1 프로젝트 당사자 a (소유자) 내부 계약 계약서:
거주지:
법정 대리인:
파티 b (계약자):
거주지:
법정 대리인:
"중화인민공화국 계약법", "중화인민공화국 건축법" 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 내부 청부 책임을 더욱 명확히 하기 위해 갑을 쌍방이 본 공사의 구체적인 상황을 결합해 협상을 거쳐 을측의 각 기술경제지표 및 도급 책임에 대해 다음과 같은 협의를 달성했다.
제 1 조. 프로젝트 개요
1, 건설 단위:
프로젝트 이름:
프로젝트 위치:
건축 면적:
구조 형식:
계약 범위:
계약 방법:
프로젝트 기간:
(1) 계획 시작 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(2) 계획 완료 일자는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일입니다.
2, 품질 등급:
3. 계약 가격: 잠정 총 가격은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다
제 2 조. 계약 문서 선택 기준 및 규정
1, 적용 기준:
2. 적용 가능한 법률 및 규정:
제 3 조. 갑의 책임
1. 을측 시공을 돕고, 프로젝트가 을측에 납품될 때 시공조건에 부합하도록 합니다.
3, 프로젝트 품질 검사 및 감독을 담당합니다. 지부 하위 프로젝트의 검수 비자를 잘 파악하여 공사 기술자에게 공사 기술 자료의 수집, 정리 및 보관을 독촉합니다.
4. 계약 기간 동안 을측이 시공관리가 부실하거나 심각한 실수로 계약 목표를 달성하지 못한 경우, 갑측은 본 계약을 해지할 권리가 있으며, 구체적인 상황에 따라 책임자를 추궁하고, 을측에 법적 책임을 추궁할 때까지 무조건 이직을 요구할 권리가 있다.
5. 을측이 어려움에 부닥쳤을 때, 관련 부서와 조율하여 실제 문제를 해결하고 을측이 순조롭게 건설과 생산을 진행할 수 있도록 도와야 할 의무가 있다.
6. 수력 발전은 갑이 속한 시공기관에서 하청한다.
7, 프로젝트 완료 후, 적시에 직원 수용을 조직하십시오;
8. 공사비를 제때에 지불하고, 이유 없이 공사비를 체납하지 않는다.
제 4 조. 을측의 책임
1, 본 계약 및 일반 계약 계약에 명시된 해당 조항을 엄격히 이행해야 합니다.
2. 본 시공계약계약의 조항에 따라 시공임무를 완수하고 갑의 통일관리, 통일파견 및 통일지휘에 복종해야 합니다.
3, 노동 조직 배치, 합리적인 조합, 업무 효율성 향상을 담당합니다.
4. 일상적인 안전 조치의 시행을 책임지고, 안전 조작 규정에 따라 엄격하게 시공을 조직하고, 전임 안전원과 협조하며, 갑방과 상급 안전관리부의 관리를 받아 사고 발생을 방지한다. 을측의 원인으로 야기된 모든 안전책임은 을측이 부담한다 .....
5. 공사의 품질을 확보하고 공사의 품질이 갑과 시공업체가 규범에 따라 체결한 계약 조항의 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 만약 품질 사고와 공사 기간이 지연되면 을측은 시공기관과 회사의 처벌을 책임져야 한다.
6, 문명 건설을 고수하고 건설 현장을 깔끔하게 유지하십시오.
7. 공사의 답방 보증 업무를 잘 하다. 을 측의 품질상의 이유로 을 측은 반드시 규정된 시간 내에 수리 작업을 잘 해야 한다.
을측이 수리 시간을 늦추면, 갑은 다른 안배를 할 권리가 있고, 비용은 을측이 부담한다 .....
제 5 조. 결제 조건
1. 이 프로젝트 예산은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
설계 선급금을 공제하는 방법은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다.
2. 공사비는 구체적으로 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 형식으로 지급됩니다.
(1) 이 항목에는 선급금이 없습니다.
(2) 월별 준공 공사량 통계 보고서에 따르면 감독관과 갑의 심사 확인 후 합격준공 공사비의 _ _ _ _% 를 지급한다.
(3) 공사대금총액의 _ _% 를 품질보증금으로 공사가 완공된 후 품질문제나 기타 위약 없이 을측에 지급한다. 반면 품질문제 및 기타 위약행위가 있을 경우 갑측은 을측으로부터 품질보증금을 직접 공제할 권리가 있으며, 갑측에 초래된 손실이 품질보증금을 초과할 경우 을측은 여전히 초과분을 배상해야 한다.
제 6 조, 안전 관리
1. 본 프로젝트의 안전관리인은 갑측이 을측의 지명에 따라 임명한다. 조직 시공 과정에서 을측은 반드시 갑측 내부 규제에 따라 건전한 프로젝트 안전 생산 보증 체계를 세우고, 안전생산 책임제를 건립하고 시행하며, 필요한 안전시설 투입을 보장하고, 필요한 노동보호용품, 안전설비 및 보조시설을 구입하고, 사고의 위험을 없애고, 안전생산의 요구를 충분히 만족시켜야 한다.
2, 기계공, 전기공 등 특수 작업자는 반드시 자격증을 소지하고 관련 안전 기술 조작 규정을 엄격히 집행하여 안전한 시공을 보장해야 한다. 시공 현장에서 사용되는 시공 기계, 도구 및 전기 장비는 상태가 양호하고 안전하게 작동할 수 있습니다.
3. 건설현장은 안전홍보표어를 설치하는 것 외에도 위험장소에 안전표지와 경고판을 걸어 시공자, 행인, 주변 주민의 인신과 재산 안전을 확보해야 한다.
4. 을측은 조작 규정을 위반해서는 안 되며, 불법 조작이나 야만적인 시공을 해서는 안 된다. 안전사고가 발생하면 을측은 이로 인해 발생하는 모든 법적 책임과 비용을 부담해야 한다. 만약 갑의 명성에 영향을 미친다면 갑의 손실을 배상해야 한다.
제 7 조, 품질 보증
1. 품질 보증 기간 동안 을측은 관련 법률, 규정 및 규정의 관리 규정에 따라 본 공사의 품질 보증 책임을 져야 합니다. 당사자 a 에게 의뢰하면, 필요한 비용은 당사자 b 가 부담한다.
2. 을측은 갑과 건설단위가 체결한 시공계약서에 규정된 품질보증보증에 따라 보증책임을 지겠다고 약속했다. 품질 보증 기간은 공사 준공 검수 및 건설 단위 인도일로부터 계산됩니다.
3. 품질보증책임은 보증사항에 속하며 을측은 보증통지를 받은 날로부터 _ _ _ _ _ _ 일 이내에 보증을 조직해야 합니다. 을측이 약속기한 내에 보증을 조직하지 않은 경우, 갑측은 다른 사람을 파견하여 수리할 수 있으며, 비용은 품질보증금에서 공제됩니다.
4. 수리사고가 발생할 경우 을측은 사고 통지를 받은 후 즉시 사고 현장에 도착하여 수리를 해야 합니다.
5. 구조적 안전과 관련된 품질 문제에 대해서는 즉시 현지 건설 행정 주관부에 보고하고' 주택 건설 공사 품질 보증 방법' 규정에 따라 안전 예방 조치를 취해야 한다. 원래 설계 단위 또는 해당 자격 등급의 설계 단위에서 보증 방안을 제시하고 을 측은 보증을 합니다.
6. 품질보증이 완료되면 건설단위와 갑측이 조직 검수를 할 것이다.
7. 보증비용은 품질결함을 초래한 책임자가 부담합니다. 을측 시공으로 인한 품질 문제로 을측은 어떠한 비용도 받지 않습니다.
제 8 조. 프로젝트 하도급 및 하도급
을측은 본 계약과 관련된 모든 공사 프로젝트나 노무를 하청하거나 그 일부를 다른 사람에게 하청해서는 안 된다.
제 9 조. 계약의 종결
1. 다음 상황 중 하나인 경우 갑측은 본 계약을 해지할 권리가 있습니다.
(1) 설계 사양에 따라 시공하지 않고 감독이 정류 통지 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 보냅니다.
(2) 10 일 지연되어 현장에 들어가지 못했거나, 공사 일정이 같은 기간보다 더 많이 지연되었습니다.
(3) 중대 산업재해가 발생했거나 산업재해가 발생한 후 제때에 처리되지 않아 공사 진도나 피해자가 갑에게 권리를 주장하는 것이다.
(4) 기한이 지난 재료와 인건비가 제때에 처리되지 않아 관계자들이 갑에게 권리를 주장하게 되었다 .....
2. 만약 갑측이 계약요구에 따라 공사대금을 지급하지 못하면, 을측은 계약을 해지할 권리가 있다.
3. 갑이 계약을 해지한 후 을측은 _ _ _ _ _ _ _ 일 내에 장소를 청소해야 합니다. 기한을 넘길 때마다 을 측은 자발적으로 갑 측에 공사 총가격의 _ _ _ _ _ _ _ _% 를 위약금으로 지급한다.
제 10 조 계약 위반에 대한 책임
갑을 쌍방은 성실히 본 협의를 이행해야 한다. 어느 쪽이든 상술한 조항을 위반하여 본 계약을 이행하지 못하거나 결함이 있는 것을 이행할 수 없게 된 것은 그에 상응하는 위약 책임을 져야 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 위반명언)
제 11 조. 분쟁을 해결하는 방법
1. 본 계약 이행 과정에서 분쟁이 발생할 경우 각 당사자는 우선 우호적인 협상을 통해 해결해야 한다. 협상이 실패하면 중재나 중재를 통해 분쟁을 해결할 수 있다. 비소송 방식을 통해 분쟁을 해결할 수 없는 경우 쌍방은 계약 체결지, 계약 이행지, 피고가 거주하는 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
2. 본 프로젝트의 필요에 따라 을측이 갑의 이름으로 소송을 제기할 경우 갑측이 협조해야 하며, 관련 변호사 대리비, 소송비, 보전비는 을측이 부담해야 한다.
제 12 조. 본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일에 체결되었습니다
제 13 조. 본 협의의 미완은 쌍방이 협의하여 해결한다.
당사자 a (서명 및 도장):
법정 대리인:
공인 대리인 (서명):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
파티 b (서명 및 인감):
법정 대리인:
공인 대리인 (서명):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
항목 2 당사자 a 내부 계약 계약 계약:
을측: (주민등록번호:)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
첫째, 계약 내용
1. 갑은 을측에 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 을측은 프로젝트의 설계, 입찰, 시설 및 유지 보수를 담당하고, 프로젝트 품질에 대해 전면적으로 책임진다. 국가 규정이나 공사 계약서에 규정된 보증 기간 동안 본 공사와 관련된 모든 비용은 을측이 스스로 부담합니다.
3. 프로젝트 건설 기간 중 을측은 스스로 프로젝트부를 설립하고, 프로젝트 업주가 지불한 모든 공사대금은 반드시 갑의 재해 복구 계좌를 통과해야 하며, 갑의 검증을 거쳐 을측에 전달해야 한다 .....
둘. 권리와 의무
1. 을측은 이 프로젝트를 독립적으로 관리할 권리가 있다. 을측이 공사 시공 계약을 엄격히 이행할 것을 보증하는 전제 하에 시공 품질과 공사 기간을 제외하고는 갑측이 간섭해서는 안 된다.
2. 갑은 특별공사대금을 감독하고, 갑을 쌍방은 반드시 공사대금 전용을 보장해야 하며, 노동자 임금은 제때에 전액 지급해야 한다. 만약 어느 한 쪽의 자금이 다른 용도로 옮겨진 것을 발견하면 위약에 따라 처리한다.
프로젝트 기간 동안 파티 b 는 자체 손익을 감수해야합니다. 프로젝트 건설 과정에서 발생하는 모든 비용, 비용 및 세금 (업주가 요구하는 것 포함) 은 을측이 독립적으로 부담하고, 프로젝트 경영 이익은 을측이 독립적으로 분배한다. 을측은 개발사업으로 지불하는 비용과 시공선불금을 부담해야 하며, 갑측은 프로젝트 이윤을 분배할 수 없으며, 프로젝트 적자를 부담해서는 안 된다.
4. 을측은 정규송장 발행과 진실성에 대한 책임을 진다. 매번 공사 대금을 지불하기 전에 을 측은 반드시 갑 측에 단일 공사 대금과 동등한 금액의 정식 송장을 제공해야 갑 측이 공사 대금을 전용 계좌로 나눌 수 있다. 모든 세금은 을측이 부담하고, 을측은 관련 세무수속을 책임진다. 을측은 반드시 갑측에 공사 비용에 관한 회계 자료 (재료 송장, 노무임금 등) 를 제공하여 세무와 재무회계제도의 요구에 부합해야 한다. 만약 정보가 불완전하고, 진실하지 않고, 불법이며, 갑의 세금, 재정비용을 초래한다면, 을측은 모든 법적 책임을 진다.
5. 시공기간 중 을측은 안전문명생산의 요구에 따라 시공을 엄격하게 조직해야 하며 시공표시, 정지점, 경고판 등이 있습니다. 현장에는 안전문명 시공 마크가 있어 노동자들이 작업복을 입고 직장에 다닌다.
6. 갑측의 이미지를 유지하고 공사를 더 잘 완성하기 위해 갑측은 을측의 시공현장을 비정기적으로 점검하고 문제를 발견하고 제때 제기하며 을측과 협의하여 해결할 수 있다. 을측은 반드시 무조건적으로 갑의 이미지와 영예에 영향을 주고, 국내법, 법규 및 관련 규범과 기준에 부합하지 않는 것을 바로잡아야 한다. 정돈 후 갑 측의 인가를 받고 이미지와 글로 기재하여 책임을 명확히 해야 한다.
7. 공사 중 을측 원인으로 인한 안전질량사고는 을측이 스스로 부담하고, 갑측에 부정적인 영향을 미치는 모든 손실은 을측이 부담한다 .....
8. 을측은 시공의 질, 안전, 문명, 시공 중 재무와 노동관리를 강화해야 한다. 중대 사고 (안전사고, 공사 품질사고) 와 노동임금 체납으로 노동자들이 모여 소동을 일으켰고, 언론 폭로로 상급 부처가 비판을 통보하거나 고용주가 비판, 기한 정류를 통보하는 경우 을측은 전담하고 갑측에 50,000 원 (대문자: 50,000 원) 의 벌금을 한꺼번에 지급했다.
9. 준공 인도 과정에서 공사 품질 문제로 업주나 다른 사람에게 피해를 입힐 경우 을측은 전적인 책임을 져야 한다.
10. 건설 기간 중 을측은 프로젝트 명의로 외국 대출이나 재료 및 노무를 체납해서는 안 된다. 이에 따른 채권채무 및 부정적 영향은 을측이 스스로 부담한다. 갑과는 무관하며 을측은 갑이 초래한 경제적 손실을 전액 배상해야 한다.
1 1. 공사가 준공된 후, 모든 준공 자료, 계약, 예산 결산서류, 도면 등의 자료는 반드시 갑 측에 제출하여 조사를 준비해야 한다. 을측이 모든 자료를 제공하지 못하면, 갑측은 자료가 배달될 때까지 프로젝트 잔고를 압류할 권리가 있다.
12, 특별 계약
내부 청부 계약 이행 기간 동안 을측은 공사 현장 근로자 및 기타 프로젝트와 관련된 안전 교육 및 관리를 강화해야 한다. 안전사고가 발생하면 을측은 모든 법률과 경제적 책임을 져야 한다. 갑은 변경 항목의 계좌에서 안전사고로 인한 관련 경제금액을 직접 공제할 수 있다.
셋. 약속한 금액의 지불 방법
1. 을측은 프로젝트 등록과 자격 예심 자료를 받은 후 갑측에 자료비 0 위안을 지급해야 한다.
2. 을측이 공사 계약을 체결한 후, 갑측은 을측에 공사 총원가의 0% 의 관리비를 청구할 것이다.
넷째, 법적 책임
1. 공사 과정에서 을측의 원인으로 관련 법률과 경제적 책임을 야기하는 경우 을측이 스스로 부담한다.
2. 만약 갑을 쌍방이 본 계약의 내용을 이행하지 못하면 (또는 완전히 이행하지 않으면), 프로젝트 발전에 영향을 미치거나 상대방에게 손해를 입힐 경우, 위약측은 이행으로 인한 모든 손실을 배상해야 합니다. 본 계약이 계속 이행되지 않을 경우 위약측은 수비측의 상응하는 손실을 배상하고 공사 총원가의 20% 에 대한 벌금을 상대방에게 지불해야 한다.
3. 을측 사유로 갑측에 초래된 공상세무손실은 모두 을측이 부담하고 위약총액의 65,438+00% 를 지급한다.
동사 (verb 의 약어) 기타 프로토콜
1. 본 계약은 쌍방이 서명하고 도장을 찍는 날부터 발효되며, 국가 및 계약 규정에 따라 녹색점 화도 현대시설 농업 시범기지 건설 중 공사 품질 보증금이 만료되는 날부터 자동으로 무효가 된다.
2. 본 계약은 한 양식에 두 부, 갑당 한 부, 을측 한 부, 동등한 효력을 가지고 있습니다.
3. 본 협의의 미완결 사항은 쌍방이 협의하여 해결하고, 보충 협의는 본 협의와 동시에 효력이 발생한다. 본 계약은 보충 계약과 상충되며 보충 계약이 우선한다.
갑: 을:
법정 대리인:
경영진 대표:
서명 시간: 서명 시간:
전화: 전화:
항목 3 내부 계약은 갑측 (하청업체): 주소: 법정대표인: 을측 (하청업체): 주소: 법정대표인: 위험힌트: 하청업체 관련 의무
계약자는 건설 토지 계획 허가, 건설 프로젝트 계획 허가, 건설 프로젝트 건설 허가, 시공에 필요한 임시용수 전기, 도로 교통 중단, 임시 토지 점유를 포함하되 이에 국한되지 않고 법에 따라 법적으로 규정된 허가, 승인 또는 신고를 처리한다. 또한, 계약자는 계약자가 법적으로 규정된 관련 시공 증명서와 승인 서류를 처리하는 데 협조해야 한다.
계약자가 이러한 허가, 승인 또는 기록을 제때에 완료하지 못할 경우, 계약자는 추가 비용 및/또는 지연 기간을 부담하고 계약자에게 합리적인 이윤을 지불해야 합니다. "중화인민공화국 계약법", "중화인민공화국 건축법" 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 내부 청부 책임을 더욱 명확히 하기 위해 갑을 쌍방이 본 공사의 구체적인 상황을 결합해 협상을 거쳐 을측의 각 기술경제지표 및 도급 책임에 대해 다음과 같은 협의를 달성했다.
제 1 조. 프로젝트 개요
1. 발부인: 프로젝트 이름: 프로젝트 위치: 건축 면적: 구조 형식: 계약 범위: 계약 방법: 위험 힌트: 실제 완료 날짜 합의.
실제 완료 일자 확인으로 분쟁이 발생할 경우 구체적인 상황을 참조하여 관련 규정을 제정할 수 있습니다.
공사가 준공 검수를 통과한 경우, 계약자가 준공 검수 신청 보고서를 제출한 날짜는 실제 준공 날짜이며, 공사 검수 증명서에 기재되어 있습니다. 계약자의 이유로 감독관은 계약자가 제출한 준공 검수 신청 보고서를 받은 지 42 일 이내에 준공 검수를 완료하지 못하거나 준공 검수 후 공사 수취증을 발급하지 못하고 준공 검수 신청 보고서를 제출한 날짜는 실제 준공일이다. 공사가 준공 검수를 거치지 않고 발송인이 사용하는 경우, 실제 준공 날짜는 공사 소유권을 이양한 날짜여야 한다. 프로젝트 기간:
(1) 계획 시작 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(2) 계획 완료 일자는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 월 일입니다
2, 품질 등급:
3. 계약 가격: 잠정 총 가격은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다
제 2 조. 계약 문서 선택 기준 및 규정
1, 적용 기준:
2. 적용 가능한 법률 및 규정:
제 3 조. 갑의 책임
1. 을측 시공을 돕고, 프로젝트가 을측에 납품될 때 시공조건에 부합하도록 합니다.
3, 프로젝트 품질 검사 및 감독을 담당합니다. 지부 하위 프로젝트의 검수 비자를 잘 파악하여 공사 기술자에게 공사 기술 자료의 수집, 정리 및 보관을 독촉합니다.
4. 계약 기간 동안 을측이 시공관리가 부실하거나 심각한 실수로 계약 목표를 달성하지 못한 경우, 갑측은 본 계약을 해지할 권리가 있으며, 구체적인 상황에 따라 책임자를 추궁하고, 을측에 법적 책임을 추궁할 때까지 무조건 이직을 요구할 권리가 있다.
5. 을측이 어려움에 부닥쳤을 때, 관련 부서와 조율하여 실제 문제를 해결하고 을측이 순조롭게 건설과 생산을 진행할 수 있도록 도와야 할 의무가 있다.
6. 수력 발전은 갑이 속한 시공기관에서 하청한다.
7, 프로젝트 완료 후, 적시에 직원 수용을 조직하십시오;
8. 공사비를 제때에 지불하고, 이유 없이 공사비를 체납하지 않는다.
제 4 조. 을측의 책임
1, 본 계약 및 일반 계약 계약에 명시된 해당 조항을 엄격히 이행해야 합니다.
2. 본 시공계약계약의 조항에 따라 시공임무를 완수하고 갑의 통일관리, 통일파견 및 통일지휘에 복종해야 합니다.
3, 노동 조직 배치, 합리적인 조합, 업무 효율성 향상을 담당합니다.
4. 일상적인 안전 조치의 시행을 책임지고, 안전 조작 규정에 따라 엄격하게 시공을 조직하고, 전임 안전원과 협조하며, 갑방과 상급 안전관리부의 관리를 받아 사고 발생을 방지한다. 을측의 원인으로 야기된 모든 안전책임은 을측이 부담한다 .....
5. 공사의 품질을 확보하고 공사의 품질이 갑과 시공업체가 규범에 따라 체결한 계약 조항의 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 만약 품질 사고와 공사 기간이 지연되면 을측은 시공기관과 회사의 처벌을 책임져야 한다.
6, 문명 건설을 고수하고 건설 현장을 깔끔하게 유지하십시오.
7. 공사 답방의 보증 업무를 잘 합니다. 을 측의 품질상의 이유로 을 측은 반드시 규정된 시간 내에 수리 작업을 잘 해야 한다. 을측이 수리 시간을 늦추면, 갑은 별도로 배정할 권리가 있고, 비용은 을측이 부담한다 .....
제 5 조. 결제 조건
1. 이 프로젝트 예산은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 설계 선급금을 공제하는 방법은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다.
2. 공사비는 구체적으로 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 형식으로 지급됩니다.
(1) 이 항목에는 선급금이 없습니다.
(2) 월별 준공 공사량 통계 보고서에 따르면 감독관과 갑측이 심사 확인을 한 후 합격한 준공 공사비의 _ _ _ _% 를 지급한다.