현재 위치 - 법률 상담 무료 플랫폼 - 특허 조회 - 대출 갱신 계획은 어떻게 작성하나요?
대출 갱신 계획은 어떻게 작성하나요?

장식 계약을 하시면 좋을 것 같아요. 다음은 템플릿이므로 WORD로 복사해서 변경하시면 됩니다. 계약자는 자신이 알고 있는 장식 관련 매장(욕실 매장, 건축자재 매장 등)을 찾아 도장을 찍고 서명하면 됩니다.

장식 계약 계약

고객(A 당사자):

수행 당사자(B 당사자):

프로젝트:

p>

A측과 B측의 우호적인 협상과 협의 끝에 A측은 침실 장식을 B측에 맡기기로 결정했습니다. 본 계약은 프로젝트의 원활한 진행을 위해 관련 국가 법령을 준수하며 상호 준수를 위해 체결됩니다.

1조: 프로젝트 개요

1. 프로젝트 주소: ____________________________

2. 침실 사양: 방 유형______ 바닥(유형) ______ 방______ 홀 ______ 부엌______ 욕실, 총 건축 면적 ____________ 평방 미터.

3. 시공 내용 : 자세한 내용은 본 계약서 별첨 (1) '집 꾸미기 시공 내용 목록' 및 시공 도면을 참조하세요.

4. 위탁방식 : __________________________

5. 프로젝트 시작일 : ______년______월______

6. 프로젝트 완료일 : ______년_ _____월______일

>

총 프로젝트 일수: ________일

제 2조: 프로젝트 가격

프로젝트 가격(금액은 대문자) _____ 위안, 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요. 첨부 (2) "가정 장식 프로젝트 자재 예산표".

1. 자재 비용 __________ 위안 2. 인건비 __________ 위안

3. 설계 비용 __________ 위안 4. 공사 청산 비용 __________ 위안; 5. 이사비 __________위안 6. 관리비 __________위안

7. 기타 비용(내용 명시) __________위안

제3조: 품질 요구 사항

1. 프로젝트에 사용되는 주요 재료의 종류, 사양 및 이름은 양 당사자의 승인을 받아야 합니다.

2. 양 당사자는 프로젝트 승인 표준에 대한 관련 국가 규정을 참조하는 데 동의합니다.

3. 건설 중 A측에 특별한 건설 프로젝트나 특별한 품질 요구 사항이 있는 경우 양측은 증가된 비용에 대해 보충 계약을 확인하고 서명해야 합니다.

4. A측이 구매한 모든 자재 및 장비에 대해 A측은 제품 품질을 담당하고 B측은 시공 품질을 담당합니다.

5. A측이 자체 프로젝트 감독자를 고용하는 경우 원활한 업무 연결을 위해 프로젝트 시작 전에 B측에 통보해야 합니다.

제4조: 자재 공급

1. B측은 관련 국내 가격 규정을 엄격히 준수해야 하며 본 계약에 사용된 모든 자재의 가격을 명확하게 책정해야 합니다. 갑이 제공한 자재는 본 계약에 따른 장식사업에 사용되어야 하며, 갑의 동의 없이는 다른 목적으로 사용할 수 없습니다. B가 자료를 다른 목적으로 유용하는 경우 B는 유용된 자료 가격의 두 배로 A에게 보상해야 합니다.

2. B측이 제공한 자재 및 장비가 품질 요구 사항을 충족하지 않거나 사양이 다른 경우 사용이 금지됩니다. 이를 사용한 경우 B측은 프로젝트로 인해 발생하는 모든 손실에 대해 책임을 집니다.

3. 당사자 A는 설계 요구 사항을 충족하고 적시에 현장에 공급되어야 하는 적격 제품이어야 하는 자재 및 장비를 구매하고 공급할 책임이 있습니다. 도착시간이 지연될 경우 공사기간이 연기되며, 지연된 공사기간에 따라 위약금이 부과됩니다. A측에서 제공한 자료 총액의 10%를 B측에 관리비로 지급합니다. 당사자 B가 자료를 승인한 후 당사자 B는 해당 자료를 보관할 책임이 있으며 부적절한 보관으로 인해 발생한 손실에 대해 보상할 책임이 있습니다.

제5조: 지불 방법

1. 계약이 체결되면 당사자 A는 공사 기간 동안 프로젝트 자재 지불 금액의 100%와 건설 비용의 50%를 지불해야 합니다. 반(년, 월)일 이상인 경우) A측은 2차 공사비의 40%를 지급합니다. 잔액의 나머지 10%는 A측이 프로젝트 완료를 수락한 후 정산됩니다. (참고: 공사비에는 인건비가 포함되어 있습니다.)

A가 기한 내에 비용을 지불하지 않는 것은 계약 위반이며 B는 공사를 중단할 권리가 있습니다. 승인 검사를 통과하고 프로젝트 대금이 결제되지 않은 경우 해당 프로젝트는 사용을 위해 인도되지 않습니다.

2. 사업시행 중 항목의 추가, 삭제, 변경이 있는 경우 쌍방은 보충계약을 체결하고, 을은 공사변경명령을 발부하고 공사에 통보할 책임을 진다. 건설현장 책임자. 증액 또는 인하된 품목의 가격은 현장에서 정산됩니다.

3. A측이 본 계약에 명시된 기한 내에 사업 대금을 선지급하지 못한 경우, 연체된 일수에 대해 미지급 사업 대금의 1%를 B측에 지급합니다.

4. A측이 집 꾸미기 중 은행으로부터 담보대출을 받은 경우, 모기지 증명서 및 관련 서류(사본)를 B측에 전달해야 합니다.

제6조: 사업기간

1. 을의 사유로 공사완료가 지연되는 경우 인건비의 1%를 갑에게 지체상금으로 매일 지급한다. 인건비는 모두 공제될 때까지입니다. A측의 사유로 준공이 지연되는 경우, 장식공사 대금의 인건비 중 1%를 지연일당 지연수수료로 B측에 지급합니다.

2. A측이 선정한 자재, 기자재의 품질이 부적격하여 공사의 품질 및 공사기간에 영향을 미칠 경우 재작업 비용은 A측에서 부담한다. B측의 건설, 재작업 비용은 A측이 부담한다. B측이 책임을 지며, 건설 기간은 변경되지 않는다.

3. 공사 중 프로젝트 품질 문제나 양측 간 의견 불일치로 인한 공사 중단은 공사 지연이나 공사 지연으로 처리되지 않으며, 양측은 적극적으로 관련 부서에 조정을 요청하거나 공사 지연을 요청해야 한다. 중재 부서는 가능한 한 빨리 문제를 조정하고 처리하여 건설을 계속합니다.

4. A측의 사유로 재공사가 필요하거나, A측의 공사내용 변경으로 공사기간이 지연되는 경우에는 비자가 필요하며, A측이 모든 부담을 부담해야 한다. B측의 사유로 공사비용이 발생할 경우 재작업이 발생할 경우 B측에서 책임을 지며 공사기간은 그대로 유지됩니다.

5. 공사 중 갑이 을의 동의 없이 공사 내용을 변경하라고 비공개로 공사 인력에게 통보한 경우, 공사 내용으로 인해 발생하는 품질 문제 및 지연에 대한 책임은 전적으로 갑이 진다.

제7조: 프로젝트 승인

1. 프로젝트 품질 승인을 위해 부분 승인이 필요한 숨겨진 프로젝트를 제외하고 B 당사자는 전체 프로젝트가 완료된 후 완료 승인을 수행하도록 A 당사자를 구성합니다. 완전한. 양 당사자는 프로젝트 정산 및 인수인계 절차를 처리합니다.

2. B측이 A측에 절차 승인 및 완료 승인을 통보한 후, A측은 3일 이내에 검사를 받으러 방문해야 하며, 그렇지 않은 경우 A측은 자동으로 권리를 포기한 것으로 간주됩니다. 문제가 있는 경우 당사자 A가 책임을 집니다. 갑이 스스로 입주하여 인수심사를 통과한 것으로 간주됩니다.

3. A측이 B측이 지정한 기한 내에 수락을 받을 수 없는 경우 A측은 즉시 B측에 통보하고 다른 날짜를 정해야 합니다. 다만, A측은 프로세스나 프로젝트의 완료일을 인정하고 B측의 관리비 및 관련 비용을 부담한다.

제 8조: 기타 사항

1. 당사자 A의 책임

1) 집의 평면도와 승인된 물, 전기 및 가스를 제공해야 합니다. 자산 관리 부서 선 다이어그램 또는 당사자 A는 주택 평면도와 물, 전기 및 가스 라인 다이어그램을 제공하고 당사자 B에게 현장 설명을 제공할 수 있습니다.

