에어컨 설치 계약 1 파티 a:
파티 b:
에어컨 설치 공사의 안전을 확보하기 위해 쌍방의 협의를 거쳐 본 협의를 체결하였다.
제 1 조 당사자 a 의 안전 책임
을 측이 에어컨을 설치하기 전에 을 측 현장 책임자에게 구두안전교육을 실시해야 하고, 갑 측 현장 안전책임자는 (구두교육 후) 해야 한다. 갑은 관련 안전책임이 없다.) 그 교육의 주요 내용은 설치와 관련된 안전주의사항이다.
제 2 조 파티 b 의 안전 책임
1. 을측은 설치 중 고공 추락으로 인한 모든 사고에 대해 책임을 져야 한다.
2. 후기 (6 년 이내) 외래장비 추락으로 인한 사고는 을측이 전적인 책임을 진다.
3. 을측은 에어컨 설치에 필요한 기계, 설비, 도구 및 재료를 제공하고 설치자에게 안전벨트 및 기타 노동 보호용품을 제공할 책임이 있습니다.
4. 을측은 설치인원에 대한 안전과 치안교육을 담당하고, 국가 관련 안전조작 규정에 따라 엄격하게 설치하며, 안전조치를 취하여 안전문명 건설을 보장합니다.
파티 b 는 사상자와 화재 사고가 없음을 보장해야합니다. 화재, 감전, 고공 추락, 물체 타격, 기계 상해, 중독, 인명피해 등 안전사고가 발생하면 이로 인한 모든 손실과 책임은 을측이 부담한다. 갑과는 무관하다 .....
6. 설치하기 전에 을측은 반드시 갑측과 안전협의를 체결해야 한다. 그렇지 않으면 을측이 제멋대로 시공하는 것으로 간주될 경우, 결과는 자업자득이다.
파티 b 는 합법적으로 고용되어야하며 관련 서류는 완전해야합니다. 을 측이 불법 고용한다면 을 측은 손실을 감수해야 한다.
8. 을측이 현장에 들어간 후, 갑의 지휘에 복종하고, 갑의 감독을 받아야 하며, 갑측은 검사와 처리를 할 권리가 있다. 에어컨 설치 프로토콜.
9. 을측은 완제품보호 작업을 잘해야지, 원래의 인테리어, 설비, 시설을 오염시켜서는 안 된다. 그렇지 않으면 정리와 회복을 해야 한다. 완제품 보호의 부실로 인한 손실은 을측이 부담한다 .....
10. 을측은 노동보호 업무를 잘 해야 한다. 외벽, 임변, 고공에서 일할 때 을 측은 안전벨트를 매고 믿을 만한 곳에 걸어야 한다. 높낮이를 엄금하다. 안전벨트를 착용하지 않고 에어컨 설치를 금지합니다.
1 1. 을측은 건물, 파이프 및 실내 물품을 보호하고 안전경보 장비 및 안전보호를 잘 해 타인을 해치지 않도록 해야 한다. 그렇지 않으면 발생한 피해는 을측이 부담해야 한다 .....
12. 을측이 설치 과정에서 발생하는 폐기물, 폐액, 폐기물을 함부로 버리거나 함부로 방치해서는 안 되며, 갑측이 지정한 장소로 제때에 치우고 문명 공사를 해야 한다.
13. 을측은 규율과 법을 준수해야 하며, 도둑질해서는 안 된다. 그렇지 않으면 처벌을 받을 것이다.
제 3 조 본 계약은 한 양식에 두 부씩 이루어지며, 쌍방이 각각 한 부씩 고집하며, 쌍방의 서명날인을 거쳐 효력을 발휘하며, 동등한 법적 효력을 가지고 있다.
파티 a (서명): 파티 b (서명):
주소: 주소:
전화: 전화:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
에어컨 설치 계약 2: (이하 a 국이라고 함)
전화: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _
갑측 대표: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
계약자: (이하 을측)
전화: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _
을측 대표: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
중화인민공화국 계약법 및 기타 관련 법규에 따르면 갑을 쌍방은 동등한 자발적인 기초 위에서 을측이 중앙에어컨 설비를 설치하는 것에 대해 다음과 같은 협의를 달성했다.
