니다.

자동사 위약 책임 미만:

1. 갑의 원인으로 인한 착공 연기 또는 중도 휴업, 공사 기간이 순조롭게 연기되었습니다.

2. 을측 사유로 준공 연기를 하는 경우, 기한을 하루 넘길 때마다 을측은 갑측에 공사비의 _ _% 를 지불해야 한다.

3. 만약 갑의 질량에 따라 시공하지 않으면, 모든 손실은 을측이 부담하고, 갑측에 상응하는 가공비의 20% 의 위약금을 지급한다. 갑은 후속 공사비를 지불하지 않을 권리가 있다.

4. 을측이 중도에 위약하면 갑측의 선불금을 환불하고 그에 상응하는 위약금의 20% 를 배상해야 한다.

일곱. 분쟁 해결 방법:

1. 쌍방이 공사 품질로 분쟁이 발생할 경우 본 계약 텍스트에 따라 건축장식협회 장식위원회에 협의하여 중재할 수도 있고, 분쟁을 지역, 현 건설 행정 주관부 또는 소비자협회에 제출할 수도 있다.

2. 당사자가 협상, 중재를 통해 분쟁을 해결하기를 원하지 않거나 협상, 중재를 할 수 없는 경우 본 계약에 따라 시 중재위원회에 중재를 신청하거나 인민법원에 소송을 제기할 수 있습니다.

여덟. 계약 변경 및 해지:

1. 본 계약은 쌍방의 서명을 거쳐 발효된 후 쌍방은 반드시 엄격히 준수해야 한다. 어느 쪽이든 계약 내용을 변경해야 한다면, 협의가 일치된 후에 보충 협의에 서명해야 한다. 계약을 해지해야 할 경우, 계약 해지를 제출한 당사자는 서면으로 제출해야 하며, 계약총가격의% 에 따라 위약금을 지불하고 종결 수속을 밟아야 합니다.

아홉. 기타 약속: 계약의 원활한 이행을 보장하기 위해 을 측은 갑 측에 50 만 위안을 지급보증금으로 지불해야 하며, 갑 측은 계약이 해지되거나 해지된 후 을 측에 반납할 것이다.

X. 본 계약은 한 양식에 4 부씩, 갑을 쌍방이 각각 2 부씩 보유해 동등한 법적 효력을 가지고 있다.

XI. 본 계약의 부속서는 본 계약의 불가분의 일부이다.

당사자 a (서명): 당사자 b (서명):

법정 대리인: 대리인:

주소: 주소:

전화: 전화:

포스트: 포스트:

서명 날짜: 년, 월, 일

계약 장소:

을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다