오늘날 우리의 생활은 각종 건물과 불가분의 관계에 있다. 그리고 중국의 발전 속도는 갈수록 빨라지고 있으며, 각종 프로젝트도 성장을 가속화하고 있다. 각종 건물은 들쭉날쭉하며, 우리나라의 법률 법규가 건설 공사의 질을 규범화해야 한다. 그렇지 않으면 건설 시장에 매우 혼란스러울 것이다. 다음으로, 변쇼는 건설 공사의 품질에 관한 법률 법규를 소개할 것이다.
건설 공사의 질에 관한 법률 및 규정은 무엇입니까?
I. 건축법
제 61 조 규정: "준공 검수 의 건설 공사 는 반드시 규정 의 건축 공사 품질 기준 을 준수 하 고, 완전한 공사 기술 경제 자료 와 서명 한 공사 보증서 를 국가 규정 의 기타 준공 조건 을 준수 했 다. 건설 공사는 준공하여 합격한 후에야 배달할 수 있다. 검수나 검수 불합격 없이는 사용할 수 없습니다. "
둘. 건설 프로젝트 품질 관리 규정
제 28 조, 제 9 조에 따르면 시공 단위는 공사 설계 요구 사항, 시공 기술 표준 및 계약 약정에 따라 건축 자재, 건축 부품, 장비 및 상품 콘크리트를 검사해야 하며, 검사에는 서면 기록이 있어야 하며, 전문 서명을 해야 합니다. 검사나 검사 불합격 없이는 사용할 수 없습니다. 시공 단위는 시공 중에 설계 서류와 도면에 착오가 있는 것을 발견하였으니 제때에 의견과 건의를 제출해야 한다.
셋. 계약법
제 281 조 건축인의 원인으로 인해 건축공사의 질이 합의에 맞지 않는 경우, 하청업자는 건축인에게 합리적인 기한 내에 무상 수리, 재작업 또는 재건을 요구할 권리가 있다. 수리, 재작업 또는 리모델링 후 기한이 지난 배달은 건설인이 위약 책임을 져야 한다.
넷째,' 건축법'
제 60 조는 "건물은 합리적인 수명 내에 기초공사와 주체 구조의 품질을 보장해야 한다" 고 규정하고 있다. 건축공사가 완공될 때, 지붕과 벽면에는 누출, 균열 등의 품질 결함이 있어서는 안 된다. 시공업체는 이미 발견된 품질 결함을 수리해야 한다. "
동사 (verb 의 약어) 건축법
제 62 조는 "건설 공사는 품질 보증 제도를 실시한다" 고 규정하고 있다. 건설 공사 보증 범위에는 기초공사, 주체 구조공사, 지붕 방수공사 등 토건공사와 전기관, 배수관, 난방 냉각 시스템 공사 등의 설치 공사가 포함되어야 한다. 보증 기간은 건물이 합리적인 사용 기간 내에 정상적으로 사용되고 이용자의 합법적 권익을 보호하는 원칙에 따라 결정되어야 한다. 구체적인 보증 범위와 최소 보증 기간은 국무원이 규정한다. "
자동사 건설 공사 품질 관리 조례.
제 40 조는 "정상적인 사용 조건 하에서 건설 공사의 최소 보증 기간은 다음과 같다" 고 규정하고 있다.
1. 주택 건물의 인프라 공사, 기초 기초 공사 및 주체 구조 공사는 설계 문서에 규정된 공사의 합리적인 사용 연한을 제공합니다.
2, 지붕 방수 공사, 방수 화장실, 방 및 외벽 누출 방지 5 년;
3, 난방 및 냉각 시스템, 두 가지 난방 기간, 냉각 기간;
4, 전기관, 배수관, 설비설치 및 장식공사는 2 년입니다. 다른 공사의 보증 기간은 하청업자와 계약자가 합의한다. 건설 공사의 보증 기간은 공사 준공 검수 합격일로부터 계산한다. ""
일곱째, "주택 건설 프로젝트 품질 보증 조치"
제 3 조이 조치에서 언급 된 "주택 건설 품질 보증" 이란 주택 건설 공사가 완료 된 후 보증 기간 동안 발생하는 품질 결함을 수리하는 것을 말한다. 본 조치에서 품질결함이라고 부르는 것은 주택 건설 공사의 품질이 공사 강제성 기준과 계약 약속에 부합하지 않는다는 사실을 가리킨다. ""
8. "최고인민법원 시공계약 분쟁 사건의 적용 법률 문제에 대한 의견"
제 11 조는 "청부업자의 잘못으로 건설공사의 질이 약속에 맞지 않아, 청부업자가 수리, 재작업, 개조를 거부하고, 하청업자가 공사 대금 지불을 줄이도록 요청한 것을 지지해야 한다" 고 규정하고 있다.
아홉. 최고인민법원은 시공계약 분쟁 사건의 적용 법률 문제에 대한 해석을 한다.
제 13 조는 "건설공사가 준공 검수를 거치지 않고, 계약자가 무단으로 사용하며, 일부 품질이 약속과 일치하지 않는다는 이유로 권리를 주장하는 것은 지지하지 않는다" 고 규정하고 있다. 그러나 청부업자는 건설공사의 합리적인 사용 연한 내에 기초공사와 주체 구조의 품질에 대해 민사 책임을 져야 한다. "
X. 최고인민법원은 시공계약 분쟁 사건의 적용 법률 문제에 대한 해석을 한다.
제 27 조는 "보증인이 제때에 보증의무를 이행하지 않아 건물 손상이나 인신, 재산 피해를 초래한 경우 보증인은 배상 책임을 져야 한다" 고 규정하고 있다.
보증인과 건물 소유자 또는 이용자가 건물에 손상을 입힌 것은 모두 잘못이 있으니 그에 상응하는 책임을 져야 한다. ""
변쇼의 소개를 통해 중국의 공사 질에 대한 중시가 보통임을 알 수 있다. 건축법',' 계약법',' 건설공사 관리조례' 등 각종 법규는 모두 엄격한 제도를 가지고 있다. 그래서 우리나라의 각종 건물은 품질면에서 기본적으로 모두의 요구에 부합한다. 이것은 주로 각종 법률의 제약 때문이다.