2) 2차 장식 공사의 경우 집을 완전히 또는 부분적으로 비워야 하며 건축에 영향을 미치는 장애물을 제거해야 합니다. 부분적으로만 비울 수 있는 집에 남겨진 가구, 비품 등에 대해 필요한 보호 조치를 취해야 하며, B측은 절차를 거쳐 비용을 부담해야 합니다.

3) 원래의 건물 구조나 장비, 배관을 해체하거나 개조해야 하는 경우 현지 주택 관리 부서에 절차를 완료하고 관련 비용을 부담해야 합니다. 공사 중에 공공 장소를 일시적으로 사용해야 하는 경우 이웃에게 알려야 합니다.

2. B측의 책임

1) 영업허가증, 회원증 또는 건축자격을 자발적으로 제시해야 하며, 취급판매원은 법정대리인의 위임장을 소지해야 합니다.

2) 직원을 B측의 건설 현장 대표로 지정하여 계약 이행을 책임지고 계약 요구 사항에 따라 건설을 조직하며 일정에 맞춰 건설 작업을 품질로 완료합니다. 그리고 수량.

3) 건설현장의 안전을 책임지며, 화재예방을 엄격히 하고, 인증을 받은 작업을 실시하며, 문명화된 공사를 시행하고, 배관 막힘, 누수, 정전, 물품 파손 및 기타 사고를 방지한다. 공사로 인해 다른 사람에게 영향을 미치는 경우. 만약 그런 일이 발생한다면, 가능한 한 빨리 수리나 보상을 책임져야 합니다.

4) 계약을 엄격히 이행하고 신용공여기간을 이행한다. 자재철거, 작업지연, A자에게 자금 선입금을 유도하는 사유로 준공이 지연되는 경우 위반으로 처리한다. 조사 후 계약을 체결합니다.

5) 장식 공사 ​​범위 내에서 보증 책임을 집니다. 보증 기간은 프로젝트가 완료되고 A측이 검사에 합격한 날로부터 12개월입니다.

제9조: 계약 위반에 대한 책임

계약 발효 후, 계약 이행 중에 당사자가 허가 없이 계약을 해지하는 경우 총 계약 금액의 5% 해당 금액을 상대방에게 지체상 손해배상금으로 지급합니다. 무단 계약해지로 인해 상대방이 입은 실제 손실액이 지급액을 초과하는 경우에는 배상하여야 합니다.

제10조: 분쟁 해결

본 계약 이행 과정에서 양 당사자 간에 분쟁이 발생할 경우, 양 당사자는 프로젝트 진행에 영향을 주지 않고 협상을 통해 이를 해결해야 합니다. 당사자들이 협상을 통해 분쟁을 해결하기를 원하지 않거나 협상이 실패할 경우 본 계약의 규정에 따라 인민법원에 소송을 제기할 수 있습니다.

제11조: 계약 변경 및 해지

1. 양 당사자가 계약을 체결하고 효력이 발생한 후에는 양 당사자는 이를 엄격히 준수해야 합니다. 일방이 계약 내용을 변경해야 하는 경우에는 쌍방 합의 후 보충 계약을 체결해야 합니다. 계약을 해지할 필요가 있는 경우 계약을 해지하고자 하는 당사자는 서면으로 해지하고, 총 계약금액의 10%를 손해배상금으로 지급한 후 계약 해지 절차를 거쳐야 합니다.

2. 공사 진행 중에 일방이 계약 해지를 제안하는 경우, 양 당사자가 청산 절차를 거쳐 해지 계약을 체결하기로 합의한 후 이를 상대방에게 서면으로 제출해야 합니다. 본 계약은 종료된 것으로 간주될 수 있습니다.

제12조: 계약의 효력

1. 본 계약과 계약서 첨부에는 쌍방의 날인이 날인되어야 하며 서명과 동시에 효력이 발생합니다.

2. 보충계약은 본 계약과 동일한 법적 효력을 갖습니다.

3. 본 계약서(계약서 첨부 및 부가계약 포함)는 2부로 되어 있으며, A당사자와 B당사자가 각각 1부씩 보유합니다.

A 당사자(소유자): (서명 및 인감) B 당사자: (서명 및 인감)

거주지 주소: 사업장 주소:

우편번호: 우편번호 코드:

작업 단위: 법적 대리인:

위임 대리인: 위임 대리인:

전화: 전화:

서명 주소: 서명 날짜 :

장식계약 시 주의사항

1. 공사기간 계약 : 일반적으로 방 2개, 100제곱미터 방의 경우 단순하게 장식하는 경우 , 공사 기간은 보험 목적상 일반적으로 장식 회사에서 45-50일로 합의합니다. 급하게 입주할 경우 서명 시 이 조항에 대해 디자이너와 논의할 수 있습니다. .

2. 지급방식 : 일반장식 계약시 계약금 60% 지급, 목공 인수 후 35%, 시공 후 5% 지급으로 합의 완성. 본 결제방식을 따르면 공사기간의 약 절반 이후에 비용의 약 95%를 장식업체에 지불하게 되며, 장식 후반부에 문제가 발생할 경우 장식업체를 제한하기 어렵습니다. 돈의 관점에서. 따라서 계약시 계약금은 30%, 중도금은 30%로 줄이는 것이 좋습니다.

중도금 : 일반적으로 계약서에 명시된 중도금 시기는 단순히 '공사가 절반 정도 진행되어 목공 작업이 종료됩니다'만을 의미합니다. 그러나 건설 현장에는 종종 여러 프로젝트가 포함됩니다. 목공 작업 완료, 바닥 타일 및 벽 레벨링 완료; 전기 개조.

3. 덧셈과 뺄셈: 장식 과정에서 더 많은 캐비닛을 만들거나 수로를 몇 미터 더 바꾸는 등 항목을 더하거나 뺄 수 있습니다. 모든 비용은 완료 시 지불됩니다. 그렇다면 이러한 프로젝트의 단가는 정확히 얼마가 되어야 할까요? 공사가 시작될 때까지 기다린다면 최종 결정권은 디자인에 있을 것입니다. 따라서 가능하다면 장식업체가 계약을 체결하거나 프로젝트를 추가하거나 뺄 때 장식업체가 가격을 변경하는 것을 방지하기 위해 장식업체가 처음에 제시한 전체 견적의 복사본을 만드는 것이 가장 좋습니다.

또한 최종 정산이 이루어지면 프로젝트 건설 전에 지불해야 할 증감 수수료에 서명하고 승인해야합니다. 해당 수수료를 지불할 필요가 없습니다.

4. 보증 조건: 전체 장식 공정은 여전히 ​​주로 수동 현장 생산을 기반으로 하며 완전한 공장화를 달성하지 않았으므로 다양한 사소한 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 보증 기간 동안 장식 회사가 이행해야 하는 책임은 특히 중요합니다. 예를 들어, 장식업체가 작업과 자재를 계약하고 보증에 대한 전적인 책임을 지는지, 작업만 계약하고 자재 보증에 대한 책임을 지지 않는지, 또는 기타 제한 조항이 있는지 등의 문제가 있는 경우에는 이러한 사항을 반드시 확인해야 합니다. 계약서에 명확하게 적혀있습니다.

5. 물과 전기 비용: 장식 과정에서 현장 건설에는 물, 전기, 가스 등이 사용됩니다. 일반적으로 프로젝트가 끝나면 물과 전기 요금이 합산되어 큰 금액이 됩니다. 이 비용을 누가 지불해야 하는지도 계약서에 명시되어 있어야 합니다.

6. 도면에 따른 시공: 시공은 귀하가 서명하고 승인한 도면에 따라 엄격하게 수행되어야 합니다. 세부 사항 및 치수가 설계 도면과 일치하지 않는 경우 재작업을 요청할 수 있습니다.

7. 감독 및 품질 검사 방문 시간 및 빈도: 일반적으로 장식 회사는 다양한 건설 팀에 프로젝트를 할당하여 완료합니다. 품질 검사 인력과 감독은 장식 회사에 대한 감독의 가장 중요한 수단입니다. 현장 검사 사이의 시간 간격은 프로젝트 품질에 특히 중요합니다. 감독 및 품질 검사는 이틀에 한 번씩 현장에 실시되어야 합니다. 또한 설계자는 3~5일에 한 번씩 현장을 방문하여 현장 시공 결과가 설계도와 일치하는지 확인해야 합니다.