파이프 단열 계약 1 발부인 (파티 a):
계약자 (파티 b):
중화인민공화국 경제계약법',' 중화인민공화국건축법',' 건축설치공사계약조례' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙에 따라 쌍방은 본 건설공사의 시공에 대해 합의하여 본 계약을 체결하였다.
첫째, 프로젝트 개요:
프로젝트 이름:
프로젝트 위치:
공사 내용: 소방관 보온, 보온보호, 건설 쓰레기 수거 등.
둘째, 프로젝트 계약 범위 및 계약 방법, 기간
1. 계약 범위: 1 기 상점, 지붕, 발코니 소방관 단열 보호.
계약 방법: 도급공 포장재.
계약 기간: 90 일 (달력 일).
셋째, 품질 기준 및 수용
1. 공사 품질 기준: 국가의 현행 품질 검사 및 검수 기준 준수: 합격.
2. 재료 품질 요구 사항: 재료 사용은 소유자가 확인한 재료 브랜드 및 사양에 따라 수행되어야합니다.
3, 건설 기술 요구 사항:
(1) 보온층 외부 재료는 반드시 겹쳐야 하며, 내부 보온면은 노출되어서는 안 된다.
(2) 코너와 엘보의 절연은 조밀해야합니다.
4. 공사 완료 후 업주 사업부, 재산관리회사 등 관계자가 검수를 해야 한다.
넷. 계약 가격 및 지급
1, 계약가격은 고정단가법을 채택합니다.
(1) 계약 가격에 포함된 위험 범위: 시공 중 다양한 건축 자재의 시장 위험, 정책 조정, 인위적인 시장 위험.
(2) 위험비용 계산 방법: 이미 계약단가에 포함되어 있어 조정하지 않습니다.
(3) 계약금액 (잠정): 37000.00 원 (대문자: 3 만 7 천 원).
(4) 계약 단가:
① 고무 절연 튜브 (두께 2cm) 재료비: 1350.00 원 /m3.
② 고무 단열관 제작 설치 인건비: 300.00 원 /m3.
③ 직관 단열층 보호층의 인건비와 재료비 제작 및 설치: 100.00 원 /m2.
④ 엘보 보호층과 밸브 단열층을 설치하는 인건비와 재료비 제작: 120.00 원 /m2.
⑤ huamei 고무 플라스틱: 12.00 위안/킬로그램
2. 품목 선급금: 품목 선급금이 없습니다.
3. 공사량 확인: 공사가 완공된 후, 건설가격계약부와 업주 프로젝트부가 실제로 측정한 공사량에 따라 결산합니다.
4. 공사 대금 지불 (진도금)
쌍방이 합의한 공사비 (진도금) 지불 방법 및 시간:
(1) 공사 검수와 공사 결산감사가 완료된 후 계약자는 모두 퇴장하여 모든 임시시설을 철거하고, 모든 건설쓰레기를 치우고, 100% 전액 송장을 발행한 후 결산핵 가격의 95% 를 지급한다.
(2) 승인 가격의 5% 를 품질 보증금으로 1 년 품질 보증 기간이 만료된 후 7 일 (이자 제외) 이내에 계약자에게 반납한다.
동사 (verb 의 약어) 안전한 건설
계약자는 공사 건설 중 안전 생산에 관한 관리 규정을 준수하고, 안전 표준에 따라 공사를 엄격히 조직하고, 정부 부처 및 업계 안전 검사원이 법에 따라 실시하는 감독 검사를 수시로 받고, 필요한 안전 보호 조치를 취하여 사고의 숨겨진 위험을 없애야 한다. 안전 시공 보호 비용은 이미 총 계약 가격에 포함되어 있다. 계약자의 안전 조치가 부실하여 사고의 책임과 그에 따른 비용은 계약자가 부담한다. 계약자가 안전 규정을 위반하거나 안전 조치가 적절하지 않으면 시공인의 생명재산 손실을 초래하고 비용은 계약자가 부담한다. 이로써 하청업자에게 초래된 손실은 계약자가 부담한다.
갑측 (도장):
법정 대리인:
전화:
계좌 번호:
시간:
을측 (도장):
법정 대리인:
전화:
계좌 번호:
시간:
파이프 단열 계약 2 의 발신인 (갑): _ _ _ _ _ _ _ _
계약자 (을측): _ _ _ _ _ _ _ _
중화인민공화국 경제계약법',' 중화인민공화국건축법',' 건축설치공사계약조례' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙에 따라 쌍방은 본 건설공사의 시공에 대해 합의하여 본 계약을 체결하였다.
첫째, 프로젝트 개요:
프로젝트 이름: jinyoucheng 1 단계 상점 화재 파이프 단열 프로젝트
프로젝트 위치: 난충시 통주시 금유성
공사 내용: 소방관 보온, 보온보호, 건설 쓰레기 수거 등.
둘째, 프로젝트 계약 범위 및 계약 방법, 기간
1. 계약 범위: 1 기 상점, 지붕, 발코니 소방관 단열 보호.
계약 방법: 도급공 포장재.
계약 기간: 90 일 (달력 일).
셋째, 품질 기준 및 수용
1. 공사 품질 기준: 국가의 현행 품질 검사 및 검수 기준 준수: 합격.
2. 재료 품질 요구 사항: 재료 사용은 소유자가 확인한 재료 브랜드 및 사양에 따라 수행되어야합니다.
3, 건설 기술 요구 사항:
(1), 아웃소싱된 재료의 보온층은 반드시 겹쳐야 하며, 보온면은 노출되어서는 안 된다.
2, 코너, 팔꿈치 보온은 조밀해야합니다.
4. 공사 완료 후 업주 사업부, 재산관리회사 등 관계자가 검수를 해야 한다.
넷. 계약 가격 및 지급
1, 계약가격은 고정단가법을 채택합니다.
(1) 계약 가격에 포함된 위험 범위: 다양한 건축 자재의 시장 위험, 정책 조정, 시공 기간은 시장 위험입니다.
⑵ 위험 비용 계산 방법: 계약 단가에 포함되어 더 이상 조정되지 않습니다.
(3) 계약금액 (잠정): 37000.00 원 (인민폐 3 만원).
(4), 계약 단가:
① 고무 절연 튜브 (두께 2cm) 재료비: 1350.00 원 /m3.
② 고무 단열관 제작 설치 인건비: 300.00 원 /m3.
③ 직관 단열층 보호층의 인건비와 재료비 제작 및 설치: 100.00 원 /m2.
④ 엘보 보호층과 밸브 단열층을 설치하는 인건비와 재료비 제작: 120.00 원 /m2.
⑤ huamei 고무 플라스틱: 12.00 위안/킬로그램
2. 품목 선급금: 품목 선급금이 없습니다.
3. 공사량 확인: 공사가 완공된 후, 건설가격계약부와 업주 프로젝트부가 실제로 측정한 공사량에 따라 결산합니다.
4. 공사 대금 지불 (진도금)
쌍방이 합의한 공사비 (진도금) 지불 방법 및 시간:
(1) 공사 검수와 공사 결산감사가 완료되면 계약자는 모두 퇴장하고, 모든 임시시설을 철거하고, 모든 건설쓰레기를 치우고, 100% 전액 송장을 발행한 후 결산 핵가격의 95% 를 지급한다.
(2) 승인 가격의 5% 를 품질 보증금으로 1 년 품질 보증 기간이 만료된 후 7 일 (이자 제외) 이내에 계약자에게 반납한다.
동사 (verb 의 약어) 안전한 건설
계약자는 공사 건설 중 안전 생산에 관한 관리 규정을 준수하고, 안전 표준에 따라 공사를 엄격히 조직하고, 정부 부처 및 업계 안전 검사원이 법에 따라 실시하는 감독 검사를 수시로 받고, 필요한 안전 보호 조치를 취하여 사고의 숨겨진 위험을 없애야 한다. 안전 시공 보호 비용은 이미 총 계약 가격에 포함되어 있다. 계약자의 안전 조치가 부실하여 사고의 책임과 그에 따른 비용은 계약자가 부담한다. 계약자가 안전 규정을 위반하거나 안전 조치가 적절하지 않으면 시공인의 생명재산 손실을 초래하고 비용은 계약자가 부담한다. 이로써 하청업자에게 초래된 손실은 계약자가 부담한다.
파티 a (인감): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b (인감): _ _ _ _ _ _ _
법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _
전화: _ _ _ _ _ _ _ _ 전화: _ _ _ _ _ _
계좌 번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 계좌 번호: _ _ _ _ _ _ _
시간: _ _ _ _ _ _ _ _ 시간: _ _ _ _ _ _
파이프 보온계약 3 의 발신인 (이하 갑이라고 함): _ _ _ _ _ _ _ _
계약자 (이하 을측): _ _ _ _ _ _ _ _
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법규에 따르면 갑을 쌍방은 평등, 자발적, 성실성의 원칙에 따라 본 공사의 시공에 대해 협의하여 공사 계약을 다음과 같이 체결하였다.
첫째, 프로젝트 개요
1, 엔지니어링 이름: 폴리 우레탄 직매관 절연 프로젝트
2. 건설장소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
둘째, 프로젝트 건설주기
본 공사는 반드시 본 계약 체결 후 4 일 이내에 공장에 들어가 시공해야 한다.
셋째, 계약 방식
본 공사는 도급공 포장재의 방식으로 도급한다. 갑은 강관, 공사장, 전기세, 숙박만 책임지고, 나머지 프로젝트 수요는 을측이 책임진다.
구체적인 프로젝트 및 실습 요구 사항은 다음과 같습니다.
1, 고밀도 폴리에틸렌 외부 보호관 DN400 벽 두께는 6mm 이상이고 DN350, DN300 은 5mm 이상이며 외부 보호관 벽 두께 차이는 0.2mm—0.3mm 입니다. 폴리에틸렌 수지 밀도는 535 kg/m595 kg/m 이어야 합니다. ) 폴리에틸렌 외부 보호관의 성능을 향상시키는 데 도움이 되며 생산에 반드시 채택해야 합니다.
2. 폴리우레탄 경질 폼 단열층의 두께는 50mm 로 어느 위치에서든 폼 밀도가 50kg/m 이상이다 .....
3. 보온 이음매 양면 용접 12cm 와이드 열 수축 밴드 (이음매가 완전히 닫혀 있어야 함), 중간 드릴 접착제 (시공 후 미관).
외부 룸 (loom) 의 축과 강관의 직선은 편심해서는 안 된다.
5. 강관의 양끝은 150 mm-200 mm 의 노출된 비보온 영역을 남겨 용접을 해야 합니다.
6. 강관이 발포하기 전에 표면을 씻고 녹, 기름, 먼지 등의 오염물을 제거해야 한다.
7. 성형한 보온관은 노천에 보관할 때 방수포를 적용한다.
8. 본 계약은 중국 인민 * * * CJ/t 1 14-20xx 및 중국 도시건설업계 표준에 따라 집행됩니다.
넷째, 계약 범위
을 측은 초가 신촌과 임업국 방향 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 루트 1 차 네트워크 난방 파이프 (굵고 가는) 보온을 담당한다.
동사 (verb 의 약어) 패키지 가격
각 파이프 라인의 단가는 다음과 같습니다.
DN400 파이프 155 원/미터, 흑피 포함, 이 가격에는 세금이 포함되어 있습니다.
DN350 파이프 140 원/미터, 흑피 포함, 이 가격에는 세금이 포함되어 있습니다.
DN300 파이프 125 원/미터, 흑피 포함, 이 가격에는 세금이 포함되어 있습니다.
여섯째, 엔지니어링 수량 결제 방법
강관 길이 (예: (6m 강관은 6m 으로 계산됨), 접합은 별도로 계산되지 않습니다. 인위적으로 손상된 직선 머리는 실제 크기로 계산되고 엘보는 같은 모델 1.5m 으로 계산되며 T 는 같은 모델 1.5m 으로 계산됩니다.
일곱. 결제 조건
1. 을측 시공사, 재료, 설비가 생산에 들어간 후 공사량의 50% 를 완료하여 20 만원을 지불한다. 프로젝트가 완료되면 잔액을 결산하기 위해 남은 금액의 송장을 발행할 것이다.
2. 공사 준공 검수 후 전액 송장 (65438+ 만공사비 노무송장, 20 만공사비 부가가치세 송장, 남은 공사비 국세 자료 송장 포함) 을 발행하여 잔금을 지급한다.
여덟. 계약의 유효성
1. 양 당사자의 동의 없이 어느 당사자도 본 계약을 무단으로 변경하거나 해지할 수 없습니다. 그렇지 않으면 계약 총액인 10% 의 위약금을 상대방에게 지급하고 그에 따른 손실을 부담해야 합니다. 파이프 보온 공사의 품질이 불합격하여, 갑측은 계약을 해지할 권리가 있으며, 품질 문제로 인한 손실은 을측이 부담합니다 .....
2. 공사 과정에서 을측은 품질과 안전사고에 대해 책임을 져야 한다.
3. 본 계약은 쌍방이 서명하고 도장을 찍는 날부터 발효되며, 계약의 전체 내용이 이행되면 자동으로 무효가 됩니다.
4. 본 계약은 중복하여 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다.
파티 a (인감): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b (인감): _ _ _ _ _ _ _
대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (서명): _ _ _ _ _ _ _
주민등록번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
전화: _ _ _ _ _ _ _ _ 전화: _ _ _ _ _ _
서명 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
파이프 보온계약 4 발부인: (이하 갑측) 계약자: (이하 을측)
중화인민공화국 경제계약법',' 중화인민공화국건축법',' 건축설치공사계약조례' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙에 따라 쌍방은 본 건설공사의 시공에 대해 합의하여 본 계약을 체결하였다. 첫째, 프로젝트 개요:
공사명: * * * * 급수난방관 보온공사 장소: 캠퍼스.
공사 내용: 급수열관 보온, 보온층 보호, 건설 쓰레기 수거 등. 둘째, 프로젝트 계약 범위 및 계약 방법, 기간
1. 청부 범위: 학생아파트 옥상방화, 급수관 보온 및 보온보호 공사. 계약 방법: 도급공 포장재. 3. 계약 기간: 10 일 (달력 일). 셋째, 품질 기준 및 수용
1. 공사 품질 기준: 국가의 현행 품질 검사 및 검수 기준 준수: 합격.
2. 재료 품질 요구 사항: 재료 사용은 소유자가 확인한 재료 브랜드 및 사양에 따라 수행되어야합니다. 3, 건설 기술 요구 사항:
(1), 아웃소싱된 재료의 보온층은 반드시 겹쳐야 하며, 보온면은 노출되어서는 안 된다. 2, 코너, 팔꿈치 보온은 조밀해야합니다.
4. 공사 완료 후 갑측 관계자가 검수 확인 .. 4. 계약 가격 및 지급
1, 계약가격은 고정단가법을 채택합니다.
(1) 계약 가격에 포함된 위험 범위: 다양한 건축 자재의 시장 위험, 정책 조정, 시공 기간은 시장 위험입니다.
⑵ 위험 비용 계산 방법: 계약 단가에 포함되어 더 이상 조정되지 않습니다.
(3) 계약금액 (잠정): 57853.2 원 (4) 재료협정: 0.4mm 알루미늄, 컬러 고무, 암면, 고무 보온층이 2cm 2 이상이다. 설계 선급금: 설계 선급금이 없습니다.
3. 공사량 확인: 공사가 완료된 후 갑측 관계자가 확인합니다.
4. 결산방법: 공사량 증감시 쌍방이 체결한 공사량에 따라 조정한다. 시공 공예가 변화할 때 각 항목의 단가는 그에 따라 조정해야 한다. 4. 공사 대금 지불 (진도금)
쌍방이 합의한 공사비 (진도금) 지불 방법 및 시간:
(1) 공사 검수와 공사 결산감사가 완료되면 계약자는 모두 퇴장하고, 모든 임시시설을 철거하고, 모든 건설쓰레기를 치우고, 100% 전액 송장을 발행한 후 결산 승인가의 92% 를 지급한다.
(2) 승인 가격의 8% 는 품질 보증금으로 1 년 품질 보증 기간이 만료된 후 7 일 (이자 제외) 이내에 계약자에게 반송됩니다. V. 안전한 건설
계약자는 공사 건설 중 안전 생산에 관한 관리 규정을 준수하고, 안전 표준에 따라 공사를 엄격히 조직하고, 정부 부처 및 업계 안전 검사원이 법에 따라 실시하는 감독 검사를 수시로 받고, 필요한 안전 보호 조치를 취하여 사고의 숨겨진 위험을 없애야 한다. 안전 시공 보호 비용은 이미 총 계약 가격에 포함되어 있다. 계약자의 안전 조치가 부실하기 때문이다
사고의 책임과 그에 따른 비용은 계약자가 부담한다. 계약자가 안전 규정을 위반하거나 안전 조치가 적절하지 않으면 시공인의 생명재산 손실을 초래하고 비용은 계약자가 부담한다. 이로써 하청업자에게 초래된 손실은 계약자가 부담한다. 자동사 다른 사람
본 계약은 한 양식에 4 부씩, 갑을 쌍방은 각각 2 부씩 보유한다. 본 계약의 미완은 쌍방이 협의하여 해결한다. (견적서 첨부)
갑측 (도장): 을측 (도장): 법정대표인: 법정대표인: 전화: 전화: 계약일: 계약일:
학생 기숙사 지붕 급수 및 소방 파이프 단열
견적서
파이프 단열 계약 5 파티 a:
파티 b:
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법규에 따라 본 공사 노동계약에서 갑을 쌍방의 권리, 의무 및 위약 책임을 맡고 있습니다. 쌍방은 평등하고 자발적이며 성실하며 신용을 지키는 원칙에 근거하여 본 프로젝트 건설에 대하여 협의를 거쳐 다음과 같은 공사 계약을 체결하였다.
첫째, 프로젝트 개요
1
2. 건설장소: 2. 계약 범위
1. 을측은 송수선, 난방관 DN 108, DA89 보온을 청부 맡았다.
2. 계약공사량은 약 (DN 108, DA89)20xx 미터입니다.
3. 갑은 도급공가방의 형식으로 을측에 도급합니다.
셋째, 계약 가격
평방 미터당 60 위안, 이 가격은 면세입니다. 계산 방법: 파이프 지름+단열층 두께 *3. 14= 평방 미터당 파이프.
넷. 지불 방법
을측이 본 공사 시공을 마친 후, 갑은 실제 공사 총가격의 90% 를 현금으로 을측에 지불하고, 나머지는 본 공사가 완공된 후 한 달 후에 지급한다.
동사 (verb 의 약어) 계약의 유효 기간
1. 양 당사자의 동의 없이 어느 당사자도 본 계약을 무단으로 변경하거나 해지할 수 없습니다. 그렇지 않으면 계약 총액인 10% 의 위약금을 상대방에게 지급하고 그에 따른 손실을 부담해야 합니다.
2. 본 계약은 쌍방이 서명하고 도장을 찍는 날부터 발효되며, 계약의 전체 내용이 이행된 후 자동으로 효력을 상실합니다.
본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다.
당사자 a (서명): 당사자 b (서명):
주민등록번호: 주민등록번호:
전화: 전화:
서명 날짜: 년, 월, 일
파이프 단열 계약 6 갑: _ _ _ _ _ _ _ _
을측: _ _ _ _ _ _ _ _
쌍방의 우호적인 협상을 거쳐 을 측이 갑 측의 열전도유와 아스팔트 파이프 보온 부분을 수리하는 것에 동의하는데, 계약 내용은 다음과 같습니다.
1. 수리 범위: 갑형 작업장 열전도유 파이프, 아스팔트 파이프 보온층 수리.
둘째, 을측은 시공 및 사용된 재료와 공구를 유지 관리하여 시공 안전을 확보할 책임이 있다.
셋. 계약 금액:
단가계약 방식을 채택하여 모든 수리 작업이 완료된 후 실제 수리 수량에 따라 계약의 총가격을 결산합니다. 파티 b 는 송장을 제공하고 해당 세금을 부담해야합니다.
넷. 결제 방법: 이 계약에는 선급금이 없습니다. 수리작업이 완료되면 수리비의 90%, 수리비의 10% 가 품질보증으로 1 회 지급됩니다. 품질 보증 기간은 1 년입니다. 품질보증 만료 후 문제가 없으면 품질보증금을 한 번에 지불하겠습니다.
5. 을측은 안전시공을 확보해야 하고, 을측은 시공기간의 안전에 대해 전적인 책임을 져야 하며, 갑측은 연대책임을 지지 않습니다.
자동사 품질 약속 미만: 수리 후 부품 품질 보증 기간은 1 년입니다. 1 년 이내에 수리한 부품에 문제가 있다면 을측은 무료 수리를 책임져야 합니다.
일곱. 본 계약은 한 양식에 네 부씩 쌍방이 서명하고 도장을 찍은 후에 효력이 발생한다. 미완의 일은 쌍방이 협상하여 해결한다.
파티 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b: _ _ _ _ _ _ _
대표: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 대표: _ _ _ _ _ _ _ _
도장: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 도장: _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
파이프 단열 7 호 계약: (이하 a 국이라고 함)
계약자: (이하 을측)
서명 시간:
계약 장소:
우리나라의 법률 규정에 따르면, 프로젝트 계약 이행 과정에서 쌍방의 권리, 의무, 절차를 명확히 하기 위해 협상을 거쳐 쌍방은 만장일치로 본 계약을 체결하고 집행을 따를 것에 동의했다.
첫째, 프로젝트 개요
1, 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치:
3, 건설 단위:
4, 총 패키지 단위:
둘째, 수량과 비용
1, 수량:
1..1계약 범위:
1.2 건설 장소:
1.3 계약서에 서명하기 전에 갑측은 을측에 완전한 시공도면을 제공해야 하며, 쌍방은 일주일 이내에 시공장소와 면적을 확인하여 공사 진도금 지불의 근거로 삼아야 한다. 시공 과정에서 변경이 있을 경우 연락서를 근거로 조정하다.
2. 비용: 총 품목 가격 (잠정)
재료의 이론적 사용량과 단가는 첨부 파일로 제공됩니다.
셋째, 근무기간
1. 을측의 원인으로 계획기간이 지연되면 을측은 매일 갑측에 계약총액이 0.5 ‰ 인 위약금을 지불해야 하지만 총액은 공사 가격의 5% 를 초과해서는 안 된다.
2. 다음과 같은 경우 공사 기간이 순연될 것이다.
2. 1 시공준비요구에 따라 갑은 현장 작업에 필요한 장소, 물, 전기, 임시숙박을 제공할 수 없고, 시공허가증을 제때에 제공할 수 없고, 총가방이 지하실 시공을 완료하지 않았거나, 검수 후 지하실을 개조하는 품질 기준을 충족시키지 못했다.
2.2 시공 방안, 재료 및 색상 수정을 포함한 주요 설계 변경 사항.
2.3 총계약자가 도급한 공사 기간이 지연되거나 쌍방의 교차 시공이 지연되어 을측의 정상적인 시공에 영향을 미쳤다.
2.4 만약 갑이 본 계약 규정에 따라 공사 진도금을 지불하지 못하면 을측은 공사를 중단할 권리가 있으며, 갑측은 이로 인한 공사 기간 지연과 모든 손실을 부담해야 한다.
2.5 불가항력으로 공사 기간이 지연되거나 국가법규, 정부제도가 공사 중단을 요구하고 있다.
3. 을측은 상술한 상황이 발생한 후 3 일 이내에 갑측 대표에게 서면 보고를 제출하여 지연의 내용과 비용을 설명해야 합니다. 갑측 대표는 보고를 받은 후 서명하여 3 일 이내에 회답을 주어야 한다. 을측이 서명을 거부하거나 기한이 지나도 회신을 하지 않으면 을 측은 보고 내용을 확인하는 것으로 볼 수 있다.
넷째, 프로젝트 품질 표준, 수용 요구 사항
1. 을측은 본 공사의 품질이 갑의 입찰 요구에 부합함을 보증한다 .....
2. 을측이 제공한 원자재는 반드시 입찰서에 규정된 품질과 산지, 그리고 품질증명서가 있어야 한다.
3. 시공과정에서 시공질량이 규범과 설계요구에 부합되지 않을 경우 갑측 대표는 구두나 서면으로 을측에 재작업을 요구할 권리가 있으며 을측은 제때에 재작업하여 시정해야 한다. 이로 인한 모든 비용과 지연은 을측이 부담한다 .....
4. 을측은 본 공사 준공 검수 일주일 전에 필요한 준공 검수 보고서를 갑에게 제출해야 하며, 갑측은 일주일 내에 검수를 조직해야 한다. 갑이 2 주가 넘으면 준공 검수 합격으로 간주된다.
파티 b 는 테스트 비용을 부담해야합니다. (미리 설명)
동사 (verb 의 약어) 현장 대표
권력과 책임
1. a 국의 건설 현장 대표:
1.65438+
1.2 갑측 대표나 위탁대리인의 지시, 연락서, 통지는 본인이 서명하고 서면으로 을측 대표에게 전달해야 하며, 을측 대표는 서명하고 접수 시간을 명시해야 효력이 발생한다.
1.3 파티 a 현장 대표 또는 대리인 이름:
파티 b 현장 대표:
2. 1 을측이 지정한 현장 대표나 위탁대리인은 관련 공사 연락서, 통지, 검수서, 결제전표 등을 발행할 권리가 있다. 파티 b 를 대표하여 연락처 목록, 통지,
검수증서는 법적 효력이 있지만 본 계약 조항과 충돌하는 서명증서는 무효이며 본 계약이 우선한다. 을측이 타인을 대리할 경우 5 일 전에 서면으로 갑측에 통지해야 하며 후임자는 전임자의 책임을 완전히 계속해야 한다.
2.2 을측 대표의 연락처와 검수서는 을측 대표 본인이 서명하고 서면으로 갑측 대표에게 제출해야 하며, 영수증은 갑측 대표가 서명하고 접수한 후에만 유효하다.
2.3 파티 b 현장 대표: 이름.
자동사 갑의 책임.
1. 총포가 지하실 시공을 완료하고 본 계약서에 규정된 지하실 품질 요구 사항을 충족하며, 갑, 감독, 총가방, 을 측이 참가하는 지하실 품질 검수를 조직하고 합격한 후 을 측이 공사를 시작한다.
2. 을측이 제출한 프로젝트 진도와 일반 청부업자의 프로젝트 진도 간의 협조를 조정합니다.
3, 계약의 관련 규정에 따라 관련 금액을 지불하십시오.
4. 관련 부서를 조직하여 공사 준공 검수 (중간 공사 검수 포함) 를 진행하고, 공사 품질 등급을 평가하고, 공사 검수서에 서명하다.
5. 갑측이 계약요구에 따라 을측에 선불금과 진도금을 지급하지 않아 을측의 실제 경제적 손실을 초래한 것은 사실대로 배상해야 한다.
6. 갑은 을측이 발행한 송장 총액에 따라 을측에 현지 완세 증명서를 발급해야 한다. (이 항목은 갑이 총청부업자인 경우에만 적용됩니다.)
일곱. 을측의 책임
1. 본 계약의 규정에 따라 재료를 구입하고 시공합니다.
2. 갑에 두 가지 시공 계획을 제공합니다.
3. 갑측이나 총계약자에게 관련 정보와 현장 시공사 명단을 제공한다.
4. 국가의 현행 공사 품질 기준과 갑의 설계 요구에 따라 품질보증량은 제때에 계약 범위 내의 공사를 완성한다.
5. 갑측 대표가 공사 준비, 공사 품질, 공사 진도 및 공사 안전에 대한 검사와 감독을 접수합니다.
6. 을측은 공사 기간에 반드시 엄격한 시공 안전 조치를 취해야 한다.
7. 공사의 품질을 보장하기 위해서 공사는 반드시 공사 소재지의 품질 검사 부서의 검수를 거쳐야 한다.
8. 품질 보증 제공: 본 계약에서 규정한 엔지니어링 품질 보증은 본 계약별 공사 검수 합격일로부터 1 년입니다. 보증 기간 동안 품질 문제로 인한 나쁜 결과는 을측이 전적인 책임을 져야 한다.
9. 을측 사유로 공사 중 발생한 안전사고와 손실은 을측이 책임진다.
여덟, 프로젝트 최종 계정
1. 단일 공사가 완공된 후 을 측은 일주일 이내에 공사 결산 보고서를 제출해야 한다. 갑은 결산을 받은 후 2 주 이내에 감사를 조직해야 한다. 한 달 안에 심사를 조직하지 못하면 을 측이 보고한 공사 총결산에 동의하는 것으로 간주된다 .....
2. 본 계약의 공사 단가는 공사 방안과 품질 등급 요구 사항이 변하지 않는 한 어떠한 변경도 하지 않습니다.
3. 다음 중 하나가 발생할 경우 쌍방은 공사 가격 조정을 협상할 수 있습니다.
3. 1 실제 엔지니어링 수량 및 엔지니어링 예산이 변경될 때
3.2 갑이 승인한 설계 및 시공 공정 방안이 변경될 때.
3.3 확인 된 재료와 실제 재료가 변경 될 때.
3.4 당사자 a 의 요청에 따라 또는 당사자 a 의 동의를 거쳐 조정되는 기타 부분 .....
아홉. 결제 조건
1.
2. 각 건물과 동네의 총 계약 비용은 완공 후 동네로 지급됩니다.
3. 각 건물과 블록 보온 공사가 완공되면 그 블록의 총비용을 지불해야 합니다.
4. 결산이 완료된 후 일주일 이내에 공사 결산의 95% 를 지급합니다.
보증 기간은 1 년입니다. 기한이 만료된 후, 갑은 을측이 재검사를 요구한 후 5 일 이내에 을측에 협조하여 공사의 질을 재검사해야 하며, 품질은 요구와 규범에 부합해야 한다. 검토 후 5 일 이내에 갑측이 을측에 계약총가격의 5% 의 잔금을 한꺼번에 청산했다. 갑이 을측이 검토 요구 사항을 제기한 후 15 일 이내에 을측과 함께 공사 품질 검토를 거부한다면, 검토 품질이 요구 사항을 충족하는 것으로 간주되고, 갑측은 상기 기간이 만료된 후 계약총액의 5% 를 한꺼번에 결산합니다.
X. 지급 지연
1. 만약 갑이 본 계약서에 규정된 조항에 따라 공사 진도금을 지불하지 않고 공사 진도에 영향을 미친다면, 갑측은 을측의 가동 중지, 오공으로 인한 경제적 손실을 부담해야 한다.
2. 만약 갑이 열흘 이상 공사 진도금을 제때 지불하지 못하면 을측은 일방적으로 계약 이행을 중단할 권리가 있다.
3. 만약 갑측이 상술한 금액을 제때에 지불하지 못하면, 기한을 하루 넘길 때마다 갑측은 을측에 지급액의 65,438 의 위약금을 지불해야 한다.
XI. 애프터서비스 조치
1. 공사 준공 검수일로부터 을측은 1 년간의 무료 유지 보수 기간을 제공한다. 수리 기간 동안 을측은 무료로 수리를 제공하고, 비인간적인 원인으로 인한 모든 손상은 을측이 무료로 제공한다. 파손이 갑의 인위적인 요인으로 인한 것이라면 을측은 수리서비스를 제공하고 수리비용은 갑이 지불해야 합니다 .....
열두. 분쟁과 중재
1. 본 계약은 미완결이며, 쌍방은 우호적으로 협의하여 해결해야 하며, 필요한 경우 보충 계약을 체결할 수 있으며, 보충 계약은 본 계약과 동등한 법적 효력을 가집니다.
2. 어느 쪽이든 계약 규정을 위반하여 쌍방의 협의를 거쳐 합의에 도달할 수 없는 것은 아래와 같이 해결한다.
2. 1 중재위원회에 중재를 신청하다.
2.2 인민 법원에 기소하다.
열세 살. 불가항력
1, 불가항력의 범위는 국가 관련 규정에 따라 결정된다.
2. 불가항력의 비용과 지연의 공사 기간은 국가 관련 규정에 따라 집행된다.
열네. 보충 조항
1. 본 계약은 한 양식에 두 부씩 있습니다. 쌍방이 각각 1 부를 보유하고 있으며, 본 계약과 첨부 파일은 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다.
2. 본 계약은 쌍방 대표가 서명하고 공인이나 계약장을 첨부한 후 효력이 발생한다.
3. 본 계약은 준공 검수 합격, 보증 만료, 공사비 지불 완료 후 종료됩니다. 갑: 을: 날짜: