우리나라의 건설공사 하도급 하청에 관한 주요 규정은' 건설공사 품질관리조례' 와' 최고인민법원' 이 건설공사 건설계약 분쟁 사건의 적용 법률 문제에 대한 해석' 으로 구체적으로 아래와 같다.
건설 프로젝트 품질 관리 규정
제 2 조 제 2 항: 본 조례에 언급된 건축공사는 토목공사, 건축공사, 회선, 파이프 및 설비의 설치공사, 장식공사를 가리킨다.
제 7 조 건설 단위는 공사를 상응하는 자질 등급을 가진 기관에 하청해야 한다.
건설 기관은 건설 공사를 해체하여 가방을 발급해서는 안 된다.
제 16 조 건설 단위는 건설 프로젝트 준공 보고서를 받은 후 설계, 시공, 공사 감독 등 관련 기관을 조직하여 준공 검수를 진행해야 한다.
건설 프로젝트 완료 및 수용은 다음 조건을 충족해야합니다.
(a) 건설 프로젝트의 설계 및 계약 약정의 내부 커뮤니케이션을 완료합니다.
(b) 완전한 기술 파일 및 건설 관리 정보가 있습니다.
(3) 공사에 사용되는 주요 건축 자재, 건축 부품 및 설비가 있다.
(4) 조사, 설계, 시공, 공사 감독 등의 부서에서 서명한 품질 서류가 있다.
(5) 건설기관이 서명한 공사 보증서.
건설 공사 경험이 합격된 후에야 배달하여 사용할 수 있다.
제 25 조 시공 단위는 법에 따라 상응하는 등급의 자격증을 취득하고, 그 자질 등급 허가 범위 내에서 공사를 책임져야 한다.
시공기관이 자질등급허가의 업무 범위를 넘어서거나 다른 시공기관의 이름으로 공사를 맡는 것을 금지하다. 건설기관은 다른 기관이나 개인이 자신의 이름으로 공사를 맡을 수 있도록 하는 것을 금지한다.
건설기관은 도급 또는 불법 도급 공사를 해서는 안 된다.
제 62 조는 본 조례의 규정을 위반하여 계약자가 도급한 공사 하청이나 위법 하청을 명령하고, 시정을 명령하고, 위법소득을 몰수하고, 조사설계단위에 계약한 조사비, 설계비 25% ~ 50% 의 벌금을 부과한다. 건설기관에 계약가격 1% 이상 1% 이하의 벌금을 부과한다. 휴업을 명령하여 정비하고 자질 등급을 낮출 수 있다. 줄거리가 심하면 자격증을 해지하다.
제 73 조는 본 조례의 규정에 따라 기관에 벌금을 부과하고, 부서의 주관자 및 기타 직접책임자에게 5% 이상 10% 이하의 벌금을 부과한다.
제 78 조 제 2 항: 본 조례에 언급된 위법 하도급은 다음과 같은 행위를 가리킨다.
(1) 일반 도급 기관은 건설 공사를 상응하는 자격 조건을 갖추지 못한 기관에 하청한다.
(2) 건설공사 총도급계약에는 합의가 없고, 도급자는 건설기관의 허가 없이 도급된 일부 건설공사를 다른 기관에 하청한다.
(3) 일반 청부 단위는 건설 공사 주체 구조의 시공을 다른 기관에 하청한다.
(4) 하도급 기관이 도급한 건설 공사를 하도급한다.
본 조례에서 말하는 하도급이란 청부업자가 건축공사를 도급한 후 계약한 책임과 의무를 이행하지 않고 청부된 건축공사를 모두 다른 사람에게 양도하거나 도급된 건축공사를 전부 해체한 후 하청 명의로 다른 부서에 양도하는 행위를 말한다.
제 79 조 본 조례에 규정된 벌금과 몰수된 위법소득은 모두 국고에 납부해야 한다.
최고인민법원은 시공계약 분쟁 사건의 적용 법률 문제에 대한 해석을 한다.
제 1 조 건설공사 계약은 다음 상황 중 하나로 계약법 제 52 조 (5) 항의 규정에 따라 무효로 인정되어야 한다.
(a) 계약자가 건설업 기업의 자격을 얻지 못했거나 자격 등급을 초월한 경우
(2) 자격이 없는 실제 시공자는 자질이 있는 시공업체의 명의를 빌려 시공한다.
(3) 반드시 입찰을 해야 하는 건설 공사는 입찰하지 않았거나 입찰이 무효이다.
제 2 조 건설 공사 계약은 무효이지만, 건설 공사는 이미 준공 검수를 통과했으며, 계약자가 계약에 따라 공사 가격을 지불하도록 요청한 것은 지원해야 한다.
제 3 조 건설 공사 계약은 무효이며, 건설 공사가 준공 검수를 통과하지 못한 경우, 다음과 같은 상황에 따라 처리해야 한다.
(1) 수선 후 건설공사가 완공된 후, 하청업자가 청부업자에게 수선 비용을 부담해 달라고 요청한 것은 지지해야 한다.
(b) 수리 후 건설 공사가 준공되어 검수에 불합격했고, 계약자가 공사 가격 지불을 요청한 것은 지원되지 않는다.
건설 공사의 품질이 불합격하여 손실을 초래하고, 하청인이 잘못을 저질렀으니, 그에 상응하는 민사 책임을 져야 한다.
제 4 조 계약자가 위법 하도급, 불법 하도급 건설 공사 또는 무자격 실제 시공자가 자질이 있는 건설업체 명의로 다른 사람과 시공계약을 체결하는 행위는 무효다. 인민법원은 민법통칙 제 134 조의 규정에 따라 당사자의 위법소득을 몰수할 수 있다.
제 5 조 청부업자는 자질 등급 허가의 업무 범위를 넘어 건설공사 계약을 체결하고 건설공사가 완공되기 전에 상응하는 자질 등급을 취득하며 당사자가 무효 계약에 따라 처리하도록 요청한 것은 지원되지 않습니다.
제 6 조 당사자는 선불금 및 선불이자에 대해 합의했고, 계약자가 약속대로 선불금 및 이자를 반환하도록 요청한 것은 지원되어야 한다. 단, 약속한 이자 계산 기준이 중국 인민은행이 발표한 같은 기간 같은 기간 대출금리율보다 높은 경우는 제외된다.
당사자는 선불금에 대해 약정하지 않고 공사 빚에 따라 처리한다.
당사자는 선불금의 이자에 대해 합의가 없고, 계약자가 이자 지불을 요청한 사람은 지지하지 않는다.
제 7 조 합법적인 노무작업 자격을 가진 도급자가 일반 도급자 또는 도급자와 체결한 노무하도급 계약, 당사자는 도급된 건축공사가 법률 규정을 위반한다는 이유로 무효 확인을 요청하며 지지하지 않는다.
제 8 조 계약자는 다음과 같은 상황 중 하나를 가지고 있으며, 계약자가 건설 공사 계약 해지를 요구할 경우, 지원해야 한다.
(1) 계약의 주요 의무가 이행되지 않았음을 명시하거나 행동을 통해 표명한다.
(2) 기한이 지나도 계약이 완료되지 않고, 계약자가 합리적인 기한 내에 아직 완료되지 않은 것을 독촉한다.
(3) 완공된 건설 공사의 품질이 불합격하고 수리를 거부한다.
(4) 불법 하도급 또는 불법 하도급 도급 공사.
제 9 조 계약자는 다음과 같은 상황 중 하나가 있어 계약자가 공사를 진행할 수 없게 되고, 계약자는 합리적인 기한 내에 해당 의무를 이행하지 못하며, 계약자가 건설공사 계약 해지를 요청하는 것은 지지해야 한다.
(a) 계약에 따라 프로젝트 가격을 지불하지 않았다.
(2) 제공되는 주요 건축 자재, 건축 부품 및 장비는 필수 기준에 부합하지 않습니다.
(3) 계약서에 명시된 협조 의무를 이행하지 못했다.
제 10 조 건설 공사 계약이 종료된 후 준공된 건설 공사의 품질이 합격되면, 하청인은 약속대로 해당 공사 가격을 지불해야 한다. 건설 공사 준공 품질이 불합격한 것은 본 해석 제 3 조의 규정을 참고하여 처리한다.
일방이 위약으로 계약을 해지한 경우 위약측은 상대측이 이로 인한 손실을 배상해야 한다.
제 11 조 청부업자의 잘못으로 건설공사의 질이 약속에 맞지 않아 청부업자가 수리, 재작업, 재수강을 거부하고, 하청업자가 공사 대금 지불을 줄이도록 요청한 것은 지지해야 한다.
제 12 조. 다음 상황 중 하나가 건설 공사의 품질 결함을 초래하는 경우, 하청업자는 마땅히 잘못에 대한 책임을 져야 한다.
(1) 제공된 설계에 결함이 있습니다.
(2) 구매한 건축 자재, 건축 부품 및 장비를 제공하거나 지정하는 것은 필수 기준을 충족하지 않습니다.
(c) 하청 업체 하도급 전문 프로젝트를 직접 지정하십시오.
청부업자가 잘못을 저질렀으니 그에 상응하는 잘못책임을 져야 한다.
제 13 조 건설공사는 준공 검수를 거치지 않고, 계약자가 무단으로 사용한 후, 사용 부위의 품질이 약속에 맞지 않는다는 이유로 권리를 주장하는 것은 지원되지 않는다. 그러나 청부업자는 건설공사의 합리적인 사용 연한 내에 기초공사와 주체 구조의 품질에 대해 민사 책임을 져야 한다.
제 14 조 당사자는 건설 공사의 실제 준공 날짜에 대해 논란이 있어 다음과 같은 상황에 따라 처리한다.
(a) 건설 공사가 준공 검수를 통과한 경우 준공 검수 날짜는 준공일이다.
(2) 청부업자는 이미 준공 검수 보고서를 제출했고, 발송인은 검수를 연기하고, 청부업자는 검수 보고서를 제출한 날짜는 준공일이다.
(3) 건설공사는 준공 검수를 거치지 않고, 하청인이 무단으로 사용하며, 건설공사 이전이 점유한 날은 준공 날짜다.
제 15 조 건설공사가 완공되기 전에 당사자는 공사의 질에 대해 논란이 있었고, 감정공사의 질이 합격되어 감정기간이 연장되었다.
제 16 조 당사자는 건설공사의 가격 기준이나 가격 산정 방법에 대해 약정이 있으므로, 반드시 약속대로 공사 가격을 결산해야 한다.
설계 변경으로 인해 건설공사의 공사량이나 품질기준이 바뀌었기 때문에 당사자는 이 부분의 공사 가격에 대해 합의할 수 없으며, 건설공사 계약을 체결할 때 현지 건설행정 주관부에서 발표한 가격계산방법이나 가격기준을 참고하여 공사 가격을 결산할 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 건설공사, 건설공사, 건설공사, 건설공사, 건설공사)
건설 공사 계약은 유효하지만, 건설 공사가 준공 검수를 통과하지 못한 경우, 공사 가격 결산은 본 해석 제 3 조의 규정에 따라 처리한다.
제 17 조 당사자는 공사비 이자를 지불하지 않은 계산기준에 대해 약속한 대로 처리한다. 합의가 없으면 중국 인민은행이 발표한 같은 기간 동류 대출 금리에 따라 이자를 계산한다.
제 18 조 이자는 공사 대금을 지급한 날부터 지급한다. 당사자가 지불 시간에 대한 약속이 없거나 약속이 명확하지 않은 경우, 다음 시간은 지불 시간으로 간주됩니다.
(a) 건설 프로젝트가 실제로 배달되었으며 배달 날짜;
(2) 건설공사가 배달되지 않은 경우 준공결산서류 제출일을 마감한다.
(3) 건설공사가 아직 배달되지 않았고, 공사 가격이 아직 정산되지 않아 당사자를 위해 소송을 제기한 날짜.
제 19 조 당사자는 공사량에 대해 논란이 있으며 공사 과정에서 형성된 비자 등 서면 서류에 따라 확인한다. 계약자는 계약자가 시공에 동의했다는 것을 증명할 수 있지만 공사량이 발생했음을 증명하는 비자 서류를 제공하지 못한 경우 당사자가 제공한 다른 증거에 따라 실제 공사량을 확인할 수 있다.
제 20 조 당사자는 계약자가 준공 결산 서류를 받은 후 약속기한 내에 회답하지 않은 것을 승인준공 결산문서로 간주하고 약속대로 처리하기로 합의했다. 청부업자는 준공결산 서류 결산 공사 대금 요청을 지원해야 한다.
제 21 조 당사자는 같은 건설공사에 별도로 체결한 건설공사 시공 계약과 이미 신고된 낙찰계약의 실질적 내용과 일치하지 않으며, 이미 신고된 낙찰계약을 공사 가격 결산의 근거로 삼아야 한다.
제 22 조 당사자는 고정 가격으로 공사 가격을 결산하기로 약속했고, 한쪽은 건설 공사 건설비에 대한 검증을 요청했고, 지지하지 않았다.
제 23 조 당사자는 사건의 일부 사실에 대해 논란이 있으며, 분쟁 사실의 범위를 확정할 수 없거나 양측 당사자가 모두 모든 사실에 대해 감정할 것을 요구한 경우를 제외하고는 분쟁 사실만 감정할 수 있다.
제 24 조 계약 이행지는 계약 이행지이다.
제 25 조 건설공사 품질분쟁, 하청인은 총청부업자, 하청인, 실제 시공인이 피고를 위해 소송을 제기할 수 있다.
제 26 조 실제 시공인이 하청인이나 위법 하청업자를 피고로 기소한 경우 인민법원은 법에 따라 접수해야 한다.
실제 계약자는 계약자를 피고에게 권리를 주장하는 것으로, 인민법원은 하도급자나 불법 하도급자를 본 사건 당사자로 추가할 수 있다. 하청업자는 지불하지 않은 공사 가격 범위 내에서만 실제 시공측에 책임을 진다.
제 27 조 보증인이 제때에 보증 의무를 이행하지 않아 건물 손상이나 인신, 재산 피해를 초래한 경우 보증인은 배상 책임을 져야 한다.
보증인과 건물 소유자 또는 이용자가 건물에 손상을 입힌 것은 모두 잘못이 있으니 그에 상응하는 책임을 져야 한다.
이상은 변쇼가 당신을 위해 정리한 내용입니다. 하도급은 하도급과 다르다. 하도급을 하려면 법에 따라 진행해야 하고, 해당 계약서에 서명하고, 권리와 의무를 명확히 해야 한다. 만약 당신의 상황이 비교적 복잡하다면, 변호사와 상담해야 합니다. 온라인 상담 변호사를 환영합니다.