사람들의 법적 의식이 날로 강화되는 사회에서는 계약 이익에 대한 분쟁이 많아지고 있으며, 이는 분쟁을 줄이고 예방하는 중요한 조치이기도 하다. 어떤 계약을 본 적이 있습니까? 다음은 내가 당신을 위해 정리한 세트 공사 계약 템플릿 (보통 5 부) 입니다. 참고 문헌 및 참고 자료를 환영합니다. 너에게 도움이 되었으면 좋겠다.
지원 공사 계약 1 갑: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
을측: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 전력 설비 유한 회사 (이하 을측) 에 기계실 소음 관리 프로젝트 구현을 의뢰합니다 우호 협상을 통해 양 당사자가 도달 한 특정 조항은 다음과 같습니다.
첫째, 엔지니어링 기초 및 기술 지표
1. 발전기 모델: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; 냉각 방법: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; 단위 수량: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
2. 기술 지표
(국가 도시 지역 환경 소음 표준 GB3096-93) 및 산업 기업 공장 경계 소음 제어 표준에 따라 소음 등가 사운드 레벨은 _ _ _ _ _ _ _ _ DB (a) 입니다.
평가점의 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
영역: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
소음 기준: 주간 _ _ _ _ _ _ _ _ 데시벨 (a); _ _ _ _ _ _ _ _ DB (a) 는 밤에.
참고: 1. 배경 소음 수준이 이 거버넌스 표준에 명시된 지표를 초과하는 경우 배경 소음은 허용 값입니다. 2. GB3096-93 에 따르면, 측정 포인트는 지상 1.2 m (예: 1 m 의 창문 밖) 에서 마이크의 소음에 민감한 지점을 선택합니다.
둘째, 소음 제어 요구 사항
1. 소음 제어 조치는 경제적이고, 효과적이고, 믿을 만하며, 외관이 깔끔하고 아름다워야 한다.
2. 소음 제어 조치는 기계의 운행과 유지 보수에 영향을 미치지 않아야 하며, 발전기가 정상적으로 작동할 수 있도록 기계실에 충분한 신선한 공기가 들어오도록 해야 한다.
셋째, 소음 제어 조치
기계실이 완전히 폐쇄되어 소음원이 격리되다. 기내 흡기 소음기와 디젤 배기 소음기의 합리적인 설계. 기계실 내부는 흡음 처리를 거쳐 소음 확산과 실내 반향을 줄였다. 구체적인 처리 프로젝트는 시공 도서 및 견적서를 참조하십시오.
넷째, 착수 방식
을측은 갑측 디젤 발전기 소음 제어를 위한 기술 엔지니어링 서비스를 담당하고 전체 프로젝트에 필요한 자재, 설비 및 수동 설치 비용을 청부 맡았다.
동사 (verb 의 약어) 완료 기한
계약이 체결되면 을측은 첫 번째 대금을 받은 지 5 일 이내에 자재를 현장으로 운송할 것이며, 전체 소음 관리 공사는 _ _ _ _ _ _ _ _
자동사 건설 조건 및 협력 사항.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
일곱째, 프로젝트 비용 및 지불 방법
프로젝트 총 비용은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
결제 방법: 계약 서명 시 예금 지급 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; 주요 자료가 입장한 후 지불 _ _ _ _ _ _; 공사가 완료된 후 _ _ _ _ _ _ 일 이내에 잔액을 지급합니다.
여덟. 기타
1. 만약 갑이 이유 없이 공사 대금을 제때에 지불하지 않으면 을측은 매일 갑에게 공사 대금 총액의% 의 연체료를 받을 권리가 있다.
2. 계약 이행 및 공사 과정에서 이의가 있을 경우 쌍방은 공사의 품질 보장, 사용 요구 사항 보장, 비표준 시공의 원칙에 따라 협의하여 해결해야 한다.
본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다. 일단 서명하면 법적 효력이 있다. 본 계약의 미완은 쌍방이 우호적으로 협의하여 해결해야 한다. 쌍방이 협상하지 못하면 을 측 소재지 법원이 중재한다.
위탁 당사자 (당사자): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 계약자 (당사자 b): _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
보조 공사 계약 2 발부인: _ _ _ _ _ (이하 갑이라고 함)
계약자 (전체 이름): _ _ _ _ _ (이하 을측)
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 준수하여 쌍방이 건설공사 문제에 대해 합의하여 본 계약을 체결하였다.
첫째, 프로젝트 개요
1, 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _
2. 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _
3. 주석: _ _ _ _ _ _ _ _
둘째, 프로젝트 계약 범위
1. 강철 구조 공사의 제작 및 설치. (예산 표의 항목을 기준으로 한 그림 참조)
2, 토목 공학, 소방 및 기타 보조 프로젝트는 포함되지 않습니다.
셋째, 계약 기간
본 공사는 선불금이 마련되어 있고, 강철 구조 공사는 시공 조건을 갖추고 있다. 시작 일자는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일입니다
넷째, 품질 기준
엔지니어링 품질 기준: 철강 구조 관련 수락 사양에 따라 합격합니다.
동사 (verb 의 약어) 패키지 가격
총 프로젝트 비용: 대문자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안 전체.
계약 가격 지불;
1. 계약 체결 후 3 일 이내에 갑은 을측에 공사 총원가의% 를 공사 선불로 지불했다.
2. 강틀 설치 완료 후 3 일 이내에 갑측이 공사 총원가의% 를 강철 부품 재료비로 지불했다.
3. 공사 준공 검수 후 3 일 이내에 갑 측이 공사 총원가의% 를 후불로 지불했다.
일곱째, 고용주의 일
1, 대표단
2. 공사가 시작되기 전에 갑은 을측에 3 방향 1 평을 제공하고, 건물 중심 50 미터 이내에서 통수에 전기를 공급하고, 비용은 갑이 부담하고, 조건부로 을측에 숙박시설을 제공한다.
3. 공사 전에 각종 증명서와 시공에 필요한 기타 증명서를 처리해야 합니다.
4. 지방관계를 조율하고 공사가 정상적으로 시공되도록 해야 할 의무가 있으며, 지방간섭이나 위반요금이 있으면 책임을 져야 한다.
여덟. 청부업자의 일
1, 현장 대표로 임명, 연락처
2, 엄격하게 도면 제작 및 설치에 따라.
3. 을측이 시공현장에 들어가는 것은 갑의 규칙과 제도를 준수하고, 자신의 원인으로 인한 사고와 그에 따른 비용을 부담해야 한다.
4. 공사 현장이 깔끔함을 보장하고 환경위생관리의 관련 규정에 따라 완공하기 전에 현장을 잘 정리합니다.
아홉, 엔지니어링 변경
1. 갑측이 공사 과정에서 원래 공사 설계를 변경해야 할 경우 7 일 앞당겨 을측에 서면 변경 통지를 보내야 합니다. 갑은 이로 인한 계약가격의 증감과 이로 인해 을측에 초래된 손실을 감당해야 하며, 지연된 공사 기간은 그에 따라 순연해야 한다.
건설 중 b 국은 원래 엔지니어링 설계를 변경해서는 안됩니다. 을측이 시공 과정에서 제기한 합리화 건의는 설계도면 또는 시공조직 설계의 변경과 재료 교체에 관한 것으로 반드시 갑의 승인을 받아야 한다 .....
3. 을측은 공사 변경 확인 후 7 일 이내에 공사 가격 변경 보고서를 제출하고, 갑의 확인을 거쳐 계약가격을 조정하고, 공사 대금과 동시에 지급해야 한다.
X. 완료 수락
공사가 준공된 후, 갑은 을측이 준공 검수 보고를 제공한 후 3 일 이내에 공사 검수를 조직해야 한다. 그렇지 않으면 준공 검수 보고가 비준되어 공사가 합격된 것으로 간주된다. 갑은 공사 보관과 모든 사고에 대한 책임도 져야 한다.
XI. 준공결산
갑은 을측이 제출한 준공결산 보고서와 결산 자료를 받은 후 3 일 이내에 공사 준공결산가격을 확인하고 지불해야 하며, 을측은 준공결산가격을 받은 후 3 일 이내에 준공공사를 갑에게 납품해야 한다.
열두. 위약
1. 만약 갑이 본 계약 제 6 조에 규정된 시간과 금액에 따라 공사 대금을 지급하지 못하면 갑은 약속된 지불일로부터 을측에 미지급대출 이자를 지불하고 공사 정지 또는 지연에 대한 책임과 손실을 부담해야 한다.
2. 어느 한쪽이 위약할 경우, 공사 총가격인 3‰ 의 위약금을 상대방에게 지불해야 한다.
계약 분쟁은 양 당사자가 협상하여 해결해야합니다. 협상이 불가능하면 을 측이 있는 직능 부서에서 해결한다.
열세 살. 불가항력
1, 불가항력의 발생으로 인해 비와 눈, 자연재해, 공사 기간 지연 등의 공사 어려움이 발생했다.
2. 불가항력의 경우, 계약을 이행하기 어려우므로, 쌍방은 우호적으로 협상하여 해결해야 한다.
열네. 기타 조항:
15. 본 계약은 서명일로부터 발효되며 공사 결산이 완료된 후 종료됩니다.
16. 본 계약은 중복하여 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다.
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 당사자 a 지원 공사 계약: _ _ _ _ _ _ _
을측: _ _ _ _ _ _ _ _
우량하고 효율적으로 갑이 을측에 위탁한 시공 임무를 완수하기 위하여 쌍방은 분명히 하였다
첫째, 프로젝트 개요
1, 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _
2. 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _
3. 계약 형태: _ _ _ _ _ _ _
4. 공사 내용: 구멍 만들기, 콘크리트 혼합 및 붓기, 보강 케이지 제작 및 설치
5. 공사량: 실제 완료된 공사의 침하량 (말뚝 길이에는 0.5m 말뚝이 포함됨).
둘째, 프로젝트 비용 및 기간
1. 말뚝 기초 검사: _ _ _ _ _ _ _ 위안/빌딩
2. 총 품목 가격: _ _ _ _ _ _ _
3. 건설기간: 20 10 년 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 월 _ _ _ _ 일 완공
셋. 엔지니어링 품질 표준: 합격
넷. 쌍방의 책임
(a) 당사자 a 의 책임
1. 공사를 시작하기 전에 갑측은 을측에 건설공사와 관련된 설계도면, 지질조사 보고서 및 서면 기술 요구 사항을 제출해야 합니다. 공사 현장과 기술 자료에 대해 일회성 기술 교섭을 하다.
2. 을측이 착공하기 전에, 갑측은 공사 현장의' 삼통 일평' 작업을 잘 하고, 공사 현장의 지하 은폐물을 제거하는 책임을 져야 한다.
3. 시공기간 동안 갑방은 시공현장과 주변 지역의 관계를 조율하는 책임을 진다. 건설 현장에서 파티 b 의 사무실 공간을 제공 할 책임이 있습니다. 을측은 시공사가 숙박하고 건축 자재를 쌓을 수 있는 장소를 제공하여 시공이 순조롭게 진행될 수 있도록 해야 한다.
4. 관련 규정 및 기술 규범에 따라 을 측의 시공 품질과 진도를 점검하고 감독하며, 문제를 발견하면 을 측에 휴업 시정을 요구하고, 완성된 부분을 제때에 검수할 권리가 있다. 공사 현장에 의외의 상황이 발생했을 때 을측이 제기한 기술조치를 제때에 심사하고 서면 의견을 제출한다.
5. 갑방은 갑의 원인으로 인한 휴업이나 오공이 을측에 끼친 경제적 손실을 배상할 책임이 있다. .....
6. 갑은 쌍방의 약속에 따라 제때에 을측에 공사 대금을 지불함으로써 공사의 정상적인 진행을 보장해야 한다.
(b) b 국의 책임
1. 갑과 감리기관의 시공현장 관리에 복종하고 각 기술관리부에 적시에 전체 기술자료를 제출하다.
2. 설계도면과 국가가 발급한 현행 기술품질기준에 따라 공사를 진지하게 조직하여 공사 품질이 한 번에 합격할 수 있도록 합니다.
3. 을측은 공사 과정에서 발생한 기계, 인신사고, 공사 품질사고에 대해 전적인 책임을 지고 그에 따른 모든 손실을 부담해야 한다.
4. 을측 시공조직 관리 및 시공설비 구성이 부적절한 경우, 이로 인한 경제적 손실은 을측이 부담한다. 공사 기간이 연장되면 을 측은 갑 측의 경제적 손실을 배상해야 한다.
5. 시공과정에서 지질조건이 원래 조사보고서와 일치하지 않거나 시공에 영향을 미치는 요소가 있을 경우, 제때에 갑측에 보고하는 동시에 즉시 기술처리 조치를 제시하고 갑방과 감리 동의를 얻은 후 조정된 방안에 따라 시공해야 한다.
6. 진황도시 건설 행정 주관부에서 인정한 말뚝 기초 검사 단위를 의뢰하여 말뚝 기초 공사 검사를 진행하다.
7. 건축비를 지불하다.
동사 (verb 의 약어) 지불 및 결제
1. 일 내에 갑 측이 공사 총가격의% 를 을측의 준비금 (선불금) 으로 지불했다.
2. 공사 진도가 달성되면 갑측이 을측에 공사 총가격의% 를 지불하고 을측 시공의 진도금으로 지급한다.
3. 갑측이 전체 공사량을 완성한 후 을측에 공사 총가격의% 를 지불하다.
4. 공사가 준공된 후, 갑측은 일 내에 한 번에 잔금을 을측에 지불해야 한다.
자동사 보충 조항
1. 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 고집하며 동등한 효력을 가지고 있다.
2. 본 계약은 쌍방 대표가 서명한 후 효력이 발생하며, 공사가 완공되고 공사대금을 청산한 후 자연히 효력을 상실한다.
3. 본 계약의 집행 과정에서 예측할 수 없는 상황이 발생하면 쌍방은 우호적인 협상을 통해 해결해야 한다.
4. 계약이 발효된 후 어느 한쪽이 위약으로 인한 경제적 손실은 위약측이 전적인 책임을 진다.
5. 현장 실태로 공사량을 늘리거나 을측의 책임을 늘려야 할 경우, 갑측은 낙찰시 을측에 비용을 부과하는 원칙에 따라 을측에 공사비용을 늘릴 것입니다.
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 파티 a (발매자) 지원 공사 계약: _ _ _ _ _ _ _
을측 (계약자): _ _ _ _ _
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 자발적, 평등, 공정성, 성실신용의 원칙을 따르고 쌍방의 협의를 거쳐 공사 건설에 대해 다음 조항을 달성하여 자금 쌍방이 공동으로 준수하다.
첫째, 프로젝트 개요
1, 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _
프로젝트 주소: 공원 도로 서쪽
구조 유형: 프레임, 지하 2 층, 지상 30 층, 지하 차고 약 40,000 ㎡, 지하 차고 약 20 만㎡.
4. 계약가격: 계약가격은 정식 시공계약에서 정한 금액을 기준으로 합니다.
5. 시공현장 조건: 삼형이 일평이 완성되었습니다. (그 중 갑은 시공수원을 제공하고 을측은 시공용수기구를 갖추고 있습니다. 건설 현장의 도로와 공공 도로는 b 국이 책임진다. 비용은 갑이 부담하고, 갑은 시공용 전기를 제공하고, 을측은 시공기간 실제 사용량과 전기손실에 따라 전기요금을 납부하여 시공조건에 부합한다.
6. 기간: 계약 기간은 2 년이고 시작 일자는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 월 일
7. 공사의 질: 합격, 문명건설, 시급 문명공사장 요구 사항 충족.
둘째, 계약의 범위와 방법
1. 공사 청부 범위: 모든 시공 도서 범위 내의 말뚝 기초, 토건, 급수 배수, 난방, 전기 등. 다음 항목: 엘리베이터, 소방, 스프레이, 환기, 약전 등 전문 하청 공사, 을측은 사전 예약을 담당하고 있습니다. 전문 하도급 프로젝트 협력 경계:
A, 기본 토공 굴착은 별도로 하청해야 하며 토공 백필은 본 계약에 포함되어야 합니다. 토공 백필 거리는 실제 비자가 우선한다.
B, 엘리베이터, 소방, 스프레이, 환기, 약전 등의 전문 공사는 별도로 하청해야 한다.
2. 갑측은 을측에 본 공사 계약 (협정) 을 체결한 후 어떤 형식이나 어떤 이유로도 전체 공사를 하청하거나 하청할 수 없도록 요구했다. 일단 발견되면 즉시 계약을 해지하고 을 측의 위약 처리에 따라 관련 부서에서 관련 규정에 따라 처벌한다.
셋. 결제 조건
을측은 공사 대금을 받을 때 정식 영수증 영수증을 제공해야 한다.
1. 을측은 공사 자금이 도착한 지 7 일 이내에 완공 공사 가격의 80% ~ 마이너스 0% 를 지불하고, 앞으로 한 달에 한 번 지급한다. 매월 26 일 을측은 완료된 공사량을 보고하고, 갑은 10 근무일 이내에 완료된 공사량의 80% 를 검토하고 지급한다. 갑이 심사를 완료하지 못하면 을측이 보고한 공사량에 따라 분배를 계산합니다 .....
2. 전체 공사 준공 검수 합격 후 계약총가격의 90% 를 지불하고 결산이 완료된 지 30 일 이내에 갑은 공사 결산총가격의 95% 를 을측에 지급한다.
3. 남은 공사 결산금액의 5% 는 공사 품질 보증금으로 합격 후 15 일 이내에 총 품질보증금의 60%, 2 년 후 15 일 이내에 총 품질보증금의 80%, 3 년 후 28 일 이내에 일시불로 지급됩니다.
4. 갑을 쌍방이 완성한 계산은 갑이 을측 결산서를 받은 지 두 달 후에 완성된다. 쌍방이 결산 중에 분쟁이 있으면 반드시 현지 건설가격 부서에서 판결해야 한다.
넷째, 결제 방법:
1. 공사 건설비: 토건설치 공사 총건설비는 1 등비에 따라 오르지 않고 쌍방 공사 결산비로 쓰인다.
2.' 허베이 () 성 전국통일건축공사 소비쿼터 기초쿼터',' 허베이 () 성 전국통일건축장식공사 소비쿼터',' 전국통일건축설치공사 소비쿼터
3. 갑이 직접 하청하는 하위 프로젝트의 경우 을측은 해당 설치 공사 계약가격의 2% 의 협력비를 받을 수 있으며, 총패키지 관리비는 갑이 하청업자로부터 원천징수하여 을측에 지급한다. 을측은 갑의 전문 도급작업에 협조하고 갑의 마스터 계획에 복종하며 전문 청부업자에게 필요한 시공조건을 제공해야 한다. 총계약자는 해당 계약총가격의 2% 를 협력비로 받고 하청업체는 하청공사세를 부담한다.
4. 구매가격 결정: 원가정보가격이 있는 재료의 경우 같은 기간 정보가격을 조정 기준으로 합니다. 시장가격이 있는 재료의 경우 쌍방이 정한 가격을 조정 근거로 삼는다. 진도가 기한이 지난 공사 재료의 경우 가격을 결정하는 방법: 공사가 기한이 지났지만 재료 가격이 하락할 때, 기한 초과 재료 가격을 조정 기준으로 삼는다. 공사가 기한이 지났지만 재료가격이 오를 때, 승인된 공사 계획에 규정된 완료 시간의 가격을 조정의 근거로 삼아야 한다.
동사 (verb 의 약어) 엔지니어링 설계 변경
1. 프로젝트 시공 과정에서 갑을 쌍방은 프로젝트 실시 구체적인 상황에 따라 계약 규정 범위 내에서 프로젝트 변경에 대한 현장 비자를 서면으로 발급해야 한다. 프로젝트 계획 (또는 변경) 범위에 속하는 모든 작업은 계획 (또는 변경) 요구 사항에 따라 시공해야 합니다. 공사 현장에서 비자가 필요한 공사 협상이나 공사 변경, 그리고 너희측과 관련된 공사 수량 증가는 반드시 갑, 감독, 을측 공인 대표가 서명하고 도장을 찍어야 하고, 을측은 현장 비자 원본을 책으로 모아 공사 결산의 근거로 삼아야 한다. 이에 따른 공사 가격 결산 방법은 제 4 조에 따라 집행된다.
2. 을측은 설계 변경 및 공정 협상 후 한 달 이내에 계약 수속을 밟지 않고 가격 조정을 늘리지 않는다 (공사 가격 인하는 줄어든다).
여섯째, 재료 접근 요구 사항 및 가격 책정
1 및 주체 공사의 품질과 동네의 통일에 영향을 미치는 설비는 갑측이 지정한 브랜드나 시공업체가, 을측이 구매할 수 있으며, 범위는 철근, 시멘트, 상품콘크리트, 방수, 페인트, 벽벽돌, 화강암, 칸막이판, 철근 스레드 연결, 라디에이터, 그중 철강 제품: 당강, 정강, 수강, 하북철강그룹.
2. 갑은 지정된 브랜드의 재료 설비의 품질과 가격을 인정하고 을측은 미리 계획을 세우고 구매를 책임진다. 을측은 갑이 지정한 재료와 설비의 품질을 엄격히 통제해야 하며, 재료와 설비가 입장하기 전에 시공 요구에 따라 검사와 실험을 해야 합니다. 검사에 합격한 후에야 입장하여 사용할 수 있다. 을측은 갑이 지정한 재료의 품질에 대해 전적인 책임을 져야 한다 .. 공사자재, 완제품, 반제품의 실험과 검사비용은 갑이 부담한다 .. 실험단위는 갑과 감리기관의 승인을 받아야 한다. 기획국은 프로젝트 위치 배치선의 일부를 책임진다. 비용은 갑이 부담한다 .....
3. 갑방과 감독은 재료와 설비가 설계 및 샘플 요구 사항을 충족하지 못하는 제품의 사용을 금지해야 합니다. 을 측은 갑 측과 감리 요구의 시간에 따라 제품을 시공현장으로 운송하고 요구 사항을 충족하는 제품을 다시 구매해야 하는데, 이로 인한 비용은 을 측이 부담하고 공사 기간은 순연되지 않습니다.
일곱째, 프로젝트 관리
1. 갑은 엔지니어 현장 대표를 임명하여 각 방면의 관계를 조율하고, 갑을 대표하여 시공 도면 설계, 공사 품질, 공사 진도, 시공 안전, 문명 시공 및 공사 품질 확인을 전면적으로 관리하고, 계약 약정의 내용을 이행한다.
2. 을측은 프로젝트 매니저를 임명하여 본 공사의 시공관리와 서비스를 전면적으로 책임지고, 현장의 각 전문 시공팀의 현장 시공조직, 관리, 진도, 기술, 품질, 안전, 문명건설, 완제품 보호, 모든 자재 및 설비 보관을 조율하며, 본 계약에서 약속한 내용을 이행합니다.
3. 을측의 현장 임시시설, 각종 자가공장, 권양기, 급지대 등은 시공총계획도에 따라 배치해야지, 외망관 및 해당 부속시설 건설에 영향을 주어서는 안 된다.
4. 공사가 준공된 지 90 일 이내 (품질감역 검수일 기준), 을측은' 도시건설기록이관 목록' 기준에 따라 갑측에 3 부의 완전한 준공 자료를 제공해야 하며, 을측은 반드시 갑측에 서류 수속을 완료하는 모든 관련 자료를 제공해야 한다.
5. 을측이 시공과정에서 약속을 위반하거나 갑과 감리 관리에 불복종할 경우, 갑측은 시공기관이 나와서 계약을 해지하도록 직접 명령할 권리가 있으며, 을측이 완성한 계약 범위 내 실제 공사량과 허베이성 정액 기준가 20xx 결산 (재료가격 조정은 제 4 조 제 2 항에 따라 집행됨) 을 할 권리가 있으며, 을측은 모든 위약 책임을 진다. 공사에 품질 위험이나 사실이 있는 경우 을 측은 반드시 시정해야 한다. 만약 품질 위험이나 품질 결함이 시정되지 않는다면, 갑은 구체적인 상황에 따라 경제처벌을 하고, 공사 대금을 을측에 지불할 때마다 공제할 것이다 .....
6. 하도급이 필요한 경우 을 측은 반드시 서면으로 갑 측에 보고해야 하며, 갑 측이 서명한 후에야 입장할 수 있고, 계약약정의 관련 내용을 집행할 수 있으며, 을 측은 하도급으로 인한 관련 책임을 져야 한다.
7. 공사의 품질을 보장하기 위해 갑은 공사 재료의 가격을 정할 권리가 있으며 을측은 반드시 갑의 요구와 품질 기준에 따라 공사 재료를 구매해야 한다.
여덟. 위약 책임
1. 갑의 원인으로 인해 휴업이 발생하는 경우 갑측 현장 프로젝트 관리자와 감리 엔지니어의 승인을 받은 후 공사 기간을 연장할 수 있습니다.
2. 만약 갑의 원인으로 건설을 중단하거나 늦추면 갑은 1 개월 내에 결산하고 을측에 이미 공사를 완료한 공사비를 지불해야 한다.
3. 을측이 약속된 기한에 따라 공사를 완성하지 못하고 제때에 공사를 인도하지 못하면, 하루 연기할 때마다 을측은 갑측에 계약총액만분의 3 의 위약금을 지불해야 한다. 을측 시공력 부족으로 공사 기간이 심각하게 지연되는 경우, 갑측은 을측에 현장을 철수하고, 본 협의를 해지하며, 이로 인한 모든 법적 책임을 맡을 권리가 있다.
4. 을측 공사의 질에 심각한 문제가 있어 갑측에 손해를 입히는 것은 을측이 부담하고, 을측은 계약총가격의 3% 에 따라 갑측에 위약금을 지불하고, 모든 법적 책임을 져야 한다. 을측이 공사 과정에서 중대한 품질안전사고가 발생한 것을 발견하면, 갑측은 을측에 현장을 철수하고 본 계약을 해지하도록 명령할 권리가 있으며, 그로 인한 결과는 을측이 책임진다.
5. 본 계약에 따라 을측이 부담해야 할 위약금과 배상금은 계약자가 계약자의 미지급 공사비에서 직접 공제할 수 있습니다.
아홉. 쌍방이 모두 동의하다
을측이 제 3 자에 대한 채무를 지고 기소된 경우, 갑을 공동피고로 만들거나, 을측에 대한 책임과 권리를 법에 따라 보호하거나, 을측이 을측에 대한 어떤 이유로든 인민법원이나 중재기관의 협조집행이나 재산보전통지를 받을 수 있습니다. 단, 을측은 갑측이 상술한 기소자료를 받거나 자료를 보전하거나 시행한 후 65,438+00 일 이내에 전액 빚을 갚고 기소를 철회하거나 보전이나 합의 집행 의무를 철회하는 것을 조율하는 경우는 제외한다. 또는 10 일 이내에 권리자 기소액에 따라 갑측에 보증금을 제공한다. 그렇지 않으면 을측 자산과 신용이 악화되어 본 계약의 정상적인 이행에 심각한 영향을 미칠 것이며, 갑측은 을측과의 시공계약을 직접 해지하고 을측의 위약 책임을 추궁할 수 있다.
X. 본의향서 서명일로부터 3 일 이내에 을측은 인민폐 200 만원을 갑측 지정계좌에 입금하고, 갑측은 을측이 입장한 후 15 일 이내에 보증금을 모두 을측에 반납하고, 갑측은 이자를 지불하지 않는다.
(계약후 3 일 이내에 계약금을 지정계좌에 넣지 않아 의향서가 무효다) 갑측은 을측 공사가 늦어도 20xx 년 6 월 15 일까지 착공하겠다고 약속했다. 만약 프로젝트가 시작되지 않으면, 갑은 무조건 을측에 보증금을 환불할 것이다. 6 월 30 일 이내에 보증금을 반환하지 않은 사람은 반환에서 예금일 0.00 1% 의 비율로 지급됩니다.
XI. 본 의향서는 공사 결산의 근거이며 법적 효력이 있다. 건설 공사 계약은 공사 건설의 각종 수속을 처리하는 데만 쓰인다.
본 의향서와 정식 시공 계약서에 차이가 있다면 정식 시공 계약이 우선한다.
12. 쌍방의 우호적인 협상을 거치지 않고 별도로 보충 협의에 서명해야 합니다. 논란이 있으면 협상하여 해결할 수 있다. 협상이 실패하면 현지 인민법원에 직접 소송을 제기할 수 있다.
열세 살. 본 계약은 한 양식에 네 부씩, 쌍방은 각각 두 부씩 고집하며, 쌍방이 서명하고 도장을 찍는 날부터 효력이 발생한다.
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
부대 공사 계약 5 갑: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
을측: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
갑을 쌍방은 공평함, 정의, 평등, 호혜의 원칙에 근거하여 다음과 같은 협력 협의를 달성했다.
1. 갑은 을측과 합작하여 토공 공사를 진행할 것이다. 을 측이 출자하여 총 이윤의 70% 를 차지한다. 갑은 관리, 프로젝트 계약, 독촉 등의 업무를 담당하고, 출자하지 않고, 갑이 이윤의 30% 를 차지한다.
2. 협력협의 기간 중, 즉 토공사 계약이 만료되고, 공사 말미금이 모두 회수되고, 협의가 자동으로 무효가 됩니다.
셋. 갑을 쌍방의 협력 기간 동안 이윤이나 결손은 비례적으로 분배된다.
넷. 협력 기간 동안 한쪽은 카드를 소지하고 다른 쪽은 저축카드 비밀번호를 보관해 프로젝트 자금의 안전과 프로젝트 건설이 정상적으로 진행되도록 할 책임이 있다. 어떤 돈의 지출이든 쌍방이 서명하거나 전화로 통지해야 하며, 상황을 문자 등을 통해 알려야 한다.
5. 협력 기간 동안 갑을 쌍방은 어떤 이유로도 자금을 차입하거나 임시로 동원해서는 안 된다.
6 ××× 쌍방이 공사 관리 및 건설 중 받은 공사 진도금은 본 공사의 건설 기계비와 민공 인건비 또는 공사 관련 비용에만 부합한다. 본 프로젝트와 무관한 자금 지출을 지출해서는 안 되며, 매월 부분 몫을 비례적으로 지급한다.
7. 협력 기간 동안 대오의 선택과 항목공사의 정가는 쌍방이 협의하여 결정한다.
파티 a (인감) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b (인감) _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다