프로젝트 계약 1 의 발신인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (이하 갑이라고 함)
계약자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (이하 을측)
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 쌍방은 평등, 자발적, 공평, 성실신용의 원칙을 따르고 본 공사 건설과 관련된 문제에 대해 협의를 거쳐 다음과 같은 협의를 달성했다.
제 1 조: 기한
1, 본 계약 공사는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일 _ _ _ _ _ _ _ _ 에 시작될 예정입니다 계약 기간의 달력 일수는 _ _ _ _ _ _ _ 입니다. 공사 기간을 앞당겨야 하는 경우, 합의된 개공준일에 따라 산정된 계약 공사 기간의 총 일수는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다.
2. 계약자가 공사 기간을 앞당기기 위해 취한 해당 조치 및 이에 따른 경제적 지출 증가: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
3. 기일이 앞당기거나 지연되는 상벌은 쌍방이 협의한 후 계약서에 합의한다: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
제 2 조: 도면 시트
시트 계약자는 _ _ 년 _ _ 월 _ _ 에 계약자에게 _ _ 시트 세트를 제공해야 합니다.
제 3 조: 현장 소유주 및 계약자 대표
발송자 엔지니어의 이름: _ _ _ _ _ _; 프로젝트 관리자 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ _.
제 4 조: 고용주의 일
토지 징용, 청묘 및 나무 보상, 무덤 이전, 주택 및 구조물 철거, 지상, 오버 헤드 및 지하 장애물 제거, 시공에 필요한 물 현장에서 공사장 주변 건물, 구조물 (문화재 보호 건물 포함), 고목명목, 지하관 보호, 시공방해민 문제를 조율했다. 유독하고 유해한 환경에서 시공하는 경우, 하청인은 관련 규정에 따라 상응하는 보호 조치를 제공하고 관련 경제비용을 부담해야 한다.
제 5 조: 계약자의 업무
1, 매월 _ _ 소유자에게 월별 시공 계획 및 준공 공사 진도 통계 보고서를 제출합니다.
2. 국가와 본 시의 관련 부처가 시공현장 교통과 시공소음관리에 관한 규정을 준수하고 안전, 청결, 위생, 시공현장 주변의 건물, 구조물 (문화재보호건물 포함), 고목 명목, 지하관 보호를 담당하고 있습니다. 지하장애물과 문화재를 발견하면 즉시 관련 부서에 보고하고 효과적인 보호 조치를 취하여 관련 구체적인 규정에 따라 처분한다. 이로 인한 비용은 하청업체가 부담하고, 지연된 공사 기간은 그에 따라 순연된다. 계약자가 계약대로 모든 일을 완성하지 못한 것은 그로 인한 경제적 손실을 감당해야 하며, 공사 기간은 순연되지 않는다.
제 6 조: 프로젝트 품질 검사 및 수용
1. 공사가 은폐 조건을 충족하거나 중간 검수 위치에 도달하기 전에 계약자는 자체 테스트를 수행하고 48 시간 전에 계약자에게 참가를 통지해야 한다. 검수 합격한 후에야 은폐해서 공사를 계속할 수 있다. 검수 불합격, 청부업자는 기한 내에 수정하여 다시 검수해야 한다. 계약자가 잘못을 바로잡거나 계약자가 아닌 다른 원인으로 인한 경제적 비용은 계약자가 부담한다. 검사는 정상적인 공사에 영향을 주어서는 안 된다. 만약 정상적인 시공에 영향을 미친다면, 불합격을 검사하여 정상 시공에 영향을 미치는 비용은 계약자가 부담한다. 또한 정상적인 시공에 영향을 미치는 경제비용은 하청인이 부담하며 공사 기간은 그에 따라 순연된다.
2. 공사 준공 검수 합격, 도급자는 국가와 본 시의 관련 공사 준공 규정에 따라 도급자에게 완전한 준공 자료와 준공 검수 보고서를 제공해야 하며, 도급자는 10 일 이내에 검수를 조직해야 한다. 계약자는 합의 날짜에 따라 검수를 조직하지 않았으며, 합의 기한의 마지막 날 다음날부터 공사 보관 책임과 미지급비용을 부담한다. 하도급자 청부업자가 공사 준공 검수 수속을 처리한 후, 발송인은 관련 규정에 따라 5 일 이내에 품질감독기관에 준공 공사 품질신고를 신고해야 하며, 본 계약은 종료된다. 계약자는 법률, 행정 법규 또는 국가의 엔지니어링 품질 보증에 관한 규정에 따라 품질 보증 기간 동안 계약자에게 전달된 공사에 대해 품질 보증 책임을 져야 합니다.
제 7 조: 설계 변경 및 계약 가격 조정
1. 계약자가 시공 중 원래 설계를 변경하는 경우, 승인 후 계약자는 변경 전 10 일 전에 계약자에게 서면 변경 통지를 보내야 합니다. 그렇지 않으면 계약자는 변경을 거부할 권리가 있습니다. 계약자는 통지에 따라 변경하고 5 일 이내에 합의 된 조정 가능한 계약 방법에 따라 변경 가격 보고서의 전체 자료를 제출합니다. 변경으로 인한 경제비용과 계약자의 손실은 하청업체가 부담하고, 하청인은 가격 변경 보고서를 받은 날로부터 5 일 이내에 서명한다. 계약자가 정당한 이유 없이 변경 가격 보고서에 서명하지 않은 경우, 변경 가격 보고서가 배달된 날로부터 5 일 후 자동으로 효력을 발휘하며, 지연된 공사 기간은 그에 따라 순연된다.
2. 조정 가능한 계약 방법에 따라 이 프로젝트의 계약 비용은 다음과 같이 조정됩니다.
제 8 조: 프로젝트 가격 및 결제
국가와 본 시의 관련 주관부의 현행 규정에 따르면, 계약자는 계약이 시작되기 7 일 전에 계약자에게 공사 대금의 _ _ _ _ _ _% 를 지불해야 한다. 진도금은 매월 1 에스컬레이션된 공사 진도에 따라 지급됩니다. 계약자가 계약자의 요청에 따라 모든 의무를 이행한 후, 계약자에게 완료 결산 보고서를 제출해야 하며, 계약자는 완료 결산 보고서를 받은 후 _ _ _ _ _ _ _ _ 내에 계약자와 결산해야 합니다. 계약자가 제때에 공사 대금을 지불하지 않은 사람은 지불일로부터 미지급금의 이자를 부담한다. 계약자와 계약자가 본 계약에 따른 모든 의무를 이행하고, 준공 결산 가격을 지불하고, 계약자가 하청업자에게 준공 공사를 납품한 후 본 계약은 종료된다.
제 9 조: 자재 및 장비 공급
1. 하청업체 및 계약자는 공급을 담당하는 자재 및 장비에 대한 제품 자격증을 제공해야 합니다. 제품이 설계 및 사양 요구 사항을 충족하지 않을 경우 요구 사항을 충족하는 제품을 재구매해야 하며, 이로 인해 발생하는 비용은 쌍방이 각각 부담해야 합니다.
2. 계약자가 대체 재료를 사용해야 할 경우, 반드시 하청업체 대표의 비준을 거쳐야 사용할 수 있으므로, 이에 따라 증가하거나 줄어든 비용은 쌍방이 합의해야 한다.
제 10 조: 분쟁
하청업자와 청부업자가 논란을 겪을 때 건설공사 계약관리기관을 협의하거나 신청해 관련 부서와 중재할 수 있다. 중재를 원하지 않거나 중재할 수 없는 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 해결할 수 있습니다.
첫 번째 분쟁 해결 방법: 중재위원회에 중재 신청
두 번째 분쟁 해결 방법: _ _ _ _ _ 인민법원에 소송을 제기하다. 쌍방은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 에서 분쟁을 해결하기로 동의했다.
제 11 조: 품질 보증
계약자는 법률, 행정 법규 또는 국가의 엔지니어링 품질 보증에 관한 규정에 따라 품질 보증 기간 동안 계약자에게 전달된 공사에 대해 품질 보증 책임을 져야 합니다.
보증에는 다음이 포함됩니다.
1, 엔지니어링 주체 구조 평생 보증
2, 지붕 방수 구조 보증 5 년;
3, 장식 및 기타 보증 2 년.
제 12 조: 계약 위반
계약자나 계약자는 본 계약 조항의 약속에 따라 의무를 이행하지 않고 계약을 이행할 수 없게 하는 행위가 있으며, 위약금 지급 및 상대방의 위약으로 인한 모든 경제적 손실에 대한 배상을 포함하여 그에 따른 위약책임을 져야 합니다. 쌍방이 계약 해지에 동의하거나 일방의 위약으로 인해 계약을 이행할 수 없는 경우를 제외하고는 위약측이 상술한 위약 책임을 지고 나면 계약을 계속 이행해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 계약, 계약, 계약, 계약, 계약, 계약, 계약, 계약)
본 계약의 정본과 두 부본은 동등한 효력을 가지고 있으며, 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있다. _ _ _ _ _ _ 부.
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
을 (공장): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
날짜: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
프로젝트 2 계약: _ _ _ _ _ _ _
계약 위치: _ _ _ _ _ _ _ _
서명 날짜: _ _ _ _ _ _ _
고용주 (이하 "당사자 a"):
계약자 (이하 을측):
중화인민공화국 건축법 및 기타 관련 규정에 따라 갑을 쌍방은 협상을 거쳐 다음과 같은 협의를 달성했다.
1. 프로젝트 이름: wangqui 카운티 Yijing 홈 주거용 건물 외벽 단열
2. 공사장: 망규진 북삼거리 건너편.
셋째, 엔지니어링 내용: 벤젠 보드 부착, 손톱 못, 그물 걸기, 표면 청소.
계약 방법: 외벽 단열 공사.
5. 기한: 완료 일수. 연월일부터 연월일까지. 갑의 원인이나 날씨 등 불가항력이 제대로 시공되지 못하면 공사 기간이 순연된다.
자동사 갑을 쌍방의 책임:
1. 당사자 a 의 책임:
① 장소는 을측 시공 요구에 부합하여 어떠한 시공 장애도 없다. 무조건 수력 공급을 제공하고, 타워 크레인은 을측 시공에 협조한다.
(2) 을측 시공자에게 기숙사, 창고, 건축 자재를 무조건 보관하는 장소를 제공한다.
(3) 갑을 쌍방이 교차 시공할 때 갑은 현장 업무의 조화와 협조를 책임진다. 공사를 하지 않고 공사 기간이 지연되지 않도록 보장하다.
(4) 계약에 따라 제때에 을측에 공사 대금을 지급하여 공사가 순조롭게 진행되도록 보장하다.
파티 b 의 책임:
(1) 문명건설, 규제준수, 다른 근로자의 업무에 영향을 미치지 않습니다.
(2) 건설 절차에 엄격히 따라 지역 위생을 잘 한다. 야만적인 공사를 엄금하다.
(3) 원래 공사로 인한 벽면이 고르지 않아 국부적으로 적절하게 처리한다. 상황이 복잡하면 갑과 협의하여 해결하다.
일곱째, 프로젝트 수용:
1, 국가 일반 건축 표준을 충족합니다.
본 공사는 갑 측의 검수를 거쳐 인도로 간주된다 .....
여덟. 계약 가격 및 계산 방법:
1. 계약 가격: 면적은 투영된 면적 (건물 둘레에 높이를 곱한 값) 당 평방 미터 15 원으로 계산됩니다.
2, 프로젝트 가격 지불 방법:
① 노동자들이 입장한 지 이틀 후에 생활비 3000 위안을 지불하고, 각 건물이 완성되면 반은 을측에 지불한다.
(2) 공사가 완료된 후 남은 공사비를 지불하다.
(3) 프로젝트 지불 종료시 송장은 포함되지 않습니다. 을측이 송장을 제공해야 한다면, 갑은 상응하는 세금을 지불할 것이다.
아홉. 기타 프로토콜:
1. 갑의 원인으로 을측이 휴업할 경우 갑측은 1 인당 하루 100 원의 일과 식식비를 지불할 책임이 있다.
2. 만약 갑측 자금이 계약규정에 따라 을측에 제때에 지급되지 않는다면 갑측은 공사 지연 및 기타 손실을 책임지고 이에 따라 을측에 초래된 경제적 손실을 부담해야 합니다.
3. 을측의 원인으로 공사 기간이 지연되면 이로 인한 피해는 을측이 책임진다.
4. 노화기 부족, 밀도 부족, 접착제 품질 문제로 을측은 일체 책임을 지지 않습니다.
X. 분쟁 해결: 본 계약 이행 과정에서 발생하는 모든 문제는 쌍방이 협상을 통해 해결할 수 있습니다. 협상이 실패하면 법원에 중재를 제기할 수 있다.
XI. 본 계약은 쌍방이 서명하고 도장을 찍은 후에 효력이 발생한다. 본 계약은 한 양식에 세 부, 갑당 한 부, 을측 두 부, 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다. 어느 쪽이든 일방적으로 위약을 위반하면 상대방에게 위약금 XX 위안을 지급해야 상대방의 손실을 메울 수 있다.
파티 a 단위 (인감): 파티 b 단위 (인감):
법정 대리인 (도장): 법정 대리인 (도장):
또는 공인 대리인 (도장): 또는 공인 대리인 (도장):
서명 날짜: 년, 월, 일 서명 날짜: 년, 월, 일
프로젝트 계약 3 의 당사자 a (구매자):
을측 (공급자):
완제품 커튼을 구입해야 하기 때문에 갑측은 계약법 및 관련 법규에 따라 우호적인 협상을 거쳐 본 계약을 체결했다. 구체적인 조항은 다음과 같습니다.
첫째, 프로젝트 개요:
1, 프로젝트 소개:
갑은 완제품 커튼을 한 무더기 구매해야 하고, 을측은 공급과 설치를 책임진다.
2. 계약 방법:
을측은 일과 재료를 도급해야지, 하청이나 하청을 해서는 안 된다.
3 계약 내용:
자세한 내용은 일정 (창 위치 및 완제품 목록) 을 참조하십시오.
4. 공사 기간: 을측이 갑측의 선불금을 받은 다음날부터 .. 둘째, 공사비 및 지불방식.
1, 총 프로젝트 비용은 다음과 같습니다.
2. 본 계약서에 서명할 때 갑측은 공사 총원가의%, 즉 인민폐를 선불해야 하며 을측은 갑측의 선불금을 받은 후에야 주문을 할 수 있습니다 .....
3. 공사 검수 후 3 일 이내에 갑은 공사 총원가의% 를 한 번에 을측에 지급한다.
셋째, 프로젝트 품질 요구 사항
1. 스타일과 옷감은 공급자가 제공한 샘플을 기준으로 하며 갑의 확인을 받았습니다.
2. 관련 방직품 기준에 따라 서로 다른 배치 화물과 샘플 사이에 소량의 색차가 있어 정상적인 현상이므로 갑측은 할인을 거부하거나 요구해서는 안 됩니다.
3. 을측 창문 측정 문제로 커튼을 설치할 수 없는 경우 을측은 합격할 때까지 정비를 책임져야 합니다.
4. 만약 품질과 설치로 인해 커튼이 수리된다면 을측은 무조건 즉시 수리할 것입니다. 만약 갑의 원인으로 인위적인 손상을 초래한다면, 갑은 스스로 파손된 부품을 구입해야 한다.
넷째, 수리 기간, 범위 및 보증 조건.
커튼 보증 기간은 2 년이며 인위적인 손상은 보증 범위에 포함되지 않습니다. 궤도 탈락 보증 기간은 3 년이다. 문제 해결 시간은 2 시간 이내 응답, 48 시간 이내 문제 해결이다.
다섯째, 위약 책임
1. 일방의 원인으로 인해 계약을 계속 이행할 수 없는 경우, 상대방은 즉시 상대방에게 계약 해지 수속을 통보하고, 책임자는 상대방이 계약 종료로 인한 경제적 손실을 배상해야 합니다.
2. 을측의 원인으로 설치 품질이 쌍방이 합의한 품질 기준에 미치지 못하고 을측이 수리를 담당하고 갑측은 결산 금액을 늘리거나 줄일 수 없습니다.
3. 을측의 원인으로 본 계약 기간이 지연되는 경우, 하루 지연될 때마다 계약총액이 0. 1% 인 위약금을 갑에게 지불해야 합니다. 불가항력으로 인한 공사 기간 지연은 예외입니다.
4. 갑의 창문과 벽의 문제나 기타 원인으로 인한 계약기간의 지연은 갑측이 책임진다.
5. 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 고집하며, 동등한 법적 효력을 가지고 있다. 이 계약의 부속서는이 계약과 동일한 법적 효력을가집니다.
파티 a (인감): 파티 b (인감):
대표 (서명): 대표 (서명):
서명 날짜: 년, 월, 일
프로젝트 계약 4 당사자 a:
파티 b:
"중화인민공화국 계약법" 및 관련 법규에 따라 을측은 갑의 위탁을 받고 쌍방의 협의를 거쳐 본 계약을 체결하여 공동으로 준수한다.
첫째, 계약 내용 및 요구 사항:
둘째, 설계 및 생산 비용:
디자인 제작의 총비용은 인민폐 (인민폐), (대문자: 위안화) 이다.
셋. 결제 조건:
1. 계약을 체결할 때 갑은 위탁 설계 제작비의% 인 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안을 지급한다.
(텍스트로 표시:
) 을 참조하십시오.
3. 을측이 갑에게 디자인 인쇄물을 납품할 때, 갑측은 을측에 계약잔고, 즉 위안화 () 를 지불해야 한다.
메타정수 (대문자:).
넷. 작품을 디자인하고 제작하는 시간과 전달 방식:
1. 을측은 쌍방이 약속한 시간 내에 설계안을 완성해야 한다. 갑이 여러 차례 개정해 을측의 일을 제때에 완성할 수 없다면 연기할 수 있고, 연기 시간은 쌍방의 협의에 의해 결정된다.
동사 (verb 의 약어) 지적 재산권 계약:
1. 갑이 모든 위탁 설계 및 제작비를 지불하기 전에 을측이 디자인한 작품의 저작권은 을측에 속하며 갑측은 그 작품의 어떤 권리도 누리지 못한다.
2. 갑이 설계 제작을 위탁한 모든 비용을 청산한 후 갑은 작품의 소유권, 사용권 및 수정권을 가지고 있다.
자동사 쌍방의 권리와 의무:
갑의 권리:
1. 갑은 을측의 디자인에 대해 건의와 생각을 할 권리가 있어 을측이 디자인한 작품이 갑측의 기업문화에 더 잘 맞도록 할 권리가 있다.
갑측은 을측이 디자인한 작품에 대해 수정 의견을 제시할 권리가 있다.
3. 갑은 모든 설계비를 지불한 후 디자인 작품의 소유권, 사용권 및 수정권을 누린다.
갑의 의무:
1. 갑측은 본 계약에 따라 관련 비용을 지불할 의무가 있습니다.
2. 갑은 을측에 관련 기업 정보나 기타 관련 정보를 제공할 의무가 있다.
을 측의 권리:
1. 을측은 갑측에 관련 기업 자료를 제공할 것을 요구할 권리가 있다.
2. 을측은 갑에게 본 계약에 따라 상응하는 금액을 지급하도록 요구할 권리가 있다.
3. 을측은 디자인 작품의 저작권을 누리고 갑측이 돈을 지불하기 전에 디자인 작품을 사용하지 않도록 요구할 권리가 있다.
을측의 의무:
1. 을측은 갑의 요구에 따라 작품을 설계하고 제작해야 한다.
2. 을측은 계약에 따라 제때에 디자인과 생산작품을 납품해야 합니다.
일곱. 계약 위반에 대한 책임:
1. 만약 갑이 설계작품 초안이 완성되기 전에 계약을 종료한다면 갑측은 선불비 환불을 요구할 권리가 없다. 갑이 을측 작품 초안이 완료된 후 계약을 해지하면, 모든 설계비를 지불해야 한다.
2. 을측이 정당한 이유 없이 사전에 계약을 해지할 경우, 이미 청구된 비용은 모두 갑측에 돌려주어야 합니다 .....
여덟. 계약의 발효:
본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 고집하며, 상대방이 서명하고, 동등한 법적 효력을 가지고 있다. 본 계약은 서명 도장을 찍는 날부터 효력이 발생한다.
파티 a (인감): 파티 b (인감):
당사자 a 대표가 서명: 당사자 b 대표가 서명:
주소: 주소:
전화: 전화:
팩스: 팩스:
계좌 개설:
계좌 번호:
날짜: 년, 월, 일: 년, 월, 일
프로젝트 계약 5 의 계약자: (이하 a 국이라고 함)
계약자: (이하 을측)
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 광산자원법' 및 기타 관련 법규에 따라 지열 시추 공사 건설과 경제활동에서 쌍방의 권리와 의무를 명확히 하기 위해 평등과 호혜의 기초 위에서 본 계약을 체결하였다.
첫 번째 항목
1, 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치:
3, 프로젝트 승인 단위:
제 2 조 엔지니어링 기술 요구 사항
1. 설계 깊이: 미터 .....
2. 시공은 관련 국가 또는 업계 표준, 본 계약 규정, 지질 설계 및 공사 설계에 부합해야 합니다.
파티 b 는 드릴링 능력을 제공합니다.
제 3 조 계약 범위
지질, 시추 공사 설계, 시추 전 공사 준비, 시추 공사, 시추 공사에 사용되는 각종 재료, 측량 작업, 접합 작업, 가스 리프트 세척, 시험수.
제 4 조 프로젝트 원가
제 5 조 쌍방의 권리와 의무
1. 당사자 a 의 권리와 의무:
(1) 프로젝트와 관련된 모든 절차를 처리하고 프로젝트의 타당성 보고 또는 설계를 제공합니다.
(2) 공사 현장 조사를 책임지고 우물장의 하늘, 지상, 지하에 공사 시공에 영향을 미치지 않는 인위적인 장애를 확보하며 공사 현장의' 삼통 일평' 을 잘 한다.
(3) 공사 기간 동안 현장 대표와 프로젝트 감독을 배정해 일상적인 업무와 프로젝트 감독을 조율한다.
(4) 장비와 인원의 입장부터 대피현장 및 시공에 이르는 환경보호, 위생, 교란민의 기계적 소음 문제를 해결하는 책임을 진다.
(5) 계약 및 엔지니어링 설계에 따라 을 측의 시공 진도, 공사 품질 및 공사 자료의 입장도 감독한다.
(6) 본 계약과 지질공사 설계의 요구에 따라 공사 각 공정의 중간 검사와 준공 검수를 진행하다.
(7) 갑방은 시공에 필요한 생산과 생활용 전기, 용수를 제공할 책임이 있으며, 비용은 갑측이 부담한다 .....
(8) 시공장소와 인원 숙박을 책임지고 있습니다 (구체적인 위치는 갑을 쌍방의 현장 협의에 의해 결정됨).
(9) 을 측이 완공한 후 우물을 씻는 과정에서 대량의 오수 배출이 있을 경우, 갑 측은 오수 배출지를 적절하게 배치하고 각 방면의 관계를 조율하여 오수가 순조롭게 배출되도록 하고, 오수 배출 조건은 60 입방미터/시간을 만족시켜야 한다.
(10) 공사 대금을 제때에 지불하다.
파티 b 의 권리와 의무:
(1) 시추기 기초 공사, 진흙탕과 배수관 설치, 갑에서 지정된 장소에서 배수 .....
(2) 갑측이 을측에 가까운 급수, 전력 공급 인터페이스를 제공한 후 을측은 공사 현장의 수전관 설치 및 시공을 담당한다.
(3) 실현가능성 연구 보고서 (또는 시공 설계) 자료에 근거하여 구체적인 지질과 공사 설계를 진행하고, 시추 5 일 전에 서면으로 갑측에 두 부를 제공한다. 갑과 감리 비준을 거쳐 실시하다.
(4) 시공자, 설비, 재료의 안전 기술 관리 및 현장 문명 건설을 담당한다.
(5) 준공 검수 후 유정모를 쓰고 임시로 밀봉한다.
(6) 을측은 갑측이 시공 과정에서 제기한 질문에 답해야 한다.
(7) 을측은 관련 규범에 따라 설계 및 시공을 엄격히 진행해야 하며, 공사 과정에서 모든 지질과 공사 자료를 완전하고 정확하게 얻을 수 있도록 해야 하며, 공사 완료 현장 검수 후 모든 지질과 공사 자료 (두 세트) 를 갑에게 넘겨야 한다.
(8) 을측은 반드시 국가 관련 기준, 공사 설계 및 본 계약서에 규정된 범위 내에서 시공을 조직하여 공사 진도, 공사 품질 및 재료 품질을 보장해야 한다.
(9) 시공과정에서 을측의 책임으로 인한 경제적 손실이 발생하면 을측은 경제적 책임과 사고 책임을 져야 한다.
(10) 공사 과정에서 부지 제한, 침사풀 용적 부족으로 을측은 부지를 확대해야 하고, 갑측은 충분한 시공장을 제공해야 한다. 준공 후 을 측은 진흙과 자갈을 처리하지 않는다.
제 6 조 프로젝트 기한
1. 기간: 시추일로부터 일.
2. 공사가 완공된 후 을측은 제때에 갑측에 통지해야 하며, 갑측은 관련 인원을 제때에 조직하여 현장 검수를 진행할 책임이 있다.
3, 다음과 같은 경우, 건설 기간은 지연 될 수 있습니다.
(1) 현장 생산이 끝난 후 갑의 원인으로 생활용수와 비생산전력이 24 시간 이상 중단되었다.
(2) 시추공사 과정에서 을측은 지질조건이 이상하고 드릴성이 매우 나빠 시추시간이 길거나 지층이 깨지거나 부러져 정상적인 시공을 심각하게 방해하거나 사고와 우물 아래 복잡한 상황이 발생할 경우 을측에 제때에 통보해 서면 보고를 제출하고 공사 기간이 순조롭게 연기되도록 해야 한다.
(3) 당사자 a 는 계약 규정에 따라 제 시간에 지불하지 못했다.
(4) 당사자 a 가 원가 계약에 따라 완료하지 못한 의무;
(5) 불가항력 요인.
제 7 조 프로젝트 품질 및 수용
1. 을측은 엄격하게 설계에 따라 시공하여 공사의 품질을 보장하고 감리원의 감독을 받아야 한다. 갑은 문제와 불법 작업에 대해 시정 의견을 제기할 권리가 있다. 기존 기술 설비 하에서 을측은 상응하는 시정 조치를 하여 갑의 합법적인 요구를 만족시켜야 한다
2. 시추 작업은 대형기구가 계속 작동하는 특수건설공사 설치업계에 속하여 위험이 크다. 공사 과정에서 을측은 실제 상황에 따라 관련 기술 조치를 제정하고 시공을 조직해야 한다. 그러나 우물 구조 및 접합 시나리오 결정 및 변경을 포함한 주요 기술 조치를 구현하고 조정할 때 ), 을측은 제때에 기술조치를 갑측에 통지해야 하며, 갑측이 이의가 없는 것을 감독한 후에야 실시할 수 있다.
3. 시추공사 중 우물 아래 사고가 발생하면 을측은 긴급처리를 하고 즉시 갑측에 사고의 원인과 취해진 조치를 보고해야 한다.
4. 준공 검수: 쌍방은 우물 세척, 시험수, 양수시험이 완료된 후 현장 검수를 진행할 수 있습니다. 갑측, 을측, 감독관리부 사방이 서명한 계약을 검수 근거로 을 측은 검수 후 한 달 이내에 갑 측에 모든 자료를 제출한다. 5 입방 미터/시간.
제 8 조 공사 비용의 지불 및 결산
1. 결제 방법:
은행 계좌 이체 또는 현금 결제. 입자를 늘리거나 줄이면 갑은 실제 입척으로 결산해야 한다.
2. 결제 방법:
(1) 을측 설비가 도착한 후 갑측은 시추를 시작하기 전에 을측에 공사 총원가의% 를 지불했다.
(2) 2 차 낙찰되기 전에 갑은 을측 공사 총원가의% 를 지급한다.
(3) 설계정이 깊을 때 갑측이 을측에 공사 총원가의% 를 지불한다.
(4) 준공 검수 후 3 일 이내에 갑측은 을측에 5% 품질보증금을 제외한 모든 잔금을 지불해야 한다.
(5) 준공 검수 1 년 후, 품질문제가 없다면 갑은 을측에 5% 의 품질보증금을 지급한다.
제 9 조 계약 위반에 대한 책임
1. 을측은 계약규정에 따라 시추 건설 공사의 품질을 보장해야 하며, 시추 공사의 품질 문제로 인한 경제적 손실은 을측이 부담해야 한다.
2. 갑측 공사비가 제때에 도착하지 않아 공사 기간이 지연되는 경우, 하루 지연될 때마다 갑측은 매일 15000 원의 기준에 따라 을측에 대기비를 지불해야 합니다.
3. 준공 검수 후, 만약 계약요구에 따라 잔여금을 지불하지 않으면, 갑측은 지급금액이 매일 0.5 ‰ 인 연체료를 부담해야 한다.
4. 불가항력의 경우 본 계약은 전부 또는 부분적으로 이행할 수 없으며 관련 법률에 따라 집행해야 합니다.
제 10 조 을측은 갑측에 준공 자료 두 부를 제공해야 한다.
제 11 조 보충 규정
1, 갑, 을 쌍방은 본 계약에 대해 비밀 유지 책임을 지고 있습니다.
2. 본 계약은 갑을 쌍방 대표가 서명하고 쌍방 공인장 (계약장) 을 찍어서 발효한다. 본 계약이 발효된 후 쌍방의 협의를 거쳐 보충 협의를 늘리거나 조항을 수정할 수 있으며, 보충 협의와 수정조항은 원래 계약과 동등한 효력을 가지고 있습니다.
갑, 을 쌍방이 계약 논란이 있으면 협상하여 해결할 수 있다. 협상이 실패하면 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
4. 본 계약의 부속서는 본 계약의 일부이며 본 계약과 동등한 법적 효력이 있습니다.
5. 본 계약은 한 양식에 4 부씩 합니다. 갑을 쌍방이 각각 두 부씩 보유한다. 동등한 법적 효력을 가지고 있다.
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _