건설 계약 모델 (a) 파티 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 a: _ _ _ _ _ _
을측: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
중화인민공화국 계약법', 국가 관련 법률, 규정 및 회사 문건에 따르면 갑을 쌍방은 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 따르고 합의를 거쳐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (프로젝트) 노무공사 도급에 도달했다 이 계약서에 서명하다.
제 1 조. 프로젝트 개요
프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ _
프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 2 조. 공사 도급 범위
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
셋째, 건설 기간
1. 계획 시작 날짜: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 기본 노드의 기간: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. 을측은 갑측의 시간표 (새로 조정된 시간표 포함) 를 무조건 집행해야 한다.
제 4 조, 프로젝트 품질 기준
계약 프로젝트 범위 내의 엔지니어링 품질은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 5 조. 계약 문서의 구성 및 해석 순서
본 계약을 구성하는 문서 및 우선 순위 해석 순서는 다음과 같습니다.
1. 본 계약
이 계약의 부속서;
입찰 서류;
4. 프로젝트 시공 도면 및 현재 국가 또는 산업 표준 및 규범
참고: 위의 문서는 서로 보완해야 합니다. 계약서에 애매하거나 일치하지 않는 부분이 있다면, 상술한 순서로 설명해야 한다. 명확하게 설명할 수 없고, 공사의 정상적인 시공 진도에 영향을 주지 않고 쌍방이 협의하여 해결한다.
제 6 조. 표준 및 사양
본 계약에 적용되는 표준 및 사양: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 7 조. 갑의 책임과 의무
1. 다양한 관리 목표 수립, 시공 계획 및 자재 소비 계획 편성, 공사 품질, 공사 기간, 안전 생산, 문명건설, 계량검사, 시험검사 실시 통제, 감독, 검사 및 검수 등을 담당하고 있습니다.
2. 업주, 감독, 디자인 및 관련 부서와의 업무관계를 책임지고 현장 업무관계를 조율한다.
3. 공사 상황에 따라 을측은 시공과 생산의 수요를 충족시키기 위해 시공인원을 늘리거나 줄여야 한다. 시공의 질이 나쁘고, 기술이 나쁘고, 명령에 불복종하고, 법을 어기고 규율을 어지럽히는 것에 대해 청산하다.
4. 갑이 공급하는 시공기계설비와 회전자재를 제때에 제공한다.
5. 본 계약에 의거하여 을측에 노동 보수를 지급합니다.
6. 을측 시공사의 임시생활시설, 용수 및 _ _ _ _ _ _
7. 을측이 현장 시공인의 출입증을 처리하도록 돕고, 비용은 을측이 부담한다 .....
제 8 조. 을측의 책임과 의무
1. 국가 정책 및 법률 및 규정 준수 업주와 갑측 기업의 관련 규칙과 제도를 준수하여 안전, 문명건설, 환경 및 직업건강안전, 노동보호 등의 업무를 잘 수행하다.
2. 설계 도면, 시공 검수 규범, 관련 기술 요구 사항 및 시공 조직 설계에 따라 시공을 정성껏 조직하고, 공사 품질이 합의 기준에 부합하도록 보장하고, 노무계약 범위 내의 공사 품질에 대해 갑측에 책임을 진다. 업주나 갑측의 계획 요구 사항 (조정된 계획 포함) 에 따라, 합리적으로 작업 계획을 조직하고 과학적으로 배정하며, 충분한 인력과 물력보증 기간을 투입한다. 품질 반환, 공사 기간 지연 및 각종 벌금에 대한 책임을 맡다.
3. 경영진과 안전원 (소지증) 은 입찰 서류의 요구와 약속에 따라 제자리에 있어야 한다. 기술자들은 반드시 국가 규정에 따라 직무를 해야 하며, 기술자는 반드시 전문 기술 조작증, 소지율 100% 를 가지고 있어야 한다. 특수직종에는 반드시 특수작업조작증, 소지율 100% 가 있어야 한다.
당사자 a 와 소유주의 감독, 검사 및 관리에 복종한다. 갑과 업주 관계자의 품질, 진도, 기술, 안전생산, 문명건설, 환경보호 등에 대한 관리를 받다
5. 공사장 주변 건물, 구조물, 지하관, 완공된 공사의 완제품 보호 작업을 잘 한다. 을측의 책임으로 인해 손상이 발생할 경우 을측은 이로 인한 모든 경제적 손실과 각종 벌금을 부담해야 합니다.
6. 갑의 통일된 계획에 따라 재료, 기구를 쌓는다. 갑이 을 측에 제공하거나 임대한 기구, 회전 재료 및 기타 시설을 적절하게 보관하고 합리적으로 사용합니다.
7. 국가정책법규에 따라 각 농민공과의 노동계약을 체결하고 계약조항에 따라 농민공 임금 (농민공 임금은 월별로 계상됨) 을 지급하고, 이 일이 제대로 이루어지지 않아 발생하는 분쟁이나 현지 관련 행정부의 처벌 및 책임 결과를 부담한다.
8. 공사원에게 필요한 노동보호와 안전보호용품 (예: 안전모, 안전벨트, 작업복, 장갑 등 관련 보호용품) 을 갖추고 있습니다.
9. 현장에 들어갈 것을 요구하는 시공자들은 양호한 사상적 자질, 신체건강, 기술숙련 등의 조건을 갖추고 있다. 18 세 이하 미성년자, 55 세 이상 노인 및 장애인 출입금지 불법인원의 사용을 엄금하고, 상술한 불합격인원의 사용으로 인한 책임과 결과는 을측이 부담한다.
10. 갑의 자금이 잠시 자리를 잡지 못할 때, 업주가 공사 대금을 제때에 지불할 수 없을 때 을측은 정상적인 시공에 영향을 주어서는 안 되며, 군중을 모아 갑에 대한 이해를 표명해서는 안 된다 .....
제 9 조, 환경 보호, 안전 생산 및 문명 건설
1. 갑측은 을측 시공자에 대한 안전생산, 문명건설, 환경보호 및 회사 관련 제도에 대한 교육을 중점적으로 조직한다. 국가 법규와 회사 관련 규제에 따라 을측 관련 업무의 실시를 감독하고 모니터링하여 그 체계가 효과적으로 운영되도록 한다.
2. 을측은 공사 건설 중 안전 생산에 관한 관리 규정을 준수하고 안전 시공 기준에 따라 엄격하게 시공해야 합니다. 현장 운영자의 안전 교육을 강화하다. 안전 조치를 진지하게 시행하고, 필요한 안전 보호 조치를 취하고, 사고의 숨겨진 위험을 제거하고, 안전한 생산을 보장한다. 안전 옴부즈맨이 법에 따라 실시하는 감독 검사를 수시로 받다. 만약 안전조치가 부실하고 불법 조작으로 사고를 발생시킨다면, 모든 책임, 결과, 경제비용은 본인이 부담합니다.
안전사고가 발생하면 을측은 즉시 관련 규정에 따라 갑측 관련 부서에 보고하고 국가 관련 법률에 따라 사고를 처리해야 한다.
3. 을측은 건설 주관부와 환경보호, 소방, 위생 등 관련 부처의 시공현장 관리 규정을 엄격히 집행하여 문명건설을 해야 한다. 공사 현장이 깔끔하고 질서 정연하게 문명 시공의 관련 규정과 요구에 부합하고, 갑의 양호한 기업 이미지를 유지하며, 관련 규정 위반으로 인한 손실과 벌금을 부담해야 한다.
공사 현장 관리를 강화하고, 공사 현장 안팎의 환경을 보호하고, 공사 작업으로 인한 소음이나 기타 오염을 제한하는 모든 적절한 조치를 취한다. 대중과 제 3 자의 재산에 대한 피해와 방해를 피하다.
제 10 조 재료 및 장비의 공급 및 관리
1. 갑이 을측에 제공한 회전 재료는 프로젝트 계획의 필요에 따라 조정하고 추출하여 을측에 제공해야 한다.
2. 을측은 갑이 공급하는 재료설비를 적절하게 보관하고 합리적으로 사용해야 한다 (수신, 보관, 하역, 퇴고, 관련 수속을 처리하고 갑이 지정한 장소별로 분류하여 쌓는 것 포함). 보관과 부적절한 사용으로 인해 분실이나 손상이 발생한 경우 을측은 수령시 가격으로 배상해야 합니다.
3. 예산에 따라 을측에 정액 자료를 제공하고 을 측은 자료를 합리적으로 사용하여 절약에 주의를 기울입니다. 재료의 사용이 예산 금액을 초과하면 초과 비용은 을측이 부담한다. 절재 부분은 갑을 쌍방이 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 의 비율로 나눈다.
제 11 조. 계약 방법, 가격 및 내용
1. 계약 방법 및 단가
2. 계약 가격에 포함된 내용:
계약가격에는 을측이 시공기간 중 각종 위험, 시공인의 임금 및 배치비, 소형 기계비가 포함되어 있습니다. 현장의 각종 물자의 2 차 수송; 자연 기후는 단수, 정전, 대기 재료 등 예측할 수 없는 근무일 비용에 영향을 미친다. 재사용 가능한 재료의 수집, 하역, 보관, 보관 및 반환을 포함합니다. 노동 보험 용품 (헬멧, 안전 벨트, 장갑 등) 비용. ); 안전보호시설 (안전망, 가드레일, 보호막 등) 의 설치 및 철거. );
문명 건설비 (상급 부서 현장 각종 검사에 대한 임시 노무 포함) 도급 프로젝트 범위 내의 측정선, 재료 실험, 전기공, 기계 설비 수리 및 설치 해체에 협조하다. 일반 자연 재해를 예방하기 위해 취해진 조치의 인건비
3. 본 계약의 단가는 총 가격이며, 계약 이행 과정에서 다른 요인으로 인해 조정되거나 변경되지 않습니다.
제 12 조. 결제 방법 및 결제 방법
1. 매월 _ _ _ _ 일, 갑측은 을측이 실제로 완성한 작업량 (또는 공사 진도 노드에 따라) 에 따라 노무청부비를 결산하고, _ _ _ 일은 계약가격에 따라 재무부를 결산하여 노무청부비 지불의 근거로 제출한다.
2. 갑방은 을측 생활비를 선불하지 않고 월별로 (또는 공사 진도노드별로) 노동계약비용을 지불한다. 업주가 지불한 후 지난달 결산금액을 지불한 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. 매월 계약비용 결제에서 을측은 갑노동회사에 지급해야 할 노무관리비의 _ _ _ _ _ _ _ _% 를 공제해야 한다.
제 13 조, 건설 수락
1. 을측은 본 계약서에 규정된 품질 기준에 따라 시공을 조직하여 시공의 질을 보장해야 한다. 공사가 완료된 후 을 측은 제때에 갑 측에 자체 테스트 보고서를 제출하여 검수를 통지해야 한다. 갑은 관련 부서를 제때에 조직하여 을측의 시공 성과에 대한 예비 검수를 진행하고 합격한 후 다음 공정으로 들어가야 한다. 검수 결과 을측 시공품질이 불합격인 것으로 나타났을 때 을측은 무료수리를 책임지고 공사 기간을 연장하지 않고 이에 따른 피해를 감수해야 한다.
공사가 완공되어 검수할 때 을측은 소유주, 감독 및 기타 관계자가 제기한 공사의 품질 결함을 무료로 보수하고 갑측의 관련 손실을 감당해야 하며, 이미 갑측이 미리 검수하여 을측의 책임을 경감하지 않아야 한다.
2. 을측은 갑측에 협조하여 그 업무의 예비 검수와 공사의 준공 검수를 진행해야 한다. 갑이나 시공현장의 제 3 자가 을측과 협력해야 할 때 을측은 갑의 지시에 따라 협조해야 한다. (제 3 자와의 협력 비용은 별도로 협의한다)
제 14 조, 엔지니어링 보증
1. 보증 범위 및 기간: _ _ _ _ _ _ _ _
2. 보증 기간 동안 을측은 수리통지를 받은 후 갑이 요구한 내용과 시간에 따라 사람을 보내 수리해야 합니다. 을측이 갑의 요구에 따라 수리를 진행하지 않으면, 갑측은 다른 기관이나 인원에게 수리를 의뢰할 수 있으며, 비용은 을측이 부담합니다 .....
제 15 조. 보험
1. 을측 책임자는 위험작업에 종사하는 사람을 위해 사고상해보험을 처리하고 시공현장에 있는 사람과 시공기계설비의 생명재산을 보험에 가입해 보험료를 지불해야 한다.
2. 보험사고가 발생했을 때 양측 모두 손실을 줄이기 위해 필요한 조치를 취해야 할 책임이 있다.
제 16 조. 논쟁
1. 본 계약 이행 과정에서 갑을 쌍방이 논란이 있을 경우 협상을 통해 해결할 수 있습니다. 그렇지 않으면 쌍방은 노동 중재 부서나 계약 체결지의 인민법원에서 해결해야 한다.
2. 분쟁이 발생한 후 쌍방은 계속해서 계약을 이행하고, 업무의 연속성을 유지하고, 완료된 업무 성과를 보호해야 합니다. 단, 다음과 같은 경우는 예외입니다.
2. 1 일방적 위반으로 인해 계약이 이행되지 않고 쌍방이 계약 해지에 동의합니다.
2.2 중재는 계약 업무 중단을 요구하며 양 당사자가 받아들였다.
2.3 중재 기관은 계약 업무 중단을 요구한다.
2.4 법원은 계약 업무 중단을 요구했다.
제 17 조. 계약이행보증금
1. 을측은 갑측에 원원의 계약이행보증금을 지불해야 한다 .....
2. 계약이행보증금의 내용에는 본 계약에서 규정한 낙찰승인 및 입찰문서의 약속조건 (예: 공사 기간, 품질, 안전, 환경 보호, 문명공사, 시공 최고봉 인원 수, 농번기 인원 수, 농민 임금 지급, 법률 규정 준수 등) 이 포함되어야 합니다.
만약 상술한 내용 규정의 요구를 충족시키지 못한다면, 성과 보증금에서 일정 금액을 공제해야 한다. 만약 갑이 심각하게 위약하거나 돌이킬 수 없는 손실을 입는다면 보증금은 전부 몰수되어 이에 따라 갑에게 초래된 결과를 배상할 것이다.
3. 본 공사가 준공된 후 을측이 쌍방이 체결한 계약 내용에 따라 완성하고 관련 부서의 검수를 거쳐 본 계약의 규정에 부합하는 경우 갑측은 한 달 이내에 을측에 성과보증금 (이자 제외) 을 환불합니다.
제 18 조. 불가항력
1. 불가항력의 기준은 갑과 업주가 체결한 계약이 우선한다. 갑이 업주와 체결한 계약에 상응하는 기준이 없을 경우 국가나 지방정부의 규정을 집행해야 한다.
2. 불가항력 사건이 발생한 후 을측은 즉시 갑측 프로젝트 매니저에게 통지해야 하며, 능력이 닿는 조건 하에서 신속하게 조치를 취하고, 손실을 최소화하며, 갑측은 을측이 조치를 취할 수 있도록 협조해야 한다.
불가항력으로 인해 지연된 근무 시간이 지연됩니다.
4. 일방이 계약 이행을 지연시킨 후 불가항력이 발생하는 것은 지체측의 상응하는 책임을 면제할 수 없다.
제 19 조. 계약의 종결
1. 불가항력으로 인해 계약을 이행할 수 없거나 일방의 위약 또는 업주 원인으로 인해 공사가 중단되거나 지연되는 경우 계약을 해지할 수 있습니다.
2. 불가항력이나 업주 사유로 계약이 해지되면 을측은 완료된 공사와 남은 재료 설비를 적절히 보호하고 양도하며 필요에 따라 시공현장을 대피시킬 것입니다. 갑은 계약 약속에 따라 이미 완료된 일의 노동 보수를 지불해야 한다.
제 20 조. 계약의 종결
양 당사자는 본 계약에 따른 모든 의무를 이행합니다. 노동 보수는 이미 지불되었다. 을측은 갑에게 청부 항목의 경영 성과를 전달하고 준공 검수를 통과한 후; 본 계약은 품질 보증 기간이 만료되고 품질 문제가 없을 때 종료되어야 합니다.
제 21 조. 계약 매수
본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 두고 있습니다
제 22 조, 보충 규정
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 23 조, 계약 발효
본 계약은 쌍방이 동의한 후에 효력이 발생한다.
갑: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
대표: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 대표: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
전화번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 전화번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 전화번호: \
날짜: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
건설 계약 모델 (2) 발신인 (이하 갑측): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
계약자 (이하 을측): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
중화인민공화국 경제계약법',' 중화인민공화국 건축법',' 건설공사 품질관리조례' 등 관련 법률, 행정규정, 후난성에서 반포한 건설공사 품질기준, 규범, 규정, 규정, 규정, 규정, 규정, 규정, 규정, 규정, 규정, 규정, 규정, 규정, 규정, 규정, 규정, 규정, 규정
첫째, 프로젝트 개요
(1) 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(2) 품목 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
둘째, 프로젝트 계약 범위
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
안전 유지 보수 및 정류
셋째, 계약 기간
_ _ _ _ _ _ _ 일
넷째, 프로젝트 비용
프로젝트 비용은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 메타입니다.
동사 (verb 의 약어) 품질 기준
5. 1 품질 기준: 현재 국가 또는 업계 품질 측정 기준을 준수합니다.
5.2 사용 기준 및 사양 (다음을 포함하되 이에 제한되지 않음)
5.2. 1 본 공사의 기술 표준 및 규범은 국가, 부 및 지방의 시공 기술 (검수) 규정 및 규범을 준수해야 합니다.
5.2.2 본 공사에 적용되는 지방기준과 규정은 반드시 호남성의 기준과 규정을 준수해야 한다.
여섯째, 계약 방법
본 계약의 제 2 조 계약 범위에 열거된 작업 내용에 근거하여 작업, 재료, 품질, 공사 기간 및 안전을 청부합니다.
일곱. 프로젝트 평가
7. 1 본 프로젝트의 계산 및 준비 원칙: 문서 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.2 노무 및 재료 가격 결정: 노무 임금은 문서 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 에 따라 결정됩니다 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.3 구체적인 수량은 갑의 비자가 우선한다.
여덟, 공사 기간
다음과 같은 경우 비자 확인 후 공사 기간을 연장할 수 있습니다.
8. 1 국가 정책 조정, 전쟁, 혼란, 공중 낙하물 또는 갑을 쌍방이 발견하지 못한 폭발, 화재, 홍수, 지진 등 자연재해를 포함한 불가항력으로 인한 가동 중단, 프로젝트 현장의 시간당 강우량은 _ _ _ _ _
8.2 비 을측의 원인으로 을측의 관건 공정 기간이 지연되는 것은 실제 상황에 따라 공사 기간을 연장할 수 있다.
8.3 을측의 원인으로 공사 기간이 지연되면 계약기간은 순연할 수 없고 비용은 을측이 부담한다 .....
8.4 만약 갑의 원인으로 공사가 연기되면, 계약기간은 순연되고, 비용은 갑이 부담한다 .....
아홉. 프로젝트 자금 지불
9. 1 공사가 완료된 후, 갑측은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 에 을측에 공사 예산가격의 _ _ _ _ _% 를 지불해야 한다.
9.2 공사 결산이 완료된 후 갑은 결제총액의 _ _ _ _ _% 를 지불하고 결제총액의 _ _ _ _ _ _
X. 계약 위반에 대한 책임
10. 1 위약 프로그램 본 계약은 본 계약서에 규정된 형식으로 위약 책임을 진다. 계약은 합의가 없으며 계약법 및 관련 법령이 우선한다.
10.2 위약측이 상대방에게 손해를 입히는 경우 위약측이 부담하는 위약책임은 여전히 상대방의 손실을 보충하기에 충분하지 않으며, 배상 책임도 져야 한다.
XI. 안전 생산 및 문명 건설
국가 및 지방 건축 안전 생산에 관한 법규, 규정 및 건설 단위의 관련 관리 요구 사항을 진지하게 집행하고, 안전 관리를 잘하며, 중대한 안전 사고를 근절하고, 사회 종합 관리를 잘하다.
열두. 분쟁의 해결
본 계약 이행으로 인한 논란은 쌍방이 협의하여 해결하거나 현지 건설 행정 주관부에서 중재한다. 중재가 이루어지지 않으면 쌍방은 원고가 있는 곳의 인민법원에 의해 해결하기로 동의하지만, 소송 기간에는 공사를 중단해서는 안 된다.
열세 살. 기타
을측은 국가 관련 규정에 따라 농민공 임금을 제때에 지급해야 한다. 을측이 맡은 공사가 시공 과정에서 지연되면 정부가 처리하면 갑측은 공사 대금에서 농민공 임금을 직접 지급할 권리가 있다. 본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 형식으로 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
갑: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
대표: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 대표: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
날짜: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
건설 계약 템플리트 (3) 발신인 (전체 이름): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
계약자 (성명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙에 따라 쌍방은 본 건설공사의 시공 프로젝트에 합의하여 본 계약을 체결하였다.
첫째, 프로젝트 개요
프로젝트명: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
프로젝트 내용: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
단체 프로젝트에는 계약자가 부담하는 항목 목록 (첨부 1) 이 첨부되어야 합니다. 프로젝트 승인 번호는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다.
자금 출처: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
둘째, 프로젝트 계약 범위
계약 범위: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
셋째, 계약 기간
시작 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
완료 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일: _
계약 기간의 총 달력 일수는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
넷째, 품질 기준
설계 품질 기준: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
동사 (verb 의 약어) 패키지 가격
금액 (대문자): _ _ _ _ _ _ _ _ (인민폐) 위안: _ _ _ _ _ _
자동사가 계약을 구성하는 문건.
본 계약을 구성하는 문서는 다음과 같습니다.
1. 본 계약의 약속
2, 낙찰통지서
3, 입찰 및 첨부 파일
4. 본 계약의 특별 조항
5. 본 계약의 일반 약관
6. 표준, 사양 및 관련 기술 문서
7. 제도
8, bill of quantities
9, 프로젝트 견적 또는 예산
프로젝트 협상 및 변경에 관한 쌍방의 서면 합의나 문서는 본 계약의 불가분의 일부로 간주해야 합니다.
일곱. 본 계약의 관련 단어의 의미는 본 계약의 2 부 일반 약관에서 부여한 의미와 동일합니다.
8. 계약자는 계약자에게 계약 약속에 따라 시공과 준공을 약속하고 품질 보증 기간 동안 공사 품질 보증 책임을 맡겠다고 약속했다.
9. 계약자는 계약한 기한과 방식에 따라 계약가격과 기타 금액을 지불하기로 계약자에게 약속했다.
X. 계약의 발효
계약 체결 시간: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
본 계약의 체결지는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다
본 계약은 쌍방이 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
발송자: (공식 인장) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 계약자: (공식 도장) _ _ _ _ _ _ _ _
주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
공인 담당자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 공인 담당자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
전화번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 전화번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 전화번호: \
계좌 개설: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 계좌 개설: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
계정 번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _