녹화 공사 계약, 계약은 모든 사람의 이익을 피해로부터 최대한 보호할 수 있지만, 많은 사람들이 서명한 내용이 잘못되어 계약의 법적 구속력을 상실하여 자신의 이익을 만회할 수 없게 한다. 녹색 건설 계약을 살펴 보겠습니다.

녹화 공사 계약 1

고용주: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 회사 (이하 갑이라고 함)

계약자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (이하 을측)

"중화인민공화국 계약법", "중화인민공화국 건축법" 및 관련 규정에 따라 본 공사의 구체적인 상황과 결합해 쌍방의 협의를 거쳐 본 계약을 특별히 체결하여 자금을 준수하다.

제 1 조 프로젝트 개요

1. 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

3. 엔지니어링 계약의 범위와 내용: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 본 프로젝트의 시공이 을측이 도급한다면 을측은 이 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 만약 을측이 본 프로젝트의 건설을 부담하지 않는다면, 갑측은 을측에 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 의 봉사료를 지불해야 한다.

4. 청부 방식: 을측이 공사, 재료, 기계, 관리, 품질, 공사 기간, 안전, 세금, 문명건설, 최적화 설계 심화 등을 청부 맡았다.

제 2 조 프로젝트 기한

1. 본 공사 시작일은 갑의 착공 통지를 기준으로 하며 을측의 확인을 거쳐 준공일은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. 다음 상황 중 하나가 발생할 경우, 계약자의 현장 감리 엔지니어나 공사 대표가 서명한 후 공사 기간은 그에 따라 순연되고, 서면으로 순연된 공사 기간을 확정한다.

(1) 계약자는 계약서에 명시된 착공일 전 _ _ _ _ _ _ 일 전에 계약자의 주요 시공장, 입장로, 시공용수용 전기를 인계하여 계약자의 시공장에 영향을 줄 수 없습니다.

(2) 계약자가 공급한 재료, 장비, 완제품 또는 반제품이 쌍방이 약속한 시간에 입장하지 않거나 입장한 재료, 장비, 완제품 또는 반제품이 계약자의 검사를 제출할 때 단계적 결함이 발견되어 수리, 수정, 교체, 교체, 시공 진도 지연에 필요하다는 것을 분명히 합니다.

(3) 공사 중 단수, 정전이 지속되는 영향이 _ _ _ _ _ _ _ _ 시간을 초과한다.

(4) 발송인 현장 감독 엔지니어 또는 엔지니어 대표가 비자 수속을 지연시켜 다음 공정 시공자에게 영향을 미친다.

(5) 계약규정에 따라 선불금, 공사 진도금, 구매자재 차액을 지급하지 않아 시공 진도에 영향을 미친다.

(6) 공사 진도는 자연재해의 영향을 받는다 (예: 자연원인으로 인한 태풍, 홍수, 화재, 지진 등). ) 인간이 저항 할 수없는 것입니다.

(7) 주요 설계 변경이 발생했습니다.

제 3 조 엔지니어링 계약 비용:

1. 이 프로젝트의 예산 계약 비용은 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안, 즉 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ 위안입니다

2, 제 8 조 기준에 따라 실제 발생액에 따라 결산한다.

제 4 조 재료 및 장비의 공급 및 검사

1. 수입한 특수 재료는 소유자가 현장 또는 지정된 장소에 제공해야 합니다. 만약 지정된 인도장소 밖에서 물건을 인도할 경우, 초과 운임 및 기타 비용은 하청업체가 책임진다.

2. 세트 설비와 전용 설비는 하청측이 입찰, 주문, 공급, 상품 검사를 담당하고 계약자에게 인도한다. 일찍 도착한 설비는 발송인이 보관하고, 설치 시 도급자에게 맡겨 보관하며, 횡령, 분실 또는 파손해서는 안 된다.

3. 모든 재료, 장비, 완제품 및 반제품에 인증서가 첨부되어야 합니다.

4. 만약 불합격 재료가 발견되면 공급자는 신속히 그것을 밖으로 운송해야 한다.

5. 건축자재, 설비, 자격증이 있는 하청업체가 검사에 이의가 있을 경우 재검사를 할 수 있습니다. 만약 제품이 검사를 거쳐 합격한다면, 검사 비용은 검사가 필요한 하청업체가 부담한다. 제품이 불합격하면 검사 비용은 계약자가 부담한다.

계약자는 건축 자재, 장비, 구성 요소 등을 사용할 수 없습니다. 자격증이 없고 검사나 감정 불합격이 없습니다.

7. 만약 갑측이 을측이 비축하거나 구매한 재료를 변경한다면 갑측은 이로 인한 손실을 부담해야 한다.

제 5 조 프로젝트 품질 및 검사 수락

1, 우수한 엔지니어링 품질 요구 사항;

2. 도급자는 반드시 도면, 문서, 국가가 발급한 관련 규범과 규정에 따라 시공하고, 도급자가 현장에 주재하는 감독엔지니어 또는 엔지니어 대표의 감독 검사를 받아야 한다.

3. 하청업체가 고용한 현장 감독 엔지니어는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

4. 계약자는 공사 진도에 따라 공사 품질에 관한 기술 자료 (예: 재료, 설비 합격증) 를 제때에 제공해야 하며, 재료 대체는 반드시 설계 단위와 하청인의 서명을 거쳐야 사용할 수 있다.

5. 은폐 공사는 청부업자 자체 테스트를 거친 후 은폐 공사 검수서를 작성하고 현장 감리 엔지니어나 엔지니어 대표에게 검수를 통보한다. 감독 엔지니어 또는 엔지니어 대표는 통지를 받은 후 24 시간 이내에 현장에 가서 검사해야 비자 승인 후 다음 공정을 진행할 수 있다.

6, 공사 준공 검수는 시공 도면, 도면, 기술 교부 기요, 설계 변경 통지, 시공 검수 규범 및 국가가 발급한 품질 검사 기준에 근거해야 한다.

7. 공사가 준공된 후 계약자는 규정에 따라 완전한 기술 서류를 제공하고 준공 통지를 발행해야 한다. 검수 시간은 쌍방의 협의에 의해 결정되며, 발송인이 관련 부서를 조직하여 준공 검수를 진행한다. 검수에 합격한 후 쌍방은 준공 검수증서에 서명하고 공사를 발송인에게 넘겨 관리한다.

8. 준공 및 미검수 공사는 준공 전에 계약자가 보관한다.

9. 공사 이양 검수 후 원림건설공사 보증 1 년, 수전 보증 2 년. 보증 기간 동안 시공품질상의 원인으로 인한 피해는 을측이 부담하고, 녹화공사는 6 개월간 유지 보수하며, 유지비는 하청인이 부담합니다. 시공으로 인한 공사 품질 문제로, 계약자는 계약자에게 서면으로 통지해야 하며, 약속한 시간에 수리해야 한다. 계약자는 7 일 (영업일 기준) 이내에 수리해야 합니다.

제 6 조 시공 설계 변경

1. 계약자가 제공한 설계 도면, 설명 및 관련 기술 자료는 시공의 유효한 근거이며 계약자는 무단으로 수정할 수 없습니다.

2, 시공 도서의 중대한 변경은 반드시 발송인, 설계 단위의 동의를 거쳐 수정 전 _ _ _ _ _ 일 전에 설계 수정 계약을 처리해야 한다. 설계 변경 계약이 발송인이 서명한 후에야 계약자가 실시할 수 있다. 합의서와 개정된 도면은 계약의 보충 문서로 사용될 것이다.

3. 수정된 도면이 설계 오류, 장비 변경, 구조 변경, 표준 개선, 기술 변경, 지질 조건이 실제 설계와 일치하지 않을 경우 책임자는 비용 증가 (재작업 손실, 가동 중지, 구덩이, 인력 및 기계 설비 이전, 재료 및 구성요소 백로그 등 실제 손실 포함) 및 계약 비용 조정에 대한 책임을 져야 합니다.

4. 계약자는 공사의 품질을 보장하고 설계 기준을 낮추지 않는 전제 하에 설계 수정을 위한 합리화 건의를 제시하여 하청업체, 설계 단위 또는 관련 기술 부서의 승인을 받은 후 실시한다.

5. 시공 과정에서 다음 중 하나가 발생할 경우 계약자는 즉시 계약자에게 서면으로 통지하고 확인을 요청해야 합니다.

(1) 설계 도면 및 설명서가 엔지니어링 현장 조건과 일치하지 않으며 설계 문서에 명시된' 시공 조건' 이 실제와 일치하지 않습니다.

(2) 설계 도면 및 설계 문서가 명확하지 않거나 누락되어 도면이 사양과 일치하지 않습니다.

(3) 설계도면 및 설명서에 명시되지 않은 시공 조건에 예상치 못한 특수한 어려움이 발생했다.

(4) 확인된 사실은 반드시 2 일 이내에 해결해야 한다. 기한 내에 문제를 해결하지 못해 조업이 중단되면 공사 기간 손실은 하청업자가 부담한다.

제 7 조 양 당사자가 책임지는 사항

1, 고용주

(1) 토지 취득, 청묘, 나무 보상, 묘지 이전, 주택 철거, 장애물 철거 (오버 헤드 포함, 은폐 포함) 를 처리하여 은폐, 장애물 관련 자료를 제공한다.

(2) 건설 전에 "3 방향" 작업을 잘 수행하십시오. 승인된 시공 조직 설계 또는 시공 방안에 따라 레드라인 내에 건물에서 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 미터 이하의 수력 연결 지점을 제공하고 계약자가 표에 따라 부과할 수 있도록 수력발전표를 설치합니다.

(3) 시공구역의 급수, 전원 공급, 수압, 전압 등에 따라 시공용수, 전기 수요를 충족시키는 조치를 취한다.

(4) 필요에 따라 건설 현장을 제공한다.

(5) 계약이 체결된 후 _ _ _ _ 일 이내에 (마지막 도면을 받는 것을 기준으로) 계약자에게 완전한 시공 기술 자료를 제공한다.

(6) 건물의 도로, 노선, 하수도의 위치파일, 수평점 및 좌표 제어점을 결정합니다.

(7) 청부업자와 설계 단위를 조직하여 시공 도면의 교착에 참가하고, 3 자 서명의 교착프로파일을 만들어 _ _ _ _ _ _ _ _ 일 내에 관련 기관에 발급한다.

(8) 청부업자의 공사 진도를 심사하고, 제때에 청부업자에게 공사 진도금을 지불한다.

(9) 공사 현장에 주재하는 감리 엔지니어나 엔지니어 대표는 공사 진도, 공사 품질, 은폐 공사 및 계약 집행 상황을 감독하고 점검해야 하며, 설계도면, 설계 변경 비자, 공사 중간 검수, 공사 진도금 비자 및 기타 필요한 비자를 처리해야 한다.

(10) 조직 공사 준공 검수, 계약업체와 함께 계약서에 명시된 날짜에 준공 결산.

2, 계약자

(1) 시공장이 평평하고 시공계 내의 물, 전기, 도로 및 임시시설 건설

(2) 시공 조직 설계 (또는 시공 방안), 시공 총진도 계획, 재료 설비 및 완제품 반제품 진입 계획, 수력 사용 계획, 준공통지, 은폐 공사 검수서 등을 편성한다. , 그리고 제 시간에 발송인 및 관련 기관에 보냅니다.

(3) 쌍방이 합의한 분업 범위에 따라 자재 설비를 구매, 공급 및 관리한다.

(4) 공사 도면과 규범에 따라 엄격하게 시공하여 공사의 품질을 보장하고 계약서에 규정된 시간에 따라 예정대로 준공하여 인도한다.

(5) 프로젝트 완료 전 현장 유지 보수 및 청소를 책임진다.

(6) 준공 검수 기술 자료를 제공하고, 공사 준공 결산을 처리하고, 준공 검수에 참여한다.

(7) 계약에 명시된 보증 기간 동안 계약자는 계약자의 책임에 속하는 엔지니어링 품질 문제를 무료로 수리할 책임이 있습니다.

제 8 조 프로젝트 가격 지불 및 결제

1. 계약 체결 후 10 일 (영업일 기준) 이내에 공사 계약 총액의 _ _ _ _%;

2. 을측이 계약공사의 _ _ _ _ _ _% 를 완성할 때, 갑측은 을측의 공사 대금 신청 보고서를 받은 후 10 일 (영업일 기준) 이내에 계약총액의 _ _ _ _ _ _ _% 를 진도금으로 지급한다.

3. 공사가 끝난 후, 갑측은 을측의 공사대금 신청 보고서를 받은 후 10 일 (영업일 기준) 이내에 계약총액의 _ _ _ _ _ _ _ _% 를 진도금으로 지급한다.

4. 공사 검수 후 갑측은 을측 명세서를 받은 후 30 일 이내에 공사 결산 심사를 마쳐야 한다 .. 공사 결산 후 7 일 이내에 결산 총가격의 _ _ _ _ _ _%; 결산가격의 5% 를 남겨 원림건설 공사와 녹화공사 단항 보증 기간이 만료된 후 _ _ _ _ _ _ 일 이내에 계약자에게 지급한다.

5. 계약자가 공사 진도금 또는 미금을 체납한 경우, 은행의 연체지불에 관한 관련 규정에 따라 처리한다.

6. 계약자가 공사비 체납과 구매자재 지불이 원활하지 않아 공사 진도에 영향을 미쳐 계약자가 휴업하거나 공사를 하는 것은 하청업체가 부담한다.

7. 공사 가격 결산 방법은 다음과 같은 상황에 따라 처리해야 합니다.

7. 1 의 공사량은 시공 도면 심사, 비자 변경, 도면 회심 기록 등 실제 공사 수량을 기준으로 합니다.

계산을 수행합니다.

7.2 원림녹화공사 비용은 2003 년 광둥성 원림녹화공사 종합정액에 따라 계산됩니다.

7.3 설치 공사비는 2002 년 광둥 () 성 설치 공사 종합 정액으로 계산한다.

7.4 조경공사 결산 비용은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 수력발전설치공사결제비용은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7.5 원림건축 및 녹화공사, 설치공사의 주요 재료가격은 동완시 건설위가 2004 년 7 월 발표한' XXX 건축공사, 설치공사, 원림녹화공사 재료, 묘목 가격표' 를 기준으로 한다. 고용주는 특정 재료와 묘목의 브랜드, 제조업체, 산지 및 가격을 지정할 수 있습니다.

7.6 하청업체가 지정한 자료나 지정된 가격은 결제시 독립비용에 포함되어야 하며 본 계약 8.7.4 조에 따라 가격을 인하해서는 안 됩니다.

제 9 조 계약 위반에 대한 책임

1, 계약자의 책임

(1) 공사의 품질이 계약된 것에 부합하지 않아 무상 수리나 재작업을 책임진다.

(2) 공사 인도 시간이 규정에 맞지 않으면 을 측은 갑 측에 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안을 지불해야 한다

2, 고용주의 책임

(1) 계약 규정에 따라 책임을 이행하지 못하고 완공일이 순연됩니다.

(2) 공사는 검수를 거치지 않고, 발송인은 미리 사용하거나 무단으로 사용하며, 그로 인해 발생하는 품질이나 기타 문제는 발송인이 부담한다.

제 10 조 분쟁 해결 방법

본 계약의 집행 과정에서 분쟁이 발생하면 쌍방은 제때에 협의하여 해결해야 한다. 협상이 이루어지지 않으면 어느 쪽이든 직접 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.

섹션 1 1 특별 약관

특수한 상황에서, 본 계약 조항에 미완이 있을 경우, 쌍방은 구체적인 상황과 관련 규정에 따라 특별 조항을 협상할 수 있습니다.

제 12 조 보충 규정

본 계약은 "중화인민공화국 계약법" 및 관련 규정에 따라 미완으로 집행됩니다.

계약 첨부: 모든 시공 도면. 상술한 첨부는 본 계약의 불가분의 일부이며 동등한 법적 효력을 가지고 있다.

본 계약은 쌍방이 서명하고 도장을 찍은 후에 효력이 발생한다. 전체 계약 공사가 완공된 후, 보고를 진행하여 공사 잔금을 결산하다. 보증 기간이 지나면 자연히 효력을 잃게 된다.

본 계약의 정본 2 부 중 발부자 1, 계약자 1, 사본 2 부, 발부자 1, 계약자 1.

용인 단위 (도장) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _

공인 담당자 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 공인 담당자 (서명): _ _ _ _ _ _ _

서명 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

녹화 공사 계약 2

갑은 을측에 녹화 공사를 실시하도록 위탁하였다. 갑을 쌍방의 본 공사에서의 책임, 의무, 권리를 명확히 하기 위해서, 품질을 보장하고 기한 내에 공사 건설 임무를 완수하다. 협의 후, a 국과 b 국은 특히 다음과 같은 계약 조건에 서명했다.

제 1 조: 프로젝트 위치 및 이름:

1. 프로젝트 위치:.

2. 프로젝트명: 국도 동단 양측의 녹화공사.

두 번째: 다음 문서는 본 계약의 불가분의 일부로 간주해야 합니다. 즉:

1. 본 계약 이행 과정에서 갑을 쌍방이 서명한 기타 계약.

2. 도면과 공사 명세서: 갑이 제공하는 녹화 설계 방안과 공사 명세서를 기준으로 합니다 .....

3. 쌍방 간의 본 항목에 관한 협상, 변경 및 서면 합의 또는 문서는 본 계약의 불가분의 일부로 간주해야 합니다.

제 3 조: 계약 방법:

1. 계약 내용: 녹화 공사.

2. 도급 방식: 도급 작업, 도급 재료, 도급 품질, 도급 기간, 유지 관리, 도급 생존율, 도급 안전.

3. 공사가격: 중정가 (인민폐) 에 따라 계약 (공사량명세서 첨부), 묘목단가는 일회성 보증입니다. 준공 검수 후 실제 상황에 따라 공사량을 계산하다.

4. 공사 중 공사 변경: 갑당 대표 비자를 기준으로 실질적으로 조정한다.

제 4 조: 착공 및 준공일: 본 공사는 연월일부터 연월일까지입니다.

제 5 조: 엔지니어링 품질 및 안전:

1. 엔지니어링 품질의 시공, 검사 및 평가는 관련 기술 사양 및 품질 검사 평가 기준, 표준, 사양 및 관련 기술 문서: 성건위 수건원 (XX)204 호 문서' 성할시 원림식물 재배 기술 규정 (시범)',' 성할시 원림식물 보양 기술

2. 을측은 반드시 시공 도면, 규범 및 시공 조작 규정에 따라 시공하여 품질과 안전을 보장해야 한다.

3. 을측은 적극적으로 시공계획을 짜고 착공일 전에 갑의 비준을 제출하고 을측이 확정한 시공계획에 따라 시공을 조직하여 공사가 순조롭게 완료되도록 해야 한다.

4. 설계 변경은 갑의 서명을 거쳐 효력을 발휘할 수 있으며 을측은 도면을 잘 알고 관련 기준을 엄격히 집행해야 한다.

5, 묘목 발굴, 하역, 운송, 스택은 엄격하게 운영 규범에 따라 진행된다.

6. 재배 과정에서 연못을 열고, 심고, 물을 주는 품질 관리를 잘 한다.

제 6 조: 조직 자재 공급 요구 사항:

1. 모든 묘목은 을측이 공급하고, 을측이 입장하는 묘목은 품종, 규격, 수량 및 품질 요구 사항을 충족하며, 쌍방의 승인을 받은 후에야 사용할 수 있다.

2, 건설 일정에 따라 묘목이 빠르게 입장합니다.

제 7 조: 프로젝트 가격 지불:

1. 공사 가격 지원: 공사 준공 검수 후 공사 총가격의 50%, 연말까지 공사 총가격의 30%, 연말까지 공사 총가격의% 를 지급한다.

2. 공사 가격 결산: 공사 가격은 실제 공사량을 기초로 합니다.

제 8 조: 프로젝트 완료 수락 및 결함 책임 기간:

1, 공사 준공 검수는 시공 도면과 설명에 근거해야 한다.

공사가 완공되기 전에 을측은 자체 테스트를 조직해야 한다.

3. 을측 공사 준공 보고를 받은 후 10 일 이내에 갑측은 관련 부서를 조직하여 준공 검수를 진행해야 합니다.

제 9 조: 보충 조항:

1. 본 공사 계약은 갑과 을 양측이 서명하고 도장을 찍은 후 발효되며, 공사 결함 책임이 만료되고, 모든 공사가 완공되어 검수 합격에 합격하고, 공사 가격이 정산된 후 효력을 상실한다.

2. 을측 시공기간 동안 갑측은 시공에 모든 편리조건 (예: 전기, 물, 현지 갈등 조정) 을 제공해야 한다.

3. 결함 책임 기간: 본 계약의 결함 책임 기간은 준공 수락 후 1 년입니다.

4. 결함 수리 기간 동안 청부업자는 청소, 제초, 비료, 방충, 가지 치기, 물 촉촉함, 보식 등 일련의 수리 관리 업무를 제때에 잘 해야 한다. 98% 의 성공률을 보장합니다.

5. 결함 수리 기간 내에 차압묘, 고의적 손상, 인원절도 등의 상황이 발생하면, 모든 일은 갑측이 을측의 도움을 받아 해결하고, 비용은 갑측이 한 번에 지불합니다.

이 프로젝트의 미완성 문제는 양 당사자가 협의하여 결정합니다.

7. 본 프로젝트는 한 양식에 두 부씩, 갑과 을측은 각각 정본 한 부와 사본 한 부를 가지고 있습니다.

갑: 을:

파티 a 대표: 파티 b 대표:

서명 날짜: 년, 월, 일

녹화 공사 계약 3

업주 (갑):

계약자 (파티 b):

중화인민공화국 계약법' 과 국가 관련 법규에 따르면 갑을 쌍방은 평등, 자발적, 동등한 유상, 공정성, 성실신용을 바탕으로 갑을 측에 건설 공사를 의뢰하고 우호적인 협상을 거쳐 합의에 도달하며 본 계약을 특별히 체결하여 신용수대로 한다.

제 1 조: 프로젝트 개요

1, 프로젝트 이름:

2. 프로젝트 위치:

3. 예정된 시작일: YY 월 일.

제 2 조: 건설 범위

1, 시공 범위:

백필 재배토는 현장의 실제 공사량에 따라 결산하고 쌍방 대표의 승인을 받아야 하지만 단가는 갑이 인정한 예산 단가 한도를 초과해서는 안 된다 .....

제 3 조: 건설 방법

1. 본 프로젝트는 을측이 계약업무와 재료로 실시한다.

제 4 조: 건설 기간

1. 공사 기간은 계획착공일부터 을측이 공사를 완료하고 계약서에 규정된 전체 검수를 통과한 날까지 일 (법정 공휴일 포함) 로 예상되며 을측이 갑측에 검수를 통보한 후 갑측의 검수를 기다리는 시간은 포함되지 않는다.

2. 다음과 같은 경우 을측은 비자 사유가 발생한 지 2 일 이내에 갑을 쌍방 대표가 비자를 발급한 후 공사 기간이 그만큼 순연되어야 한다. 그렇지 않으면 을측이 비자 취득 권리를 포기하는 것으로 간주돼 공사가 순연되지 않는다.

(1) 갑의 원인으로 공사 진도에 영향을 미친다. 예를 들어 제때에 장소를 넘기지 않고 수력, 갑이 설계를 변경하는 등.

(2) 불가항력 요인.

제 5 조: 프로젝트 품질 및 수용 기준

1. 엔지니어링 품질은 합격해야 합니다 (승인 기준은 소유자 설계 요구 사항 및 산업 사양에 따라 수행됨). 을측의 고의적인 지연으로 공사가 제때에 결산하거나 검수를 제출하지 못하면 이 공사는 합격으로 평가될 수 없다.

2. 을측이 제공한 묘목의 품질은 반드시 미리 통제해야 하고, 묘목 규격은 설계 요구에 따라 엄격하게 선택해야 하며, 묘목 재배 품질은 반드시 녹화 재배 규범에 엄격히 따라야 한다.

모종 생존율은 100% 에 이릅니다.

4. 공사가 완공된 후 을측은 갑측에 검수를 통지해야 합니다. 쌍방은 현장에서 공사의 질을 검사해야 하고, 합격한 후에는 갑측이 서명하고 승인해야 한다.

제 6 조: 프로젝트 가격 및 결제 방법

1. 공사 예산의 총가격은 인민폐 (대문자) 이다.

2. 결제 방법:

(1) 갑은 계획착공일 1 일 전에 을측에 공사 예산 총가격의 30% 를 선불해야 한다.

(2) 을측 재료와 근로자가 입장하여 착공 보고서를 제출한 후 근무일 이내에 갑측은 을측 공사 예산 총액의 30% 를 지급한다.

(3) 갑을 쌍방이 준공 검수 결산 수속을 처리한 후 영업일 이내에 갑측이 공사 결산총액의 90% 를 추가로 지급한다.

(4) 공사 결산총액의 10% 를 공사 품질 보증금 및 수리 기금으로 한다. 수리기간이 끝난 후 영업일 내에 갑측은 을측과 현장에서 재검사를 하고 수리종료 수속을 밟아야 한다. 갑은 본 계약에 따라 을측이 보수기간 내에 지불해야 할 각종 돈과 위약금을 공제한 후 을측과 결산해야 한다.

(5) 위의 지불 방법은 지불 형태입니다.

제 7 조: 유지 보수 기간

1, 묘목 보양기간은 한 달로 본 공사 완료 계약서에 규정된 전체 검수 합격일로부터 계산한다.

2. 보양기간 내에 을측 시공으로 인한 어떠한 품질 문제도 을측은 갑측의 통지를 받은 날로부터 일 이내에 무조건 보양해야 하며, 생존할 수 없는 묘목은 제때에 교체해야 한다. 그렇지 않으면, 갑측은 시공팀을 별도로 파견하여 시공과 수리를 할 권리가 있으며, 모든 비용은 수리기금에서 공제되며, 갑측은 수리기금을 초과하는 부분에 대해 을측에 배상을 청구할 권리가 있다.

제 8 조: 양 당사자의 의무

1, 당사자 a 의 의무

(1) 현장 대표를 임명하여 프로젝트 시공의 전면적인 관리를 담당하다.

(2) 을측에 시공장을 제공하고, 운송도로가 원활함을 보장하며, 시공용수와 전기를 제공한다 (전기세는 갑이 부담한다).

(3) 본 공사의 시공 도면을 제공하고, 도면을 조직하여 심사와 설계 교부를 처리한다.

(4) 갑측은 을측이 제출한 준공결산서와 완전한 준공결산 자료를 받은 후 을측에 2 주 커널에 공사 가격을 통보하고 준공 검수 후 2 개월 이내에 결산을 완료하도록 통지해야 한다.

을측의 의무

(1) 현장 대표를 임명하여 시공 중 전면적인 관리를 담당하다.

(2) 갑이 확인한 시공 도면에 따라 본 계약에 따라 도급 범위 내 시공 작업을 완료합니다.

(3) 관련 안전법규에 따라 안전시공을 진행하고, 갑시공현장 관리의 관련 규정을 준수하며, 시공과정에서 방화, 도난 방지, 사고 방지 등의 안전책임을 진다. 안전 문제가 발생하면, 책임은 을측이 부담한다 .....

(4) 공사가 갑측에 전달되기 전에 이미 완공된 공사의 보호를 책임진다. 이 기간 동안 손상이 있을 경우 을측은 계약 약속에 따라 자비로 수리하여 갑측에 전달함으로써 공사 기간이 지연되고 위약 책임 중 기한이 지난 완료 조항에 따라 처리해야 한다.

(5) 을측은 공사의 질이 검수 기준을 충족하는지 확인해야 한다.

(6) 을측은 공사 준공 검수 후 2 주 이내에 준공 결산서와 완전한 준공 결산 자료를 갑에게 제출하고, 갑측이 발송한 대조공사 가격 통지를 받은 후 2 개월 이내에 갑측과 공사 가격을 점검해야 한다 .....

제 9 조: 계약 위반에 대한 책임

1. 만약 갑측 공사량이나 도면 변경으로 공사 기간이 지연되면 준공일은 순연됩니다.

2. 만약 갑이 본 계약에 따라 준공 검수를 진행하지 않으면 갑은 공사 보관과 위험 책임을 져야 한다.

3. 만약 갑측이 제때에 지불하지 못해 시공이 불가능하게 되면 을측은 시공을 중지할 수 있습니다.

4. 공사의 질이 합의 기준에 미치지 못하면 을측은 상응하는 책임을 져야 한다.

5. 시공과정에서 불가항력이나 갑의 원인을 제외하고 을측은 어떤 이유로도 휴업해서는 안 된다. 상술한 원인 없이 휴업이 2 일 (영업일 기준) 을 초과하는 경우, 갑은 계약을 해지해야 하고, 을측은 갑의 공사 기간이 지연되거나 기타 손실을 배상해야 한다.

6. 을측이 갑에게 지불해야 하는 위약금은 갑이 지불한 금액에서 공제한다. 위약금이 갑의 손실을 보충하기에 충분하지 않다면 갑은 계속해서 을측에 배상을 청구할 수 있다 .....

제 10 조: 양도 조건

양 당사자의 서면 동의 없이는 어느 당사자도 본 계약에 따른 권리와 의무를 일방적으로 전부 또는 부분적으로 양도할 수 없습니다.

섹션 1 1: 계약 해지

1, 해체로 종료

(1) 을측의 위약으로 본 계약을 이행할 수 없거나 완전히 이행할 수 없습니다. 만약 갑이 본 계약을 계속 이행할 필요가 없다고 생각하거나 을측이 위약행위를 시정하라는 통지를 받은 후에도 위약행위를 시정하지 않았다고 판단한다면, 갑측은 을측에 서면으로 통지하여 본 계약을 해지할 권리가 있으며, 이 통지는 을측에 전달될 때 효력을 발휘하며 을측은 본 계약에 따라 위약책임을 져야 한다. 위약금이 갑의 손실을 보충하기에 충분하지 않다면 갑은 계속해서 을측에 추징할 수 있다 .....

(2) 갑의 위약으로 본 계약을 이행할 수 없거나 완전히 이행할 수 없습니다. 을 측은 본 계약을 계속 이행할 필요가 없다고 생각하거나 을 측이 위약행위를 시정하라는 통지를 받은 후에도 위약행위를 시정하지 않은 경우 을 측은 갑 측에 서면 통지를 보내 본 계약을 해지할 권리가 있으며, 본 계약은 갑 측에 송달할 때 효력이 발생하며, 갑측은 본 계약의 규정에 따라 을 측에 쌍방에 확정된 공사량을 지불하고 위약책임을 져야 한다.

(3) 계약 당사자가 본 계약에 따라 해지권을 행사하는 경우, 본 계약은 해지 통지 송달일로부터 종료됩니다.

(4) 계약 해지 후 일방이 위약 책임을 추궁하는 것을 방해하지 않는다.

2. 다음 중 한 가지 경우 계약권 의무가 종료됩니다.

(1) 계약은 약속대로 이행되었습니다.

(2) 모든 당사자들의 합의에 따라 본 계약은 종료된다.

(3) 본 계약에서 한 당사자가 본 조 1 조 (본 계약에 따른 권리와 의무의 무단 양도 포함) 를 위반한 경우 상대방은 계약 해지를 통보합니다.

(4) 법령에 규정된 기타 해지 상황.

제 12 조: 적용 가능한 법률 조항

본 계약의 체결, 효력, 해석, 이행 및 분쟁 해결은 모두 중화인민공화국의 법률의 관할을 받습니다.

제 13 조: 분쟁 해결

본 계약의 집행이나 본 계약과 관련된 모든 분쟁은 계약 당사자가 우호적인 협상을 통해 해결해야 합니다. 협상이 이루어지지 않으면 어느 쪽이든 관할권이 있는 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.

제 14 조: 기타

1. 본 계약은 아직 끝나지 않았습니다. 갑을 쌍방은 우호적으로 협의하여 보충 협의에 서명해야 합니다. 보충 계약은 본 계약과 동일한 법적 효력이 있습니다.

2. 본 계약의 부속서는 본 계약의 불가분의 일부이며 본 계약과 동등한 법적 효력이 있습니다.

3. 본 계약과 그 보충협정은 쌍방이 서명하고 도장을 찍는 날부터 발효되며, 수리기간이 만료되고 잔금이 청산되는 날까지 자동으로 종료됩니다.

4. 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 고집하며, 각각 동등한 법적 효력을 가지고 있다.

갑: 을:

주소: 주소:

법정 대리인:

(또는 공인 계약자): (또는 공인 계약자):

날짜: 날짜:

불만 감독 전화: 불만 감독 전화: