갑측:

파티 b:

중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 따르고, 갑, 을 쌍방은 범위 내 조경공사에 대해 합의를 거쳐 본 계약을 체결하였다.

제 1 조: 프로젝트 개요

첫째, 프로젝트 이름:

둘째, 프로젝트 위치:

셋. 계약 범위:

설계도 범위 내의 경관 녹화 공사를 설계하다

1, 동구 대문 건설 (대문 경화 노면 공사 포함), 도로 배수 제외

2. 초종, 나무, 화훼 등 식물의 구입과 재배, 18 월 생존기간 동안의 유지관리와 보식;

3. 초종, 나무, 화훼 등 식물 재배에 필요한 비빔토, 비료, 첨가제 등의 구입과 기타 회전 갈퀴, 비빔밥, 병충해 방제 등의 공사

4, 녹색 공간 배치, 지형 형성, 새로운 토양 보충, 잔여 토양 운송;

5. 경관등, 가로등 및 해당 케이블의 매설은 본 계약의 범위에 포함되지 않지만, 경관등과 가로등의 콘크리트 기초는 본 계약의 범위 내에 있습니다.

분수 시스템의 설치 및 디버깅은이 계약의 범위에 속합니다.

7. 경관소품, 원로 (디딤돌 포함), 제작, 포장

8. 계약에는 등대와 풍차가 포함되지 않습니다.

제 2 조: 계약 방법

본 공사에 사용된 도급 방식은 도급 방식, 재료, 단가, 공사 기간, 계약가격, 시공 비자입니다.

제 3 조: 기한 및 기한 연장에 관한 규정

1. 본 공사는 갑이 서면 착공 통지를 보낸 날로부터 80 일 이내에 완공될 예정입니다.

2. 을측은 반드시 다음 두 가지 지연으로 인한 3 일 이내에 갑측에 서면 보고를 제출해야 하며, 갑측은 서면 보고를 받은 후 3 일 이내에 확인과 답변을 할 것입니다. 을측이 기한 내에 회답하지 못하면 을측은 연기 요청을 확정한 것으로 간주할 수 있다.

1, 수량 변경 및 설계 변경 (수량 증가 및 설계 변경 내용 증가)

2. 자연 및 사회적 요인으로 인한 불가항력.

셋. 을측이 규정된 시간 내에 연기 수속을 처리하지 못해 공사를 계약기간에 따라 완성할 수 없는 경우 갑은 제 2 조에 명시된 것 이외의 이유로 을측에 500 원/일의 벌금을 물게 됩니다.

제 5 조: 성과 보증금 및 환불 방법

성과 보증금이란 무엇입니까? 인민폐10,000.00 원, 을측이 계약기일 또는 앞당겨 공사를 마치고 갑을 검수 후 7 일 (영업일 기준) 이내에 갑측이 무이자로 이행보증금을 환불한다 .....

제 6 조: 계약 가격

총 계약 가격: 인민폐, 대문자:

1, 그 중 토건과 설치 부분? 위안 한 마디 삽입:

녹색 부분의 계약 가격은 인민폐, 대문자:

제 7 조: 프로젝트 가격 지불 방법

첫째, 토목 공학 및 설치 부분 (계약 가격? ) 을 참조하십시오

A. 을측 입찰 서류의 공사량 명세서에 따르면 을측은 토건 및 설치 공사 총량의 50% 를 완성하고 갑의 검수 합격을 거쳐 토건 및 설치 공사 계약 가격의 40% 를 지급한다.

B. 공사 준공 검수 합격 후 토건 및 설치 부분 계약가격의 80% 를 지불하다.

C. 결제가 완료되면 토건 및 설치 부분 결제가격의 95% 를 지불하고 나머지는 1 년 후 품질보증금으로 지급됩니다.

둘째, 녹색 (식물 재배) 부분 (계약 가격? 위안)

A. 을측 입찰 서류의 공사 명세서에 따르면 을측은 녹화공사 총량의 50% 를 완성하고, 갑은 합격한 후 녹화공사 계약 가격의 35% 를 지급한다.

B. 녹화 부분은 모두 재배되고 합격한 후 녹화부분 계약가격의 80% 를 지급한다.

C. 녹화생존유지기간은 18 개월이며, 나머지 결제가격은 녹화부분 완공 검수에 합격해 생존율이 100% 에 달하는 날부터 18 개월 생존유지보수기간이 만료된 후 지급됩니다.

D. 65,438+08 개월의 생존 유지 보수 기간 동안 녹화생존율이 65,438+000% 미만이면 다음 두 가지 상황이 발생합니다.

① 생존율이 95% 이상이면 결제가격의 90% 를 지불한다. 을측은 반드시 같은 규격의 죽은 식물을 제때에 보충해야 하며, 무료로 18 개월을 계속 유지해야 한다. 보종 생존율이 100% 에 도달하면 1 회 결제합니다.

② 생존율이 95% 미만이면 나머지 결산가격은 을측이 같은 규격의 식물을 제때에 충전하고 계속 무료로 18 개월, 이식생존율이 100% 에 이를 때 한꺼번에 결산한다.

참고:

1, 계약가격은 잠정적인 가격이며 공사 대금 지불의 근거로만 사용됩니다.

2. 녹화부에는 18 개월의 유지 보수 기간이 있기 때문에 을측의 이익을 보장하기 위해 토건 및 설치 부분과 녹화 (식물재배 참조) 부분 분할 검수 결산, 즉 토건 및 설치 부분 완료 후 검수, 검수 후 결산 시작, 결산 후 결제 조건에 따라 결제가격을 지불할 수 있습니다. 녹화 부분은 녹화공사가 완공된 후 18 개월 요양기간 후 결제하고 결제 후 지급조항에 따라 공사비를 지불합니다.

제 8 조: 수락

첫째, 공사 준공 검수, 국가가 발급한 시공 검수 규범과 품질 검사 기준을 검수 근거로 한다.

2. 은폐공사 자체 검사 후 을측은 은폐공사 검수서를 작성하고 갑측 대표에게 검수를 통지해야 한다. 갑측 대표는 반드시 통지를 받은 후 8 시간 이내에 현장에 가서 검사해야 하며, 갑의 승인을 받은 후에야 다음 공정의 시공을 진행할 수 있으며, 갑측 대표의 검수 없이는 을측은 다음 공정의 시공을 진행할 수 없습니다.

3. 시공용 묘목 등 재료의 입장은 반드시 갑의 검수 합격을 거쳐야 시공할 수 있다.

4. 공사가 준공된 후 을측은 반드시 완전한 준공 자료를 제공하고 준공 통지를 제출해야 합니다. 검수 시간은 쌍방이 협의하여 확정하고 을측 조직이 준공하여 검수해야 합니다.

5. 검수에 합격한 후 쌍방은 준공 검수증서에 서명하고 공사를 갑측에 넘겨 관리한다.

6. 녹화공사가 완료되면 갑측이 서명을 확인한 후 관리보양기간에 들어가고 18 개월의 관리보양기간이 끝나면 갑측은 설계도면 요구에 따라 5 일 이내에 검수를 조직합니다.

제 9 조: 양 당사자의 권리와 의무

첫째, 당사자 a 의 권리와 의무

1. 시공 전 기술지도 제공 (수평점 및 좌표통제점, 공사 지질 및 지하관 자료 제공, 을방 배치) 및 감독 및 검수 작업 수행.

2. 공사 품질, 진도 및 경관 효과를 보장하기 위해 갑측은 공사 명세서의 공사량과 재배 밀도를 늘리거나 줄이고 공사 명세서의 내용을 조정할 권리가 있다.

3. 갑측은 을측이 감당할 수 없는 임원 (프로젝트 관리자와 기술책임자 포함) 교체를 요구할 권리가 있으며, 을측은 3 일 이내에 변경하겠다고 약속했다. 그렇지 않으면 하루 연기할 때마다 을측 공사비 500 원/일을 위약금으로 공제한다. 만약 갑이 갑의 교체 요구를 이행하지 않는다면, 갑은 언제든지 계약을 해지할 수 있으며, 그로 인한 모든 책임과 손실은 을측이 부담한다 .....

4. 갑측은 단계적으로 (현장의 실제 상황에 따라) 프로젝트를 시작할 권리가 있다.

5. 공사비 인상, 공사 기간 연장 등 주요 지표는 반드시 갑의 동의를 받아야 합니다. 그렇지 않으면 무효입니다.

6. 계약에 따라 을측에 공사비를 지급합니다.

7. 갑측 주재 공사장 대표는 공사 진도, 공사 품질, 은폐 공사 및 계약 집행 상황을 감독하고, 설계도면, 설계 변경 비자, 공사 중간 검수 및 기타 필요한 비자를 처리해야 한다. 갑측 대표는 누구입니까? , 연락처:

둘. 을측의 권리와 의무

1. 을 측은 하청하거나 하청할 수 없습니다.

2. 시공은 반드시 도면, 기술규범, 갑의 요구에 따라 진행되어야 하며, 국가기준에 부합하고, 품질보증량을 완성해야 하며, 모든 입장식물은 공사 설계 요구와 규범에 부합하고, 건강하고 병충해 없이 자라며, 재료, 수종 등 묘목은 마음대로 변경해서는 안 된다. 목록의 묘목 크기가 실제 도면과 일치하지 않으면 갑의 구체적인 요구와 목록을 기준으로 한다.

3. 공사에 필요한 건축 자재와 설비는 반드시 국가 표준에 부합하고, 설계도면의 요구에 부합하는 자격을 갖춘 제품이어야 하며, 갑측의 검사를 거쳐 서명한 후에야 사용할 수 있다. 그렇지 않으면 갑측은 일방적으로 계약을 해지하고 공사비 지불을 거부할 권리가 있다.

4. 을측은 공사 진도에 따라 공사 품질에 관한 기술 자료를 제때에 제공해야 한다.

5. 포장 (마감재) 재료와 경관공사에 사용되는 재료 (예: 스프링클러, 배전함 등) 의 경우 을측은 재료를 사용하기 전에 샘플을 제공해야 하며 갑의 승인을 받아야 사용할 수 있다 .. 갑이 확인하지 않은 재료는 본 공사에 사용할 수 없다. 그렇지 않으면 이로 인한 모든 손실은 을측이 부담한다 .. 재료 대체는 갑의 동의와 비자승인을 받아야 사용할 수 있다.

6. 다음 자료의 브랜드는 갑이 지정하고, 을측은 사용하기 전에 갑의 승인을 받아야 하며, 갑의 승인을 받은 후에야 사용할 수 있다 .....

(1) 전력 (케이블) 선: 하남 금수케이블유한공사에서 생산한' 금수' 카드를 사용해야 합니다.

(2) 청도 호주 코마 플라스틱유한공사가 생산한' 호주 코마' 브랜드는 2)PPR 관재에 사용되며, UPVC 관에는 우한 억풍 플라스틱유한공사가 생산한' 억풍' 브랜드를 사용해야 한다.

(3) 회로 차단기, 접촉기, 시간 제어 스위치, 릴레이 등. 절강성 정태전기유한공사가 생산한' 정태' 카드를 사용해야 한다 .....

(4) 잠수펌프는 상해롄청 (그룹) 유한회사나 상해케천펌프업 (그룹) 유한회사나 상해중항펌프업 (그룹) 제조유한회사나 상해동방펌프업그룹 유한회사에서 생산한 제품을 사용해야 한다.

(5) 밸브는 상하이 상가소지주그룹 유한회사에서 생산한' 상소성' 브랜드를 사용해야 한다 .....

7. 유지 보수 기간 동안 을측은 제공된 묘목을 재배하고 도급해야 한다. 보양 내용에는 물, 봉토, 싹, 가지 치기, 시비, 송토, 제초, 방충, 관개 등이 포함됩니다. 유지 보수 기간 동안 을측은 일주일에 적어도 두 번은 유지 보수하고, 도시 원림녹화 관리 기준을 집행한다.

8. 을측은 매월 25 일까지 다음 달 시공 진도 계획과 지난달 시공 완료 상황을 갑에게 제출해야 한다.

9. 인수인계 전에 을측은 반드시 완제품 보호와 현장 정리를 책임져야 한다.

10. 계약서에 규정된 보증 기간 동안 을측은 공사 품질 문제를 무료로 수리할 책임이 있다.

1 1. 을측은' 허난성 건설공사 안전시공조례' 및 안전시공에 관한 규정제도를 진지하게 집행해야 하며, 시공과정에서 모든' 안전사고' 는 을측이 부담해야 한다 .....

12, 공사 품질 요구 사항은 계약서에 규정된 기준에 달하며, 그 중 녹화 부분은 생존율100% 를 요구한다. 을측의 원인으로 공사가 갑이 규정한 기준에 미치지 못한다면 을측은 무조건 보수하거나 보종을 하고 이로 인한 모든 경제적 손실을 감수해야 한다.

13. 공사의 품질을 보장하고, 설계 기준을 낮추지 않고, 원가를 합리적으로 통제하지 않는 전제 하에, 을측은 본 공사 설계를 수정하는 합리화 건의를 제출할 의무가 있으며, 제시한 합리화 건의는 갑방과 설계 단위의 동의를 거쳐야 실시할 수 있다.

14. 을측은 갑의 동의 없이 입찰기간 동안 프로젝트부의 모든 인원이 마음대로 변동해서는 안 된다고 보증했다. 프로젝트부 인원은 을측이 제출한 입찰 서류를 기준으로, 을측은 시공현장에 파견된 프로젝트 매니저를 보증합니다:? , 연락처:? 프로젝트의 기술 책임자는:? 파티 b 는 프로젝트 관리자와 기술 책임자를 보장합니까? 매주 유효한 근무일은 5 일 이상이어야 한다. 특수한 상황에서는 프로젝트 관리자와 기술 책임자가 함께 와야 한다.

제 10 조: 계약 위반에 대한 책임

1. 을측이 하도급 또는 하도급 공사를 할 경우, 갑측은 을측 5 만원의 이행보증금을 공제하고 계약을 해지합니다.

2. 갑측이 을측에 공사를 시작하라고 통지한 후 을측은 5 일 이상 공사를 시작하지 않았고, 쌍방은 계약을 종결하고, 모든 책임은 을측이 부담하고, 갑측은 을측이 보증금 5 만원을 공제하여 위약금으로 삼았다.

3. 을측은 반드시 시공규범, 도면, 갑의 요구에 따라 시공을 진행해야 한다. 그렇지 않으면 갑측은 을측에 휴업을 명령할 권리가 있으며, 이로 인한 모든 손실은 을측이 부담해야 한다 .....

4. 을측 묘목이 사망하면 반드시 기한 내에 보충해야 하며 (각 검수 통지 10 일 기준), 묘목을 보충하고 결산하여 새로 심은 묘목에 따라 순연해야 한다. 만약 보종을 하지 않으면, 두 배의 모종 가격의 벌금을 공제할 것이다.

5. 을측이 갑의 검수 없이 묘목 등의 재료를 사용할 경우, 한 번 발견할 때마다 을측은 5000- 10000 원의 위약금을 공제받게 되며, 이 위약금은 최신 공사비에서 직접 공제됩니다.

6. 을측의 묘목 등 재료가 입찰서류, 입찰서류, 계약의 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 (사양, 두께, 품종, 품질, DBH 등 포함). ), 일단 자료가 모두 철회되고 완료된 공사가 모두 재작업되면 갑측은 을측 위약금 5000- 10000 원을 공제해 최신 공사대금에서 직접 공제한다. 줄거리가 심하면 갑은 계약을 해지할 권리가 있다.

7. 수리 기간 동안 을 측은 반드시 전문가를 지명하여 현장에 고착하고 (지정된 장소에서 로그인), 보식, 관리, 물, 손질 등을 책임져야 한다. 그렇지 않으면 갑 측은 해당 공사비를 위약금으로 공제할 권리가 있다.

8. 만약 을측이 갑의 동의 없이 대체재료를 사용한다면, 갑이 발견되면 을측 공사대금에서 10000 원을 위약금으로 공제할 것이다. 재료가 사용되지 않을 때, 모든 재료가 퇴장하여, 이로 인한 공사 지연은 을측이 부담한다. 자재를 사용할 때 을측은 반드시 모든 재료를 재작업해야 하며, 재작업 비용은 을측이 부담해야 하며, 갑측은 이로 인한 공사 기한을 늦추지 않습니다.

9. 을측이 계약서에 규정된 프로젝트 매니저를 무단으로 바꾸면 을측은 10 만원을 위약금으로 공제받을 것이다. 계약서에 규정된 프로젝트 기술 책임자를 무단으로 교체하는 경우 을측 공사금 5 만원을 위약금으로 공제합니다. 을측이 다른 사업부 인원을 무단으로 교체하는 경우 을측 공사비 10000 원을 위약금으로 공제합니다. 상술한 상황이 두 번 발생하면 갑이 계약을 해지하고 을측은 이로 인한 모든 손실을 감당할 것이다.

제 11 조: 완료 및 결제 방법

원림녹화공사 (토건, 설치, 녹화 포함) 가 완공된 후 제때에 결산해야 한다.

둘째, 준공 도면에 따라 갑을 쌍방 * * * 이 확인한 공사량을 취하여 을측 공사량 명세서에 따라 공사 총가격 (비용은 실제 결산, 조치 및 공사비는 모든 관련 종합단가에 포함됨) 을 확정한다.

3. 결산시 단가는 입찰문서에 보고된 단가에 따라 엄격하게 집행되어야 하며, 어떤 이유로도 단가를 조정할 수 없습니다 (관목 재배 밀도를 변경하는 것 외에, 공사 명세서에 보고된 재배 밀도 비율에 따라 해당 관목 종합가격을 조정해야 합니다. 관목 재배 밀도를 변경하려면 관련 비자 수속을 밟아야 합니다. 그렇지 않으면 갑측이 인정하지 않습니다).

넷. 갑급물자는 을측이 보관하고 채굴비도 받지 않는다.

5. 지형형성으로 인한 발굴, 충진, 토공 운송은 거리 50 미터 이내 (50 미터 포함) 가 이미 견적서에 포함되어 있으며 갑측은 더 이상 비자를 발급하지 않습니다.

50 미터 이외의 토공 발굴, 충진 및 운송은 갑측 대표의 비준을 거쳐 현장 비자를 발급받을 수 있습니다. 구체적인 조치는 다음과 같습니다.

(a) 토공 굴착이 주거 지역 내에서 운송되는 경우 거리를 측정하고 일반 토양에 따라 해당 토공 할당량을 설정합니다.

(B) 토공이 동네를 운송해야 하는 경우 (동네외지홍선 외), 일반토처리, 운거리 3km,' 허난성 건설공사 공사량명세서 (2008 판)' 종합단가는 토건정액자목으로 설정된다.

여섯째, BOM (bill of quantities) 누락 부분 및 변경 부분의 결제 방법

1, 누락 및 변경은 BOM 견적과 유사하며 입찰 문서에서 유사한 BOM 단가로 수행됩니다.

"유사" 설명: 시공 중 누락 또는 변경으로 인해 발생하는 재료, 규격은 동일하지만 시공 공정이 유사한 목록 항목 (예: 포장 (마감), 묘목 종류 조정 또는 규격 등) 에 대해서만 유사한 재료, 종류, 규격의 종합 입찰 단가로 집행할 수 있으며, 주재 (대체 재료 참조) 의 가격 차이만 고려할 수 있습니다

2. 누락 및 변경 부분이 BOM (bill of quantities) 과 유사하지 않을 경우, 설계 예산 가격에 하향 비율을 곱하여 계산됩니다.

(1) 엔지니어링 예산 가격 할당량 실행 기준 (누락 및 변경은 BOM 견적과 유사하지 않음)

A) 예산가격은' 허난성 건설공사 공사량명세서 종합단가' (연판 * *) 를 기준으로 한다.

B) 공사 수량은 쌍방이 승인한 시공 도면과 현장 비자에 부합해야 한다.

C) 조치 프로젝트 비용에는 기술 조치 비용의 철근 콘크리트 템플릿 및 지원 비용, 안전 문명 건설 조치 기본 비용만 포함되며, 기타 조치 비용 (예: 대형 기계 출입 현장 비용) 은 포함되지 않습니다.

D) 재료 가격 결정 기준

(1) 시공 기간 동안 강재 시멘트 재료 가격은 신양시 건설공사 가격정보 산술평균에 따라 조정되었다.

② 을측이 구매한 잉여 재료 (주재) 는 입찰 견적의 재료 단가를 기준으로 한다.

(3) 원래 입찰 견적서에 포함되지 않은 포장재, 장식재료, 식물 및 갑을 쌍방이 협의하여 가격을 결정해야 하는 재료는 비자 형식으로 처리한다.

(4) 위 (1), (2), (3) 항에 포함되지 않은 재료는 고정 가격으로 조정되지 않습니다.

E) "기타 비용" (일반 계약서비스료, 양질의 우대 보상비, 검사비) 제외.

F) 비용은 실제 금액 및 관련 어음으로 청구됩니다.

(7) 세금은 국가의 관련 규정에 따라 징수를 계산한다.

H) 인건비 (산발적 노무 포함) 는 43 원/근무일에 따라 집행된다.

I) 지게차나 굴착기를 사용하여 계약 범위 밖의 산발적인 시공을 해야 하는 경우 갑의 승인을 받은 후 시간에 따라 비자를 발급할 수 있고, zl50 지게차는 180 원/시간에 따라 계산하며, 220 굴착기는 280 원/시간에 따라 세전 비용을 부과하며, 시간은 쌍방의 협의에 의해 결정된다.

(2) 하향 부동 비율은 다음과 같이 결정됩니다:

하부비율 (ф 1)=(3 187480.29 원 -305 1673.59 원)/3/kloc-

(3) BOM (bill of quantities) 에서 누락 및 변경된 최종 결제 가격:

최종 결제 가격 = 프로젝트 예산 가격 ×95.7%

제 12 조: 기타

1. 갑이 납품한 관련 기술 자료는 시공의 유효한 근거이므로 갑을 쌍방 모두 무단으로 수정할 수 없습니다.

2. 을측은 갑측에 인민폐 3 만원의 경관소품을 무료로 제공한다. 을측이 제공한 경관스케치는 반드시 갑의 인가를 거쳐야 구매할 수 있으며, 가격은 쌍방이 협의하여 인정한 가격에 따라 결정된다.

3. 입찰서류, 입찰문답, 을측의 입찰서류는 본 계약과 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다. 충돌이 있으면 본 계약이 우선한다.

넷째, 식물이 무생명 상태에 있거나 명부 요구 기준보다 현저히 낮으면 식물 사망으로 간주된다.

동사 (verb 의 약자) 갑은 을측이 물, 전기 공급을 해결하도록 돕고, 유틸리티 요금은 을측이 부담한다.

이 계약은 6 부씩 작성되며 양 당사자는 각각 3 부씩 보유합니다. 본 계약의 미해결 사항은 쌍방이 협의하여 보충 협의를 체결할 수 있으며, 보충 협의는 본 계약과 동등한 효력을 가지고 있습니다.

7. 을측은 갑이 구매한 경관소품의 설치를 무료로 협조하고 지도해야 한다.

파티 a: (인감) 파티 b: (인감)

법정 대리인

또는 대리인 (서명):? 또는 대리인 (서명):

계좌 개설 은행: 계좌 개설 은행:

계좌 번호: 계좌 번호:

조경 공사 계약 (2)

고용주: (이하 "당사자 a" 라고 함)

계약자: (이하 을측)

중화인민공화국 계약법' 과' 건축설치공사 도급계약조례' 규정에 따르면 현재 갑은 녹화경관공사를 을측에 하청한다 .. 을측은 상응하는 등급 이상의 자질을 갖추어야 한다. 본 프로젝트의 구체적인 상황과 결합해서 쌍방은 특별히 본 계약을 체결하여 자금을 준수하였다.

1. 프로젝트 개요

1..1프로젝트 이름:

1.2 프로젝트 위치:

1.3 현장 상황: 물, 전기는 을측이 별도로 측정한다 (갑측이 시장가격으로 계산함). 을측은 공사 현장의 안전보위와 시공인의 음식, 숙박, 행보를 책임져야 한다.

2. 계약 범위 및 방법

2. 1 계약 범위: 공장 녹화, 경관, 급수 및 배수, 조명 (갑측 도면을 기준으로 함).

2.2 도급 방식: 본 공사는 재료 부분 도급 전문 도급제를 채택하고 있습니다. 공사비는 잠정 10000 원으로 녹화가 10000 원, 경관 10000 원입니다. 이 프로젝트는 하도급 또는 하도급 할 수 없습니다. 을측이 본 공사를 하청하거나 하청하는 것을 발견하면, 갑측은 본 계약을 해지할 권리가 있으며, 을측은 이로 인한 모든 경제적 손실을 배상해야 합니다.

3. 공사 결제

3. 1 본 공사는 입찰 공사이고, 공사 잠정가격은10,000.00 원, 여기서 녹화공사는10,000.00 원, 경관공사는/입니다. 그 공사량은 실제 상황에 따라 결산해야 한다.

3.2 갑의 녹화, 경관시공 도면을 조정하고 수정해야 할 때, 새로운 녹화, 묘목, 경관재료의 규격과 단가는 견적대로 집행되며, 견적서에 포함되지 않은 항목은 쌍방이 협의하여 가격을 책정한다. 본 사업 건설로 인해 발생할 수 있는 시정, 시영, 교통, 환경 보호, 공안, 소방 등과 관련된 모든 책임과 비용은 을측이 부담한다 .....

4. 결제 방법

4. 1 이 항목은 프로젝트 준비비를 지불하지 않습니다.

4.2 공사 진도금: 공사 진도금은 계약총액의% 로 지급됩니다. 공사 검수 합격, 공사 결산 결산 후 계약총가격의%, 나머지는 녹화경관유지보증금으로, 유지보수기간이 만료된 후 을측에 반납합니다 (이자를 고려하지 않음). 을측은 갑의 각 공사 대금을 받은 후 5 일 (영업일 기준) 이내에 갑측에 합법적이고 유효한 송장 증빙서를 발급해야 한다. .....

5. 녹색 묘목과 원림녹화

5. 1 녹화묘목과 잔디밭은 원칙적으로 을측이 구매하며, 그 품종과 규격은 을측이 제공하는 녹화재배 방안에 부합해야 하며, 나무는 평평하고 두께가 균일해야 한다.

5.2 갑의 녹화 시공 도면을 조정하고 수정해야 할 때 을측은 적극적으로 협조해야 하며, 갑은 새로운 녹화 품종이나 묘목의 가격, 수량화에 참여해야 한다.

5.3 일부 나무와 진귀한 꽃나무는 갑이 구입하여 을측에 재배하고 기술 지원을 제공한다. 구체적인 수량과 품종은 쌍방이 합의한다.

5.4 갑의 경관 시공 도면을 조정하고 수정해야 할 때 을측은 적극적으로 협조해야 하며, 갑은 새로운 경관이나 원림재료의 가격 및 수량화에 참여해야 한다.

6. 품질 요구 사항

6. 1 모든 공사는 반드시 국가 검수 규범과 도면에 따라 세심하게 시공하여 우수한 등급기준을 충족해야 한다. 녹화생존율 100%, 식물이 울창하고, 수종 규격이 설계 요구 사항을 충족하며, 줄기가 곧게 펴지고, 굵고 균형이 잘 잡혀 있다.

6.2 녹토 백필은 불순물이 없고, 비료를 넣은 후 영양토가 되어야 한다 (묘목의 요구에 따라 배합한다).

6.3 공사의 품질은 우수해야 하고, 녹화 효과는 울창하고, 섬세하며, 신선하고, 우아하고, 편안해야 한다. 원예에 사용된 재료는 환경 친화적이고 부식에 내성이 있으며 견고하고 정교하며 우아하다.

6.4 을 측은 반드시 숙련된 엔지니어링 기술 간부를 갖추어야 하며, 공사 품질을 전면적으로 관리하고, 갑 및 관련 감독 부서의 품질 감독을 받아야 한다. 품질 검사가 품질 요구 사항을 충족하지 못하는 경우, 을측은 품질이 합격할 때까지 무조건 재작업해야 한다. 을측은 재작업 비용과 공사 연기 책임을 져야 한다.

7. 프로젝트 수락

7. 1 은폐공사 검수 전에 을측은 은폐공사 검수서를 작성하고 48 시간 전에 갑측에 검수 사실을 서면으로 통지해야 합니다. 갑은 서면 통지를 받은 후 5 일 이내에 검수를 조직하고 쌍방이 검수 수속을 밟아야 한다. 만약 갑이 약속시간 내에 은폐공사를 검수하지 못하면 을측은 스스로 은폐공사를 검수하고 검수 기록을 잘 만들어 갑측이 인가할 권리가 있다. 갑이 이의를 제기한다면 재검사해야 한다. 검수가 합격되면 검수 비용은 갑이 부담한다. 불합격자는 자격이 될 때까지 무조건 재작업해야 하며, 재작업 및 재검수 비용은 을측이 부담해야 하며, 재작업 기간은 따로 계산되지 않습니다. 을측이 갑에게 검수를 미리 통지하지 않고 은폐공사를 진행한다면, 갑측 공사 감리는 그 일을 중단하고 다시 검수하도록 명령할 권리가 있으며, 재작업 및 검수 비용은 을측이 부담한다 .....

7.2 공사가 준공된 후 65,438+00 일 이내에 을측은 48 시간 앞당겨 갑측에 준공 검수를 통보하고 규정에 따라 갑측에 준공 자료 두 세트를 제출해야 한다. 갑은 서면 통지를 받은 후 10 일 이내에 관련 기관과 인원을 조직하여 준공 검수를 진행하고, 쌍방은 준공 검수 증서에 서명하여 준공 날짜로 간주하고, 공사를 갑에게 인계하여 관리한다. 검수 불합격, 을측은 합격할 때까지 무조건 재작업해야 하며, 재작업과 재검수 비용은 을측이 부담해야 하며, 재작업 기간은 따로 계산되지 않습니다.

7.3 공사가 준공된 후 규정에 따라 녹화, 경관공사를 무료로 유지 보수해야 하며, 유지 보수 기간은 1 년이다. 보양기간 동안 녹색 묘목의 생존율은 65,438+0,000% 로 무성하게 자란다. 조경 원예 작업은 정상이며 품질 문제는 없습니다. 수리보증금은 잠시 갑측에 보관하고, 수리기간이 만료되면 을측에 반납한다.

8. 시공기간

8. 1 갑을 쌍방이 합의한 바와 같이, 본 공사는 연월 일에 착공되어 연월 일에 완공되고, 총 공사 기간은 달력 일이다.

8.2 계약 기간 내에 제때에 완공하여 생산에 투입할 수 있도록 본 공사는 공사 기간 상벌을 진행할 것입니다. 앞당겨 지연되는 것은 매일 공사 총가의 만분의 4 에 따라 상벌을 한다.

8.3 공사가 완공된 지 5 일 이내에 을측의 시공자, 재료 및 설비는 즉시 철수해야 한다. 만약 그들이 제때에 떠나지 못한다면, 제 8.2 조에 따라 공사 지연에 따라 위약 책임을 져야 한다.

9. 기타 계약

9. 1 을측은 시공현장의 안전보위와 시공인의 음식, 숙박, 행보를 담당하고 있습니다.

9.2 을측은 시공인에 대한 시공안전교육을 강화해야 한다. 사상자가 발생하면, 책임과 비용은 을측이 부담한다.

9.3 문명안전공사, 을측은 공학기술자들에 대한 문명시공교육을 강화하고, 다른 전문기관의 설비와 완제품에 대한 보호에 주의를 기울여야 하며, 을측의 손상이 있다면 피해를 수리하거나 배상해야 한다 .....

9.4 을 측이 보고한 프로젝트 관리자와 엔지니어링 기술 고문은 마음대로 동원해서는 안 된다. 일이 확실히 동원되어야 하기 때문에, 사전에 갑 측의 동의를 구해야 한다. 을측이 프로젝트 엔지니어링 기술자나 하도급 공사를 임의로 동원할 경우 갑측은 일방적으로 계약을 해지할 권리가 있으며, 을측은 반드시 전체 공사비를 반환하고 이로 인한 모든 경제적 손실을 배상하고 계약총액인 KLOC-0/0% 의 위약금을 부담해야 한다.

9.5 갑의 입찰 서류, 을측 입찰 서류, 기술표, 상무표 등. , 본 계약의 첨부로서 본 계약과 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다.

9.6 본 계약의 미완은 별도로 협의하며, 서면 보충 협의가 우선한다.

9.7 본 계약은 쌍방이 서명하고 도장을 찍은 후에 효력이 발생한다. 본 계약은 공사 준공, 수리기간이 만료되고 모든 공사 가격을 청산한 후에 종결됩니다.

9.8 본 계약이 발효된 후 쌍방은 성실하게 이행해야 한다. 쟁의가 있으면 쌍방은 우호적으로 협상해야 하고, 협상이 이루어지지 않으면, 프로젝트 소재지 인민법원에 소송을 제기하여 해결해야 한다.

9.9 본 계약은 한 양식에 4 부씩, 쌍방은 각각 2 부씩 보유한다.

갑: 을:

법정 대리인:? 법정 대리인:

대리인:? 대리인:

주소: 주소:

날짜: 날짜: