각 방면의 의견은 "합치" 하여 협의해야 한다. 합의에 이르면 모두 동의한다면 이렇게' 계약' 이 형성된다. 공사 계약을 체결하려면 반드시 국내법을 준수하고 국가 정책에 부합해야 한다. 당신은 "굴삭기 건설 계약 계약서 템플릿" 을 찾고 있습니까? 아래에 관련 자료를 수집하여 여러분들이 참고할 수 있도록 하겠습니다!
굴삭기 건설 계약 모델 계약 1
고용인 단위 (이하 갑측): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
계약자 (이하 을측): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"중화인민공화국 경제계약법", "중화인민공화국 건축법", "건설공사 품질관리조례" 등 관련 법률, 행정규정, 건설공사 품질기준, 규범, 규정, _ _ _
첫째, 프로젝트 개요
(1) 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(2) 품목 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
둘째, 프로젝트 계약 범위
안전 유지 보수 및 정류
셋째, 계약 기간
_ _ _ _ _ _ 일
넷째, 프로젝트 비용
프로젝트 비용은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 메타입니다.
동사 (verb 의 약어) 품질 기준
5. 1 품질 기준: 현재 국가 또는 업계 품질 측정 기준을 준수합니다.
5.2 사용 기준 및 사양 (다음을 포함하되 이에 제한되지 않음)
5.2. 1 본 공사의 기술 표준 및 규범은 국가, 부 및 지방의 시공 기술 (검수) 규정 및 규범을 준수해야 합니다.
5.2.2 본 공사에 적용되는 현지 표준 및 규정은 반드시 지방 표준 및 규정을 준수해야 합니다.
여섯째, 계약 방법
본 계약의 제 2 조 계약 범위에 열거된 작업 내용에 근거하여 작업, 재료, 품질, 공사 기간 및 안전을 청부합니다.
일곱. 프로젝트 평가
7. 1 본 프로젝트의 계산 및 준비 원칙: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 에 따라 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.2 노무 및 재료 가격 결정: 노무 임금은 1998 파일의 종합 임금 단가를 기준으로 계산됩니다. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.3 구체적인 수량은 갑의 비자가 우선한다.
여덟, 공사 기간
다음과 같은 경우 비자 확인 후 공사 기간을 연장할 수 있습니다.
8. 1 국가 정책 조정, 전쟁, 혼란, 공중 낙하물 또는 갑을 쌍방이 발견하지 못한 폭발, 화재, 홍수, 지진 등 자연재해를 포함한 불가항력으로 인한 가동 중단 시간당 강우량은 200mm 이상입니다 (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8.2 비 을측의 원인으로 을측의 관건 공정 기간이 지연되는 것은 실제 상황에 따라 공사 기간을 연장할 수 있다.
8.3 을측의 원인으로 공사 기간이 지연되면 계약기간은 순연할 수 없고 비용은 을측이 부담한다 .....
8.4 만약 갑의 원인으로 공사가 연기되면, 계약기간은 순연되고, 비용은 갑이 부담한다 .....
아홉. 프로젝트 자금 지불
9. 1 공사가 완료된 후, 갑측은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 에 을측에 공사 예산가격의 _ _ _ _ _% 를 지불해야 한다.
9.2 공사 결제가 완료되면 갑은 결제총액의 _ _ _ _ _ _% 를 지불하고 결제총액의 _ _ _ _ _ _ _% 를 공사 보증금으로 유지한다. 공사 검수 합격일로부터 1 년 후 _ _ _ _ _ _ _ _ 일 내에 품질 문제가 없고 보증금은 전액 무이자로 반환됩니다.
X. 계약 위반에 대한 책임
10. 1 위약 프로그램 본 계약은 본 계약서에 규정된 형식으로 위약 책임을 진다. 계약은 합의가 없으며 계약법 및 관련 법령이 우선한다.
10.2 위약측이 상대방에게 손해를 입히는 경우 위약측이 부담하는 위약책임은 여전히 상대방의 손실을 보충하기에 충분하지 않으며, 배상 책임도 져야 한다.
XI. 안전 생산 및 문명 건설
국가 및 지방 건축 안전 생산에 관한 법규, 규정 및 건설 단위의 관련 관리 요구 사항을 진지하게 집행하고, 안전 관리를 잘하며, 중대한 안전 사고를 근절하고, 사회 종합 관리를 잘하다.
열두. 분쟁의 해결
본 계약 이행으로 인한 논란은 쌍방이 협의하여 해결하거나 현지 건설 행정 주관부에서 중재한다. 중재가 이루어지지 않으면 쌍방은 원고가 있는 곳의 인민법원에 의해 해결하기로 동의하지만, 소송 기간에는 공사를 중단해서는 안 된다.
열세 살. 기타
을측은 국가 관련 규정에 따라 농민공 임금을 제때에 지급해야 한다. 을측이 맡은 공사가 시공 과정에서 지연되면 정부가 처리하면 갑측은 공사 대금에서 농민공 임금을 직접 지급할 권리가 있다. 본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 형식으로 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
당사자 a (공식 인장) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 당사자 b (공식 인장) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명) _ _ _ _ _ _ _ _
날짜: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
굴삭기 건설 계약 모델 2
고용주 (전체 이름): (이하 "당사자 a" 로 약칭)
계약자 (전체 이름): (이하 을측)
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 준수하여 쌍방이 본 공사 건설에 합의하여 본 계약을 체결하였다.
첫째, 프로젝트 개요
프로젝트 이름: 주거용 가로등 프로젝트
프로젝트 위치: 난닝, 광시 qingxiu 지구 ronghe 커뮤니티
공사 내용: 동네 1 기 배관, 등잔대, 조명 설비 설치.
둘째, 프로젝트 계약 범위
계약 범위: 위 프로젝트의 장비 재료 공급, 파이프 설치, 액세서리 설치, 파이프 우물 석조, 고층 건물 조명 및 옴니 조명 디버깅
셋째, 계약 기간
시작일: 2006 년 5 월 20 일 18 완공일: 2006 년 6 월 20 일 18. 파이프 배치 및 램프 설치의 총 달력 일수는 20 일입니다.
넷째, 품질 기준
모든 공사 품질 기준은 반드시 우수해야 한다 (예: 공사 품질이 표준에 맞지 않으면 을 측은 재작업 손실을 책임져야 한다).
동사 (verb 의 약어) 패키지 가격
1. 금액 (대문자): 파이프 설치 디버깅 비용: (고정 가격 합계)1717171/;
2. 조명 가격: 별도로 합의하면, 갑은 가격을 인상할 권리를 보유하며, 잠정좌우 (이 비용은 별도로 보충 계약서에 서명함) 입니다.
자동사 지불 조건
계약이 체결되면 을측은 즉시 도면과 갑의 의견에 따라 현장 실제 측량을 진행하여 각종 가로등 파이프라인을 깔아 놓을 것이다. 파이프 및 램프 (기둥) 기초가 완성되면 을측은 계약가격의 20% 즉 원, 등기구가 설치돼 계약가격의 20% 즉 원, 나머지 공사설비는 계약가격의 20% 즉 원을 지불한다.
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
굴삭기 건설 계약 모델 계약 3
갑측:
파티 b:
을측은 구이저우성 혜수현에서' 동심로, 조화로' 가로등 설치 공사의' 설치 및 시공' 을 담당하고 있습니다. * * * 다음과 같이 동의합니다.
1, 건설 내용
시공길이는 약 3.2KM, 을측은 발굴, 기초케이지 공급, 기초주입, 도랑 파기, 관로, 케이블 공급, 케이블포장, 보호, 등봉, 조명 설비, 조명 설치, 디버깅, 교정 등의 작업을 담당하고 있습니다.
2. 설치 지침
동심 도로 길이 약 1.47km, 가로등 간격 30m. HXZX023 고등학교 국어등을 설치해 5 1, 다른 쪽에는 52 번 번호를 매깁니다. 두 개의 램프는 케이블로 연결되고 케이블은 파이프를 통해 라우팅됩니다. 조화로 길이 약 1.78km, 가로등 간격 30m. HXZX0 13 은 한 쪽에 60 개, 즉 양쪽 120 개로 중국식 조명을 설치합니다. 두 개의 램프는 케이블로 연결되고 케이블은 파이프를 통해 라우팅됩니다.
관련 엔지니어링 및 비용은 가격표에 나와 있습니다.
4, 설치 기간
갑측 인프라와 변압기가 적시에 제공되는 경우 동심로 12 일 이내에 최소 30 개의 가로등을 설치하고 켜라. 6 월 8 일 이전에 조화로는 적어도 30 개의 가로등이 설치되어 켜져 있었다. 그러나 설치 기간 중 태풍 홍수 지진 등 불가항력 요소 및 기타 자연원인으로 공사 기간이 지연되는 등 양측은 협의해 해결해야 한다.
5, 품질 기준 및 수용 기준
모든 공사 품질 기준은 반드시 우수해야 한다 (예: 공사 품질이 표준에 맞지 않으면 을 측은 재작업 손실을 책임져야 한다).
검수는 국가 관련 규정과 갑측 설계 문서의 품질 요구 사항, 기술 지표와 약속, 본 계약서에 규정된 기준에 따라 진행해야 한다.
6. 결제 조건
협의가 체결된 후, 갑은 을측에 계약금을 선불해야 한다. 가로등의 50% 이상이 설치되어 켜지면 계약가격의 45% 를 지불합니다. 가로등이 75% 이상 설치되어 불을 켤 때 계약가격의 70% 를 지불한다. 가로등 설치 디버그 조명등 검수 합격 후 을측 최종 결제금의 97%, 나머지 3% 는 품질보증금으로 지급됩니다. 보증 기간은 1 년입니다. 만약 1 년 내에 공사에 품질 문제가 없다면, 갑은 무이자로 을측에 돌려줄 것이다. 갑은 매번 돈을 받은 후에 상응하는 영수증을 제공해야 한다.
7. 기타
가로등이 갑에게 전달되기 전에 을측은 가로등, 케이블 등 중요한 물자의 보관을 책임져야 한다. 시공 인원은 공장 기술자와 민공으로 구성되어 있다.
8. 본 계약은 한 양식에 3 부, 갑은 2 부, 을측은 1 부를 집행합니다. 쌍방이 서명하고 선불금을 지불한 후에 효력이 발생한다.
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
굴삭기 건설 계약 시범 계약 4
당사자 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
을측: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
갑을 쌍방은 평등과 호혜의 원칙에 따라 프로젝트 건설 관련 사항에 대해 우호적인 협상을 진행하여 다음과 같은 보충 협의를 달성했다.
첫째, 프로젝트 비용
1, 토목 공사 비용은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 설치 엔지니어링 비용은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 에 따라 청구됩니다
3. 재료가격계산은 토건구조와 설치내장 재료계산단계 (지하구조에서 주체봉까지) 로 나뉜다 그리고 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. 엔지니어링 재료의 정보 가격과 엔지니어링 재료 및 장비의 시장 가격 간의 차이가 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. 을측은 공조조치비, 공사 품질 보장조치비, 방해민 조치비, 장소 부족 조치비, 일반 시공안전기술조치비 (정액항목에 포함되어 있는 경우 따로 공제하지 않지만 더하지 않음) 를 부과하지 않기로 동의했다. 현장 문명 시공 조치는 쌍방이 별도로 협의한다.
6. 갑측 하도급 공사의 경우 을측 사업부는 하도급 공사 총가격의 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7. 공사비용은 본 계약의 관련 규정, 기계공업부 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 설계연구원이 설계한 건축, 구조물, 설비의 시공도면과 도면회기요, 갑공사 주관부, 설계원, 감리사가 확인한 설계변경, 갑과 감리회사가 확인한 시공현장 경제비자에 근거한다.
8. 설계 변경 및 경제 비자는 본 계약의 관련 조항에 규정된 원칙에 따라 측정하고 평가해야 합니다. 갑이 동의하지 않는 한 을측은 시공을 거부할 수 없으며, 요구에 따라 총가격에 따라 별도로 가격을 책정할 수도 없습니다.
둘째, 갑은 공사 자재, 설비, 갑의 하도급 공사를 제공한다.
1. 갑급재료는 철근과 상품콘크리트입니다.
갑측이 제공하는 설비는 엘리베이터, 발전기, 고압 및 저압 배전 캐비닛, 펌프입니다.
3. 갑의 하도급 전문 공사는 알루미늄 합금 문과 창문 보안 공사, 방화문 보안 공사 (호문 포함), 치마실 2 차 안팎 장식 설치 공사, 엘리베이터 보안 공사, 소방 공사, 가스 공사, 에어컨 공사, 고압 저전압 배전 공사, 케이블 TV, 전화 공사, 감시 인터콤 시스템 공사, 자동 검침 및
셋째, 공사 대금 지불
1._ _ _ _ _ _ 년 전 건설된 말뚝 기초 공사의 공사비 지불 및 결산
2._ _ _ _ _ _ 년 후 시공된 말뚝 기초 공사 결산: 말뚝 기초 공사가 완료되고 품질 검사에 합격한 후 을 측은 모든 공사 자료와 결산서를 준비해야 하며, 갑 측은 모든 공사 자료를 받은 후 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 일 이내에 심사를 완료해야 한다.
3. 지하실공사가 완료된 후 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. 상부 구조공사의 경우 갑은 구조공사 진도에 따라 완료된 각 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 석조 프로젝트는 호스트 건물 장식 및 수력 설치는 각 개별 프로젝트의 건설 단계 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. 공사 준공 검수 후 _ _ _ _ _ _ _ _ 그리고 결제 시간이 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 개월 평균 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 초과합니다
넷째, 건설 허가 및 기타 절차
본 계약 프로젝트에서는 을측이 협조해 처리해야 하는 모든 시공허가 및 기타 신고, 승인, 검사, 품질감독, 품질검사, 안전검사 등의 수속을 갑측이 관련 수속을 제공한 후 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 일 이내에 완료하고 갑에게 넘겨야 한다.
동사 (verb 의 약어) 본 계약은 미흡하다
본 협의의 미완은 쌍방이 별도로 협의한다.
본 계약은 건설계약의 불가분의 첨부이다. 보건계약이 본 보충협의와 일치하지 않는 것은 본 협의가 우선한다.
본 보충협정은 갑을 쌍방이 서명하고 도장을 찍는 날, _ _ _ _ _ _ _ _
당사자 a (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 당사자 b (서명): _ _ _ _ _ _ _
연락처 전화: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
굴삭기 건설 계약 모델 계약 5
고용주: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
계약자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
갑을 쌍방의 책임, 권리, 의무를 더욱 명확히 하기 위해' 안순시 푸정현 쌍용원 상주루 건설공사 계약' 을 기초로' 중화인민공화국계약법' 과' 중화인민공화국건축법' 에 따라 본 프로젝트의 구체적 상황과 결합해 갑을 쌍방이 자발적으로 본 보충협의를 체결했다.
첫째, 프로젝트 개요
1. 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 프로젝트 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. 건축 면적: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
4. 구조물 스타일: 맨 아래는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다
5. 설계 단위: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
6. 감독 단위: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
둘째, 프로젝트 내용 및 계약 범위
1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 이 (가) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 으로 변경되었습니다.
2._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 취소.
이 프로젝트는 7 층, 구조 기울기로 구성됩니다.
4. 계단 디딤판은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다.
5. 외부 벽 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 이 (가) 취소되었습니다.
6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
7. 나머지는 원도에 따라 시공합니다.
셋째, 계약 기간
(본 계약에 명시된 모든 날짜는 달력 일입니다.)
착공 및 준공일:
시작 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
완료 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
넷. 지불 방법
이 프로젝트는 건축 면적이 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안/평방 미터인 일회성 도급 프로젝트입니다. 시공 과정에서 갑의 요구에 따라 공사량을 늘리는 것은 쌍방의 협상 가격에 따라 계산한다. 본 프로젝트는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 프로젝트 _ _ _ _ _
동사 (verb 의 약어) 계약의 발효, 해지 및 분쟁 해결
1. 정상적인 품질 보증을 제외하고 본 계약은 쌍방이 본 계약서에 규정된 모든 의무를 완료한 후에 종료됩니다.
2. 본 보충 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일에 발효됩니다
3. 본 보충 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 에 대한 비실질적인 보완책입니다
4. 본 계약의 이행으로 인해 발생하는 모든 분쟁은 쌍방이 협의하여 해결해야 합니다. 협상이 안 되면 _ _ _ _ _ _ 중재위원회 중재를 제출한다.
5. 본 보충 계약은 쌍방이 서명한 날로부터 _ _ _ _ _ _ _ _
당사자 a (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 당사자 b (서명): _ _ _ _ _ _ _
연락처 전화: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
굴삭기 건설 계약 시범 계약 6
고용주 (전체 이름): (이하 "당사자 a" 로 약칭)
계약자 (전체 이름): (이하 을측)
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙에 따라 쌍방은 본 공사 건설에 합의하여 본 계약을 체결하였다.
첫째, 프로젝트 개요 프로젝트 이름:
프로젝트 위치:
공사 내용: 동네 1 기 배관, 등잔대, 조명 설비 설치. 둘째, 프로젝트 계약 범위
계약 범위: 위 프로젝트의 장비 재료 공급, 파이프 설치, 액세서리 설치, 파이프 우물 석조, 고층 건물 조명 및 옴니 조명 디버깅
셋째, 계약 기간
시작일: 20__ 18 년 5 월.
준공일: 6 월 20 일 __ 18.
파이프 라우팅의 총 달력 일수는 20 일이고 조명 설비 설치 달력 일수는 30 일입니다.
넷째, 품질 기준
모든 공사 품질 기준은 반드시 우수해야 한다 (예: 공사 품질이 표준에 맞지 않으면 을 측은 재작업 손실을 책임져야 한다).
동사 (verb 의 약어) 패키지 가격
1. 금액 (대문자): 파이프 배치 설치 디버깅비: \ 6555 위안.
2. 조명 가격: 별도로 합의하면, 갑은 가격을 인상할 권리를 보유하며, 잠정좌우 (이 비용은 별도로 보충 계약서에 서명함) 입니다.
자동사 지불 조건
계약이 체결되면 을측은 즉시 도면과 갑의 의견에 따라 현장 실제 측량을 진행하여 각종 가로등 파이프라인을 깔아 놓을 것이다. 파이프 및 램프 (기둥) 기초가 완성되면 을측은 계약가격의 20% 즉 원, 등기구가 설치돼 계약가격의 20% 즉 원, 나머지 공사설비는 계약가격의 20% 즉 원을 지불한다.
일곱째, 계약 문서의 구성
본 계약을 구성하는 문서는 다음과 같습니다.
1, 본 계약
2. 계약 조건
3, 입찰 서류
4, 입찰 및 첨부 파일
5. 국가 및 도시 관련 표준, 사양 및 관련 기술 문서
6. 제도
7. 프로젝트 협상 및 변경에 관한 쌍방의 서면 합의 또는 문서.
여덟. 본 계약의 관련 단어의 의미는 계약 조항에 명시된 의미와 동일합니다.
9. 계약자는 계약자에게 계약약속에 따라 시공과 준공을 약속하고 품질 보증 기간 동안 공사 품질 보증 책임을 맡겠다고 약속했다.
10. 계약자는 계약한 기한과 방법에 따라 계약가격과 기타 미지급금을 지급하겠다고 계약자에게 약속했다.
XI. 본 계약은 한 양식에 4 부씩, 갑을 쌍방은 각각 2 부씩 보유한다.
열두. 계약의 발효
계약 체결 시간:
계약 체결 장소:
본 계약은 쌍방이 서명하고 도장을 찍는 것에 동의한 후에 효력이 발생한다.
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _