난방 설치 공사 계약 판문 1
갑: 을:
공사 과정의 권리, 책임, 의무를 명확히 하고, 서로 협조하고, 공사의 질을 보장하고, 공사 기간을 단축하고, 계약공사가 예정대로 완료되도록 보장하기 위해,' 중화인민공화국 계약법' 과' 건설공사 도급조례' 에 규정된 원칙에 따라 갑을 쌍방은 다음과 같은 협의를 달성했다.
1, 공사 이름: 포병학원 실내 난방 개조 공사.
2. 공사 장소: 동직로 포병학원 기숙사.
3. 계약의 범위와 내용
3. 1 청부 범위: 갑의 요구에 따라 실내 난방을 개조하는데, 주로 PPR 파이프 70m 제거, 히터 파이프 교체, DN20 밸브 4 개 교체, 파이프 시험 시운전 및 문명 공사 등이 포함됩니다. 갑은 라디에이터 파이프 개조의 시공장, 전력 공급, 급수를 완성할 책임이 있다.
3.2 갑은 공사의 감독과 검수를 담당하고, 품질감독비용은 갑이 부담한다 .. 을측 인원은 갑측의 요구에 따라 무조건 감독과 관리를 받아야 한다.
3.3 프로젝트 건설 과정에서 을측이 을측 계약 범위에 속하지 않는 어떤 일도 완성한다면 갑측은 을측에 관련 비용을 지불해야 한다 .....
3.4 공사: 설치 PPR 파이프 70m 제거, 라디에이터 파이프 교체, DN20 밸브 4 개 교체
4, 프로젝트 기간
4. 1 본 공사 시작일: 갑측의 서면 통지를 기준으로 합니다.
4.2 본 공사 착공 기한: 3 일, 공사 기간은 갑의 서면 통지 다음날부터 계산됩니다.
4.3 다음 상황 중 하나가 발생했고, 갑측 현장 대표의 비준을 거친 후 공사 기간은 그에 따라 순연되었다.
4.3. 1 시공준비규정에 따라 시공장, 수원, 전원을 공급할 수 없고 장애물을 제거할 수 없어 부지 내 시공에 영향을 미친다.
4.3.2 시공 중 8 시간 이상 물을 멈추거나 3 일 이상 (한 번에 4 시간 이상) 연속 물을 중단하면 정상 시공에 영향을 미칠 수 있습니다.
4.3.3 불가항력으로 인해 공사 기간이 지연되었다.
5, 엔지니어링 비용 정산, 지불 방법
5. 1 공사 비용은' 20_ 년 혜주시 전국통일설치 공사 예산 정액표',' 20_ 년 안후이성 합비지역 종합가격표 전국통일건축설치 공사 기본정액표',' 공사 주요 재료 가격 영수증' 및 관련 규정에 의거한다. 한 가지 종류의 요금에 따라 공사 가격계산 방법: 고정 총가격+비자 공사 수량 최종 결산 가격.
본 공사의 고정 계약 총가격은 인민폐 3 천 오백 원정 () 이다. 시공 예산에 포함된 내용은 고정 총가격 인민폐 3 천 오백 원정 () (3500.00) 을 채택한다. 시공예산 범위를 벗어난 공사량은 실제 발생액에 따라 경제비자를 처리하고 보충 결산을 진행한다. 새로운 공사량이 없는 것은 고정 계약 총가격에 따라 직접 결제합니다.
5.2 공사 계약이 체결된 후 공사가 준공된 지 일주일 이내에 갑측이 을측 최종 공사 가격의 100% 를 지급한다.
5.3 공사 보증 기간은 공사 검수 합격일로부터 두 개의 난방 시즌이다.
6, 엔지니어링 품질
6. 1 본 공사는 국가 관련 공사 건설 규범, 규정 및 검수 기준에 따라 시행되어 품질 등급에 합격한다.
6.2 을측은 갑의 요구와 국가가 반포한 건축공사 규범, 규정, 기준에 따라 공사를 엄격히 진행하고 갑측 대표의 감독을 받아야 한다.
6.3 파티 b 는 건설 과정에서 다음 규정을 준수해야합니다.
6.3. 1 을측이 제공한 자료는 관련 규정에 따라 품질 증명서를 제공해야 한다.
6.3.2 시공 과정에서 재료, 재료 및 매개변수가 변경되면 갑의 동의를 거쳐야 본 공사에 사용할 수 있다.
6.3.3 을 측은 품질 검사 평가 기준에 따라 공사 품질을 평가하고, 제때에 갑 측과 감리 기관에 품질 평가 결과를 제출해야 한다.
6.3.4 시공과정에서 품질사고가 발생하면 을측은 제때에 갑측 상주 대표에게 보고해야 한다 .....
7. 양 당사자의 권리와 의무
7. 1 당사자 a 의 권리와 의무
7.1..1갑은 시공장, 수원, 전원을 공급할 책임이 있다.
7. 1.2 갑은 을측 시공에 필요한 관련 편의 조건을 제공하고 만족시켜야 한다.
7.2 파티 b 의 권리와 의무
7.2. 1 을측은 시공, 관리원, 재료 및 시공기계를 조직하여 현장에 진입할 책임이 있다.
7.2.2 을측은 자재 구매를 책임지고, 구매비용은 을측이 부담한다. 을측이 구매한 재료는 반드시 제품 합격증을 첨부해야만 본 공사에 사용할 수 있다. 갑측이 을측이 제공한 자료가 재검사가 필요하다고 생각한다면 재검사를 허용해야 한다. 재검사가 품질 요구 사항을 충족하는 경우에만 공사에 사용할 수 있고, 재검사 비용은 갑이 부담하고, 품질 요구 사항을 충족하지 않는 것은 관련 규정에 따라 처리하고, 책임은 을측이 부담한다.
7.2.3 갑측은 시공현장 지하시설의 서면 교착자료를 제공하고 시공현장으로 가서 현장 지하시설을 감정하고 교착해야 한다.
7.2.4 공사 기간 중 을측은 갑측의 관련 규칙과 제도를 준수하고 방화 도난 방지 업무를 엄격히 해야 한다.
7.2.5 을측은 문명시공을 해야 하며, 갑측 주변 환경에 영향을 주어서는 안 된다 .. 물, 전기, 가스 (지하시설 포함) 등의 장애물에 부딪히면 사전에 서면으로 갑측에 통지해야 하며, 비준을 거쳐야 시공할 수 있다. 사전에 갑의 동의를 구하지 않으면, 이로 인한 모든 손실은 을측이 부담한다 .....
8. 계약 위반에 대한 책임
8. 1 공사 품질이 계약 규정을 준수하지 않을 경우 을측은 무료 수리 또는 재작업을 책임져야 합니다.
8.2 계약 위반자가 계약 위반으로 인해 비용, 비용, 추가 책임 또는 손실이 발생하는 경우 계약 위반자는 해당 비용, 비용, 추가 책임 또는 손실을 배상해야 합니다.
8.3 갑을 쌍방이 본 계약에 따른 의무와 책임을 일방적으로 이행하지 못할 경우, 계약자는 상대방의 위약으로 인한 손실에 대해 위약측에 위약금을 청구할 권리가 있다.
8.4 협력 기간 동안 갑을 쌍방이 불가항력 (예측할 수 없고 불가피하며 극복할 수 없는 객관적 사건 (예: 지진, 태풍, 전쟁, 홍수, 정부 행위 등) 으로 본 계약을 이행하지 못하거나 본 계약을 앞당겨 해지할 수 없는 경우. ), 갑을 쌍방 모두 위약 책임을 지지 않는다.
9. 을측은 유치원교실, 활동실, 사무실의 소형 기초 유지 보수 및 난방 설비 수리 서비스를 무료로 제공해야 합니다 (필요한 경우 갑은 재료비를 지불해야 합니다).
10, 본 공사 보증 기간은 2 년입니다.
1 1. 공사가 완공된 후 을 측은 정상적으로 사용할 수 있을 때까지 검수를 담당한다.
12, 프로젝트 디렉터 및 산업재해
12. 1 을측은 현장 시공책임자로 임명되고 * * * 본 계약의 모든 조항을 이행해야 합니다.
12.2 을측은 공사 중 관리 부실로 인한 인명피해와 기타 손실에 대해 책임을 져야 한다.
13, 보충 규정
13. 1 갑을 쌍방은 이미 본 계약을 전면적으로 읽고 본 계약의 모든 조항을 완전히 이해하며 자발적으로 준수했다. 13.2 본 계약은 쌍방이 서명하고 도장을 찍는 날부터 발효되어 준공 결산 후 잔금을 청산할 때까지 효력이 발생한다.
13.3 본 계약은 한 양식에 4 부, 갑은 2 부, 을측은 2 부를 집행한다.
13.4 본 계약은 미해결 사항이 있을 경우 쌍방이 협의하여 보충 계약을 체결하고, 보충 계약은 본 계약과 동등한 법적 효력을 가집니다.
13.5 본 계약 이행 과정에서 쌍방은 우호적인 협상을 통해 모든 문제를 해결해야 합니다. 협상이 이루어지지 않으면, 프로젝트 소재지 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
난방 설치 공사 계약 판문 2
갑측:
파티 b:
중화인민공화국 계약법 및 기타 관련 법규에 따르면 갑을 쌍방은 동등한 자발적인 기초 위에서 을측 난방관 설치에 대해 다음과 같은 협의를 달성했다.
제 1 조 프로젝트 개요:
1. 주요 재질 개요:
파이프를 가열하는 데 사용됩니다. 라디에이터의 경우.
2, 설치 프로젝트 개요:
(1) 프로젝트 위치:
(2) 프로젝트 비용:
(3) 시작일: 20 _ _ _ _ _ _;
(4) 완공일: 20 _ _ _ _ _ _;
(5) 결제 방법: 설치가 완료된 후 합격한 후 공사비를 지급합니다.
제 2 조 을측 공사 재료가 입장할 때, 갑은 화물의 적재 장소를 지정해야 하며, 을측은 공사 재료의 안전에 대해 책임을 져야 한다.
제 3 조 제품 설치, 시운전 및 수락:
1. 을측은 난방관의 설치 및 시운전을 담당한다.
2. 설치 품질기준은 국가기준과 업종요구 사항, 을측이 제공한 공사 설치 설계설명서에 부합해야 한다. 을측은 공사 준공 당일 갑측에 검수를 통지해야 하고, 갑측은 검수 통지를 받은 후 3 일 이내에 인원을 검수해야 한다. 을측은 제품 합격증과 재료 증명서를 제공할 책임이 있다. 제품 설치 방안은 을측이 제시하고 갑이 동의한 설계도면과 선택형 방안을 기준으로 한다. 설계 방안을 변경해야 할 경우 쌍방의 협의와 동의를 받아야 한다.
제 4 조 계약 위반에 대한 책임
첫째, 파티 b 의 책임:
1. 을측 공사 현장 책임자는 설치 및 시공 현장을 전면적으로 책임진다.
2. 계약규정을 제외하고 을측이 계약서에 규정된 시간에 따라 업무를 인도하지 못하면, 기한을 넘길 때마다 을측은 갑측에 총가격의 1‰ 위약금을 지불해야 하지만, 위약금 총액은 총가격의 20% 를 초과해서는 안 된다. 만약 을측이 이 기한에 도달한 후에도 아직 일을 인도하지 않았다면, 갑은 계약 종료를 고려할 수 있으며, 이로 인해 갑에게 초래된 손실은 을측이 부담한다 .. 갑이 서명한 것을 제외하고 .....
3. 을측은 이유 없이 공사 기간을 연기하는데, 갑의 원인을 제외하고 하루 지연될 때마다 갑측에 가격의 5‰ 위약금을 지불해야 한다 .....
4. 을측은 불합격 재료와 설치로 인한 책임과 손실을 책임져야 합니다.
둘. 갑의 책임:
1. 갑은 을측이 입장하여 시공하는 조건을 만들고 물, 전기통로를 제공해야 한다.
2. 다음과 같은 이유로 준공일이 지연되면 양측이 확인한 후 공사 기간은 그에 따라 순연된다.
(1) 설계 변경 사항
(2) 불가항력;
(3) a 국은 공사 기간이 순연되는 기타 상황에 동의한다.
제 5 조? 제품 품질 책임 및 애프터 서비스 조건
공사 보증 기간은 검수 합격일로부터 1 년이다.
제 6 조 불가항력으로 본 계약이 정상적으로 이행되지 않을 경우 쌍방은 우호적으로 협의하여 해결해야 한다.
제 7 조 계약 분쟁을 해결하는 방법: 본 계약의 집행으로 인한 논란으로 쌍방은 우호적인 협상을 통해 해결해야 한다. 협상이 이루어지지 않으면 어느 쪽이든 법에 따라 원고가 있는 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
제 8 조 본 계약은 쌍방이 서명하고 도장을 찍는 날부터 효력이 발생한다.
제 9 조 본 계약에 미완이 있을 경우, 쌍방은 협의하여 보충 규정을 만들 수 있으며, 보충 규정은 본 계약과 동등한 효력이 있다.
제 10 조 본 계약의 정본은 중복하여 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다.
갑: 을:
연월일
난방 설치 시공 계약 시범 텍스트 3
중화인민공화국 경제계약법' 과 건설부, 성시건위 () 에 따라 건축보수공사에 관한 관련 규정에 따라 쌍방의 협의를 거쳐 본 계약을 특별히 다음과 같이 체결하였다.
첫째, 프로젝트 개요 및 계약 방법
1, 프로젝트 이름:
프로젝트 위치: Shangqiu 개발구
엔지니어링 계약 방법: 계약자 패키지.
둘째, 공사 설치 내용: 정원 덕트장치 및 계단통 난방 파이프 설치. 계약가격: 인민폐.
셋. 프로젝트 기간: 연월일부터 연월일까지.
넷. 품질 요구 사항: 건설부가 규정한 업계 표준과 성시건위가 규정한 기준에 따라 공사가 완공된 후 엔지니어링부와 회사 주관이 검수한다. 공사가 준공된 후 품질 문제가 있으면 을측의 책임이고 을측은 무료로 보증한다. 보증 기간은 난방기로 평생 유지 보수한다.
동사 (verb 의 약자) 결제 방법: 계약 체결일로부터 갑은 3 일 이내에 을측 공사비의 40%, 정원관망 설치 후 40% 를 선불합니다. 공사 검수에 합격한 후 2% 의 품질 보증금을 보류하고 남은 공사 대금은 한 번에 지불한다.
자동사 쌍방의 책임:
1. 갑은 전체 프로젝트의 사용 및 설계 요구 사항을 제공할 책임이 있습니다. 현장 용수, 전기 위치 제공 재료 운송 통로 및 필요한 재료 적재 장소 제공 인테리어 공사와 관련된 배전 시스템, 배관 시스템, 급수 및 배수 총 밸브의 위치를 표시할 책임이 있습니다. 공사장은 평평해야 한다.
2. 을측: 갑측에 공사 장식 시공 설계도면과 공사 오퍼를 제공한다.
일곱. 양 당사자가 합의한 기타 사항은 다음과 같습니다.
1. 특수한 상황이나 불가항력으로 시공할 수 없기 때문에 공사 기간은 순연될 수 있습니다. 위약으로 인한 모든 손실은 위약측이 부담한다.
2. 본 공사 견적 이외의 공사나 프로젝트의 재료와 공예가 변경되면 갑이 종합단가를 확인한 후' 현장비자서' 를 기준으로 준공결산의 보충에 포함된다. (이 프로젝트 견적 이외의 프로젝트 또는 프로젝트 재료, 공정이 변경되면 갑의 승인을 받지만 갑은 비자가 없어 발생하는 비용도 발효됩니다.)
을측은 반드시 안전하게 시공을 진행해야 하며, 지휘를 담당하는 전문가가 있어야 합니다.
4. 만약 갑이나 을측이 위약할 경우, 계약에 따라 집행하지 않으면, 상급 주관 부서나 중재기관에 신고할 수 있습니다.
기타 미해결 사항은 양 당사자가 협상하여 해결합니다.
6. 본 계약은 한 양식에 4 부씩 이루어지며, 쌍방이 서명한 후 효력이 발생하며, 쌍방이 각각 2 부씩 고집하며, 동등한 법적 효력을 가지고 있다.
파티 a 대표: 파티 b 대표:
연월일
난방 설치 시공 계약의 세 가지 관련 조항:
★ 난방 설치 계약 모델
★ 난방 설치 계약 daquan
★ 난방 건설 계약 모델
★ 난방 설치 계약 템플릿
★ 파이프 라인 엔지니어링 계약 모델
★ 난방 설치 계약 모델
★ 파이프 설치 계약
★ 배관 계약 모델
★ 3 장비 설치 계약 계약 모델
★ 장비 설치 계약 판문 3 편.