제 1 조 갑이 주문하고 을측이 설치한 설비 사양, 모델, 수량 및 공사 개요:
1, 디바이스:
제품명, 사양, 모델, 단위 수량
2, 설치 프로젝트 개요:
(1) 프로젝트 위치 및 지역:
(2) 프로젝트 비용: _ _ _ _ _ 위안;
(3) 시작일: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
(4) 완공일: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(5) 결제 방법: (1) 현금 (2) 이체 수표.
제 2 조 을측 공사 재료가 입장할 때 갑측은 화물적재지 (갑이 지정한 장소는 반드시 안전보장이 있어야 함) 를 확인하고 지정해야 하며 갑을 쌍방은 공사 재료의 안전에 대해 책임을 져야 한다. 을측이 중앙에어컨을 설치하고 디버깅한 후, 갑측은 이미 현장 검수를 통과하고 검수에 서명했다. 쌍방의 검수 서명 없이는 재료와 설비를 사용하거나 설치할 수 없다.
제 3 조 제품 설치, 시운전 및 수락:
1. 을측은 중앙에어컨 설비의 설치 및 시운전을 담당한다.
갑을 쌍방이 동의하다.
(1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 이전
(3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 필요한 모든 자료는 쌍방이 동의한 시간에 제자리에 있어야 한다.
2. 설치 품질 기준은 국가 표준 및 업계 요구 사항, 을측과 제조업체가 제공하는 엔지니어링 설치 설계 지침을 준수해야 합니다. 을 측은 공사 준공 당일 갑 측에 검수를 통지해야 하며, 갑 측은 검수 통지를 받은 후 3 일 이내에 인원 검수 공사를 조직해야 한다. 공사의 품질과 내용이 요구에 부합되는 경우 쌍방 대표는 공사 검수표 (양식) 에 서명하고 도장을 찍어야 한다. 을측은 제품 합격증, 재료 합격증, 제품 품질보증서, 일상적인 조작 절차 설명 및 고장 상담을 담당한다. 제품 설치 방안은 을측이 제시하고 갑이 동의한 설계도면과 선택형 방안을 기준으로 한다. 설계 방안을 변경해야 할 경우 쌍방의 협의와 동의를 받아야 한다. 기종 조정과 관련된 경우 계약 보충 텍스트 확인에 서명해야 합니다.
제 4 조 가격 결제 방법 및 기한:
1. 계약 가격은 쌍방이 합의한 설치 공사 결제 방법 (고정 가격) 입니다.
2. 본 계약공사설치총가격은 인민폐: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (대문자) 입니다.
(1) 계약이 체결된 후 갑은 을측에 인민폐 (계약총액의 _ _%) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(2) 을공사 재료 (비완제품) 가 입장한 후, 갑의 검수 서명을 거쳐, 갑은 3 일 이내에 을측에 인민폐 (2 기 공사비) 인민폐 (_ _% 계약총액) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(3) 프로젝트 종결 (총 계약의 _ _%) 은 인민폐 (대문자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 갑이 전액을 지불하기 전에 재료와 에어컨 설비의 소유권은 을측에 속한다 .....
3. 이상 가격에는 동네 부동산 관리비, 전용 시추기 시추비, 장비 장착비가 포함되지 않습니다.
제 5 조 계약 위반에 대한 책임
첫째, 파티 b 의 책임:
1. 을측 공사 현장 책임자는 설치 및 시공 현장을 전면적으로 책임진다.
2. 계약규정을 제외하고 을측이 계약서에 규정된 시간에 따라 업무를 인도하지 못하면, 기한을 넘길 때마다 을측은 갑측에 총가격의 1‰ 위약금을 지불해야 하지만, 위약금 총액은 총가격의 20% 를 초과해서는 안 된다. 만약 을측이 이 기한에 도달한 후에도 아직 일을 인도하지 않았다면, 갑은 계약 종료를 고려할 수 있으며, 이로 인해 갑에게 초래된 손실은 을측이 부담한다 .. 갑이 서명한 것을 제외하고 .....
3. 을측은 이유 없이 공사 기간을 지연한다. 갑의 원인을 제외하고 하루 지연될 때마다 갑측에 1% 의 위약금을 지불해야 한다 .....
4. 설치 불합격으로 인한 책임과 손실은 을측이 책임진다.
둘. 갑의 책임:
1. 갑측 공사 현장 책임자는 공사 현장 설치를 전면적으로 책임진다.
2. 착공 전 _ _ _ 일, 갑은 을측이 입장하여 시공할 조건을 만들고, 공간을 비우고, 시공용수와 전기를 연결해야 한다.
3. 갑은 착공 전 _ _ _ _ 일 전에 을측에 확정된 설계 방안과 설치 시공 목록을 제공해야 합니다.
4. 만약 갑이 중도에 공사를 중단한다면 갑측은 을측에 계약가격의 50% 의 위약금을 지불해야 한다.
5. 만약 갑측이 계약서에 규정된 시간에 공사 대금을 지불하지 못하면, 기한이 만료될 때마다 갑측은 을측에 계약총액의 1‰ 위약금을 지불해야 하지만, 총액은 계약총액의 20% 를 초과해서는 안 된다. 만약 갑이 이 한도에 도달한 후에도 아직 지불하지 않았다면 을측은 계약을 종료하고 중앙에어컨 설비를 회수할 권리가 있으며, 갑은 을측의 경제적 손실을 부담해야 하며, 을측도 갑측의 책임을 추궁할 수 있다.
5. 갑측이 제품 모델을 조정해야 할 경우 을측에 제때에 통지해야 하며 을측의 중복 운송, 창고, 설비차, 재료손실 등의 관련 비용을 부담해야 한다.
6. 다음과 같은 이유로 준공일이 지연되면 양측이 확인한 후 공사 기간이 그에 따라 지연됩니다.
(1) 엔지니어링 수량 변경 또는 설계 변경
(2) 불가항력;
(3) 갑측이 제때에 지불하지 않고 참여 단계 검수로 인한 휴업;
(4) a 국은 공사 기간이 순연되는 기타 상황에 동의한다.
제 6 조 제품 품질 책임 및 애프터 서비스 조건
1. 검수 합격일로부터 공사 보증 기간은 1 년입니다 (대림냉방에서 제공).
보증 기간 외의 제품 품질 문제로 인해 을측은 손상된 부품을 교체하는 것과 같은 기본 수리비를 받고 을측은 교체 부품의 출고가격에 따라 비용을 청구합니다.
2. 보증 기간이 끝난 후 을측은 에어컨 사용자에게 평생 유상 수리 서비스를 제공해야 한다. 서비스 내용과 방식은 사용자와 을측이 자발적으로 별도로 계약을 체결한다.
제 7 조 불가항력으로 본 계약이 정상적으로 이행되지 않을 경우 쌍방은 우호적으로 협의하여 해결해야 한다.
제 8 조 계약 분쟁을 해결하는 방법: 본 계약의 집행으로 인한 논란으로 쌍방은 우호적인 협상을 통해 해결해야 한다. 협상이 이루어지지 않으면 어느 쪽이든 법에 따라 원고가 있는 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
제 9 조 본 계약은 쌍방이 서명하고 도장을 찍는 날부터 효력이 발생한다.
제 10 조 을측이 제출하고 갑측이 확인한 본 프로젝트의 설계도면, 견적방안 설명서 등은 본 계약의 첨부물이다.
제 11 조 본 계약에 만약 미해결 사항이 있다면, 쌍방은 협의하여 보충 규정을 만들 수 있으며, 보충 규정은 본 계약과 동등한 효력이 있다.
제 12 조 본 계약의 정본은 중복하여 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다.
제 13 조 본 계약의 부속서는 본 계약의 불가분의 일부이며 본 계약과 동등한 법적 효력을 가지고 있다.
계약 첨부 파일:
부속서 I: 중앙 에어컨 설치 및 건설 프로젝트 확인 양식
부속서 ii: 중앙 에어컨 설치 및 시공 내용 및 관행 목록
부속서 iii: 중앙 에어컨 설치 프로젝트 재료 목록
부속서 iii: 중앙 에어컨 설치 공사 견적서
부속서 4: 당사자 a 가 확인한 설치 및 시공 설계 도면
부속서 v: 중앙 에어컨 설치 및 시공 변경 주문 (표)
부속서 6: 중앙 에어컨 설치 공사 증감 목록 (표)
부속서 7: 중앙 에어컨 설치 시공 재료 (설비) 검수서 (표)
부속서 8: 중앙 에어컨 설치 및 건설 숨겨진 프로젝트 검사 목록 (표)
부속서 IX: 중앙 에어컨 설치 및 건설 검사 목록 (표)
고용주 (당사자 a): 계약자 (당사자 b):
주소: 주소:
우편 번호:
대표: 대표:
전화: 전화
팩스: 팩스:
에어컨 설치 계약 3 갑: (이하 갑)
을측: (이하 을측)
중화인민공화국 계약법 및 관련 법규에 따르면 쌍방은 평등 자발적이고 우호적인 협상을 바탕으로 죽계현 전력국 중앙에어컨 공사 설치 조달에 대해 다음과 같은 합의를 이뤘다.
1. 공사 범위: 죽계전력국 중앙에어컨 설비 구매, 시공, 설치, 디버깅.
2. 공사 요구 사항: 갑과 업주가 체결한 중앙에어컨 설치 계약 요구 사항에 따라 확정된 설계 방안에 따라 중앙에어컨 및 터미널 시스템 구성이 제자리에 설치됩니다.
셋째, 프로젝트 비용 및 지불:
1. 본 공사의 총비용은 인민폐 _ _ _ _: 상기 가격에는 호스트 기초, 호스트 전력, 주관도 강철 선반의 사용료가 포함되지 않습니다.
2. 본 협정 체결 후 3 일 이내에 갑측이 을측에 공사 대금을 전부 지불하고 을측이 입장하여 시공합니다.
파티 b 은행 계좌:
넷째, 프로젝트 품질:
1. 을측은 반드시 갑이 요구한 시공 진도에 따라 시공을 엄격히 진행해야 합니다. 만약 납기 경과 인도로 갑측에 손실을 초래하면 을측은 전체 손실을 부담해야 합니다.
2. 을측이 사용하는 재료는 반드시 국가 표준에 부합해야 하며, 각 설치 재료는 갑측 기술자의 검수를 거쳐야 한다. 요구에 맞지 않는 자료에 대하여 갑측은 을측에 교체를 요구할 권리가 있으며, 이로 인한 공사 지연의 손실은 을측이 부담한다 .....
파티 b 는 설치 사양 및 공정 요구 사항에 따라 시공해야합니다. 설치 과정에서 갑측 기술자는 설치 품질과 절차를 점검할 권리가 있다. 만약 요구에 부합되지 않는다면, 을측은 무조건 정돈하고, 지연 등 모든 손실을 부담해야 한다.
다섯째, 장비 및 엔지니어링 견적서
여섯째, 판매 후 약속
1. 시스템 무상수리: 설치 엔지니어링 무상수리 기간은 2 년이며 무상수리 시작 시간은 엔지니어링 완료 검수일로부터 계산됩니다. 보증 기간 내에 설치 품질로 인해 고장이 발생하면 을측은 무료로 수리해야 합니다. 갑의 부적절한 조작이나 설비 운영 환경으로 인한 고장으로 을측은 무료 수리를 부담하지 않습니다. 보증 기간이 지났다. 갑을 쌍방은 별도로 수리 문제를 협상할 수 있다.
장비는 공장 출하 일로부터 2 년간 보증해야합니다. 갑의 부적절한 조작이나 설비 운영 환경으로 인해 설비 고장이 발생할 경우 을측은 무료 수리를 부담하지 않습니다. 보증 기간이 지났다. 갑을 쌍방은 별도로 수리 문제를 협상할 수 있다.
일곱. 본 계약의 미해결 사항은 쌍방이 협의하여 해결한다. 협상이 실패하면 현지 인민법원에 해결을 요청할 수 있다.
여덟. 본 계약은 한 양식에 네 부씩, 쌍방이 각각 두 부씩 보유한다. 쌍방이 서명하고 도장을 찍은 후에 효력이 발생한다!
갑: 을:
법정 대리인:
공인 대리인: 공인 대리인:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
에어컨 설치 계약 4 소유자 (당사자 a): 대표:
계약자 (파티 b): 책임자:
계약자가 이러한 허가, 승인 또는 기록을 제때에 완료하지 못할 경우, 계약자는 추가 비용 및/또는 지연 기간을 부담하고 계약자에게 합리적인 이윤을 지불해야 합니다. 민법전에 따르면 평등과 호혜의 원칙에 따라 쌍방의 권리와 의무를 명확히 하기 위해 본 프로젝트의 구체적인 상황을 결합하기 위해 갑을 쌍방은 다음과 같은 협의를 달성했다.
첫째, 프로젝트 개요
1, 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치:
3, 작업 내용:
4. 계약 방법:
둘째, 제품 설치 및 디버깅
1. 을측은 에어컨 설비의 설치 및 시운전을 책임진다. 갑을 쌍방이 동의하다.
(1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 이전
(3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 이전에 장비 설치 및 시스템 디버깅 완료 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 필요한 모든 자료는 쌍방이 동의한 시간에 제자리에 있어야 한다.
2. 설치 품질 기준은 국가 표준 및 업계 요구 사항, 갑과 제조업체가 제공하는 엔지니어링 설치 설계 지침을 준수해야 합니다. 파티 b 는 일상적인 운영 절차의 설명 및 오류 컨설팅을 담당합니다. 제품 설치 방안은 을측이 제시하고 갑이 동의한 설계도면과 선택형 방안을 기준으로 한다. 설계 방안을 변경해야 할 경우 쌍방의 협의와 동의를 받아야 한다.
셋째, 쌍방의 책임
1, 당사자 a 의 책임
(1) 갑측은 공사 기간이 지연되지 않도록 설비와 자재를 제때에 시공 현장으로 운송해야 한다.
(2) 사람을 공사 현장에 파견하여 업주 및 기타 시공 직종과 조율한다. 시공 도면의 변경 및 비자도 있습니다.
(3) 합의에 따라 프로젝트 자금을 적시에 할당한다. 약속대로 지불하지 않으면 을측은 필요한 조치를 취하여 돈을 회수할 권리가 있으며, 이로 인한 모든 결과는 갑측이 책임진다.
(4) 에어컨 호스트 기초는 갑이 시공 도서에 따라 만들고 비용은 갑이 부담한다 .....
(5) 갑측이 을측의 검수 통지를 받은 후 제때에 검수를 조직해야 한다.
을측의 책임
(1) 소유주의 관리 규정을 엄격히 준수하여 안전하고 문명화된 시공을 하고, 음주 후 조작을 보장하다.
(2) 공사 진도와 품질에 따라 엄격하게 시공한다.
(3) 을측은 갑의 시공 계획과 요구에 따라 엄격하게 시공해야 한다. 만약 변경이 있다면, 갑은 반드시 을측에 미리 통지해야 하며, 시공 도서나 갑의 원인으로 증가된 비용은 갑측이 부담해야 한다. 을측은 갑의 변경 통지와 비용 비자에 따라 시공해야 한다.
넷. 받아들이다
1. 을측은 공사 준공일에 갑측에 검수를 통지해야 한다.
2. 갑측은 검수 통지를 받은 후 3 일 이내에 인원을 조직하여 공사를 검수해야 합니다. 만약 공사의 품질과 내용이 요구에 부합한다면 쌍방 대표는 공사 검수서 (표) 에 서명하고 도장을 찍어야 합니다.
동사 (verb 의 약어) 결제 조건
1. 계약의 총 가격은 인민폐 _ _ _ _ _ _ 입니다.
2. 계약이 체결된 후 갑은 을측에 공사비의 30% 를 지불하고, 그 중 인민폐는 공사 선불금으로 사용한다. 10 일 후, 갑측은 을측 총공사비의 30% 를 지급한다. 실내 은폐 공사가 완료된 후 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안. 갑 측이 공사 총액의 20% 인 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안, 나머지 공사 총액의 20% 인 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ 위안
하청업자가 준공 검수 사용 공사를 거치지 않은 경우, 보증 기간은 점유일로부터 계산한다.
여섯째, 엔지니어링 보증
엔지니어링 시스템은 을측이 보증합니다 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 갑은 모든 설비 보증 및 자재 품질 문제에 대해 책임을 져야 한다.
일곱. 위약 책임
1. 본 계약 이행 과정에서 어느 한 당사자가 계약을 위반하여 본 계약을 이행하지 못하거나 이행할 수 없는 중대한 결함이 있을 경우, 책임자는 계약자에게 이로 인한 모든 손실을 부담해야 합니다.
2. 계약 이행 기간 중 일방이 계약 조기 해지를 요구하면 한 달 전에 상대방에게 통지해야 하며, 책임측은 상대방이 계약 이행을 위해 지급한 준비금을 부담해야 한다.
여덟. 기타 계약
1. 본 계약은 쌍방이 서명한 후 효력이 발생한다. 본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일에 체결되었습니다
2. 계약 이행 과정에서 분쟁이 발생할 경우 쌍방은 우호적인 협상을 통해 해결해야 한다. 협상이 이루어지지 않으면 쌍방은 계약 체결지와 계약 이행지 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
당사자 a: 주소: 담당자: 연락처: 계약 서명지: 계약 이행지: 서명 시간: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
을측: 주소: 담당자: 연락처: 계약 서명지: 계약 이행지: 서명 시간: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _