사람들의 법률의식이 보편화되면서 계약 발생 횟수가 늘어나고 있으며, 계약 체결은 쌍방의 권리와 의무에 대한 가장 좋은 규범이다. 그럼 어떻게 자세한 계약서를 쓸 수 있을까요? 다음은 내가 당신을 위해 정리한 호텔 인테리어 계약 모델 전자판 (총 5 편) 입니다. 모음집 읽기를 환영합니다.

호텔 인테리어 계약 전자판 1 갑: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

을측: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법',' 실내장식관리법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 따르고, 본 장식공사의 구체적 시공 상황과 결합해 쌍방은 협상을 거쳐 다음과 같은 합의를 이뤘다.

제 1 조 프로젝트 개요

1 프로젝트 위치:

프로젝트 내용: 총 건축 면적은 2000 평방 미터이다.

3 계약 범위 인테리어 인건비

시작일: 년, 월, 일; 완료 날짜: 년, 월, 일; 총 기간 (법정 공휴일 포함): 근무일

제 2 조 계약 가격

1 장식 인건비 합계 (인민폐 대문자): 1 만 3 천 2 천 원; {0} 에서 ：

2. 계약 체결 당일 갑은 장식공사 인건비 총액의 30% 를 지급한다. {0} 에서 ：

3. 인테리어 공사가 80% 완료되었고, 갑이 2 차 비용의 40%, 𐀤 원을 지불했다.

4. 공사 준공 검수 후 갑은 25% 의 인테리어 비용을 지불하고

5. 5% 를 프로젝트 품질 보증금으로 곱합니다. 보증금은 공사 완공 검수 후 1 년 이내에 지급됩니다.

제 3 조 당사자 a 의 책임

1. 임명 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 계약이행, 검사 공사 품질, 진도, 재료 진입 등을 감독합니다.

2. 장식공사가 시작되기 전에 관련 부서에 심사 승인 수속을 밟아야 합니다.

3. 시공에 필요한 물과 전기를 계약자에게 제공하고 주의사항을 설명합니다. 주변 이웃과의 조화를 책임지다.

4. 착공 전에 시공 도면 또는 설명을 확인하고 계약자에게 현장 교섭을 진행해야 합니다.

장식으로 인한 쓰레기 처리 책임,

제 4 조 을측의 책임

1. 계약 이행을 담당하는 계약자의 현장 대표로 _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 임명합니다. 요구에 따라 시공을 조직하고, 품질과 수량을 기한 내에 시공 임무를 완성하다.

2, 엄격하게 도면을 따라 시공하고, 품질검사 기록을 잘 작성하며, 시공규범, 안전조작 규정, 소방안전규정, 환경보호규정을 엄격히 집행한다.

3. 장식시공시간의 규정을 엄격히 준수하여 시공소음을 줄이고 환경오염을 줄인다. 공사로 인한 불쾌감과 주변 단위 및 주민과의 관계를 처리하다.

4. 공사가 완공되기 전에 현장의 모든 시설과 완제품을 보호할 책임이 있다.

5. 인테리어 현장의 청결을 보장하고 준공 전 정리 및 처리 작업을 잘 합니다.

제 5 조 자재 공급

1, 장식공사에 사용되는 재료와 설비는 반드시 국가 표준에 부합해야 하며, 품질검사 합격증을 가지고 있으며, 중국어로 제품명, 규격, 모델, 생산업체 이름 및 주소를 표시해야 합니다. 국가가 명시적으로 도태한 건축 장식 재료와 설비의 사용을 금지하다.

2. 하청업체가 공급하는 재료와 설비는 품질문제나 규격차이가 있어 공사에 손실을 초래하고, 책임은 하청업체가 부담한다.

3. 계약자가 구매한 모든 자재 및 장비는 설계, 사양 및 샘플의 요구 사항에 따라 구매해야 합니다. 재료가 품질 요구 사항을 충족하지 않거나 규격이 다를 경우 사용할 수 없습니다. 이미 사용했다면 공사로 인한 손실은 계약자가 책임진다.

제 6 조 안전 책임

1. 확인된 도면이 제공하는 시공 지침서 위반으로 인한 모든 경제적 손실은 하청업체가 부담한다.

2. 청부업자가 장식 활동을 할 때 반드시 시공안전조작 규정을 엄격히 준수해야 하며, 규정에 따라 필요한 안전보호와 소방조치를 취해야 하며, 허가없이 화염과 용접 작업을 동원하여 노동자와 주변 주택과 재산의 안전을 확보해서는 안 된다.

3. 계약자가 시공과정에서 관련 안전조작 규정을 위반하여 안전사고 (인신사고 포함) 를 발생시켰기 때문에 그에 따른 모든 책임을 져야 한다.

제 7 조 품질 수용

1, 본 공사는 시공도면, 효과도, 관행설명을 근거로 품질평가 검수 기준으로 합니다.

2. 청부 쌍방은 제때에 은폐 공사와 중간 검수 수속을 밟아야 한다. 발송인은 제때에 은폐 공사와 중간 검수에 참여하지 않은 경우, 계약자는 스스로 검수하고, 하청인은 인가할 수 있다.

3. 공사가 준공된 후 도급자는 도급자에게 검수를 통지해야 하며, 도급자는 검수 통지를 받은 후 이틀 이내에 검수를 조직하고 검수와 이양 수속을 밟아야 한다.

제 8 조 공사 변경

1. 계약자가 공사 및 시공 방법을 변경해야 하는 경우, 쌍방은 제때에 비자를 통보해야 시공할 수 있으며, 해당 가격과 공사 기간도 그에 따라 변경할 수 있다.

2. 계약자가 설계 방안 변경 및 재료 사용에 대한 합리적인 건의를 제출하면 반드시 디자이너의 동의를 받아야 계약자가 방안을 변경할 수 있다.

제 9 조 엔지니어링 보증

검수 합격 후 청부업자는 주택 인테리어 품질 보증서를 발행해야 한다. 공사 (1 년 보증).

제 10 조 계약 위반에 대한 책임

1. 하청인의 원인으로 공사 기간이 지연되거나 중간에 휴업하는 사람은 위약 책임을 져야 한다. 휴업하거나 하루 휴업할 때마다 업주는 계약자에게 인민폐 65,438+0,000 원을 지불해야 한다. 계약자는 계약에 따라 공사비를 지급하지 않았으며, 연체된 날마다 공사대금 금액의 5% 의 연체료를 지불해야 한다.

2. 계약자의 원인으로 공사 기간이 지연되어 하루 지연될 때마다 계약자는 계약자에게 65,438+0,000 원의 위약금을 지불해야 한다. 공사의 품질은 쌍방이 합의한 품질 기준에 미치지 못하고, 공사 총가격의 _ _ _ _ _ _% 를 공제한다.

3. 청부업자는 고용주가 제공한 설비와 현장에 쌓여 있는 가구, 가구, 완제품을 적절하게 보호해야 한다. 손실을 초래한 사람은 마땅히 가격에 따라 배상해야 한다.

4. 하청인의 동의 없이 청부업자가 기존 건물 구조나 설비관을 무단으로 철거하여 발생하는 손실이나 사고 (벌금 포함) 는 청부업자가 부담한다.

5. 계약자는 계약자에게 국가 표준에 맞지 않는 인테리어 재료의 사용을 추천하여 대기오염이 기준을 초과하는 경우 법에 따라 배상 책임을 져야 한다.

6. 검수 수속을 거치지 않고, 발송인이 미리 사용하거나 무단으로 사용했기 때문에 발생한 손실은 발송인이 책임진다.

7. 한 쪽의 이유로 계약을 계속 이행할 수 없는 경우, 상대방에게 통지해야 하며, 계약 해지 협의를 처리하고, 책임측은 상대방의 이로 인한 경제적 손실을 배상해야 한다.

제 1 1 조항 분쟁 해결

1. 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 동등한 효력을 가지고 있으며, 계약자와 계약자는 각각 한 부씩 보유한다.

2. 이행 과정에서 발생하는 분쟁은 쌍방이 협의하여 해결한다. 관련 부서에서 조정할 수도 있습니다. 협상이나 중재가 실패하면 대련 중재위원회에 제출하여 중재할 수 있다. 또는 법에 따라 프로젝트 소재지 인민법원에 소송을 제기할 수도 있다.

고용주 (도장): _ _ _ _ _ _

계약자 (도장): _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

호텔 장식 계약 전자 버전 2 고객 (당사자 a):

계약자 (을):

갑을 쌍방의 우호적인 협상을 거쳐 갑은 을측에 문방인테리어를 의뢰하기로 결정했다. 프로젝트의 원활한 진행을 보장하기 위해 국가 관련 법규에 따라 본 계약을 특별히 체결하여 * * * * * 준수할 수 있도록 합니다.

제 1 조. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. 건축 면적은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 평방 미터입니다.

3. 건설 내용: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1), 중간 칸막이 벽을 철거하면 호스트 구조의 원래 소방 및 내력벽 기둥, 보에 영향을 주지 않습니다.

2) 기존 천장을 손상시키지 않고 홀 전체의 천장, 벽치마, 바닥 타일, 나무 바닥, 장식 라인을 인테리어한다.

3) _ _ _ _ _ _ 개의 방을 늘리고 홀을 개조하다.

4) 을측은 갑의 요구에 따라 합리적으로 주방을 계획하고 인테리어해야 한다.

5) 외면광고판과 바는 갑의 뜻에 따라 장식해야 한다.

6) 주방 뒤에는 채소풀, 연못과 차양막을 짓는다.

7) 상점의 모든 수력 시설을 개선하다.

4. 프로젝트 시작 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. 프로젝트 완료 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

총 품목 일수: _ _ _ _ _ _ _

둘째, 프로젝트 가격

설계 가격 (대문자 금액) 은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다.

셋째, 품질 요구 사항

파티 b 의 건설은 파티 a 의 요구 사항에 따라 엄격하게 수행되어야합니다.

제 4 조. 결제 조건

공사가 준공되어 갑의 검수에 합격한 후 전액을 지불하다.

제 5 조. 위약 책임

1. 을측은 반드시 프로젝트 기한 내에 공사를 완성해야 한다. 그렇지 않으면 갑측은 공사 대금 지불을 거부하고 을측의 책임을 추궁할 권리가 있다.

2. 만약 을측 시공이 품질요구에 부합되지 않는다면, 갑측은 을측에 전적인 책임을 맡길 권리가 있다.

제 6 조. 계약의 수정

본 계약은 쌍방이 서명한 후에 쌍방이 반드시 엄격히 준수해야 한다. 어느 쪽이든 계약 내용을 변경해야 한다면 쌍방이 합의한 후에 보충 협의에 서명해야 한다.

제 7 조. 계약의 발효

1. 본 계약은 쌍방이 도장을 찍어서 서명한 후 효력이 발생한다.

2. 본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일에 발효됩니다

당사자 a (서명/도장): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

을 (서명/도장): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

호텔 장식 계약 전자 버전 3 파티 a:

파티 b:

본 공사를 완성하기 위해서, 갑측은 원래 본 공사를 을측에 약 제곱미터에 청부 도급했고, 쌍방은 호혜평등, 합의, 평등 자발적, 공평성의 원칙에 근거하여 본 공사의 구체적인 상황과 결합해 본 협의를 체결하였다.

첫째, 프로젝트명: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

둘. 프로젝트 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

셋. 건축 면적: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 평방 미터 정도.

동사 (verb 의 약어) 계약 방법: 도급공 포장재.

자동사 공사 비용 미만: 세금 포함 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안/평방 미터.

일곱. 계약 기간: 총 일수는 _ _ _ _ _ _ _ 일이며, 당사자 a 가 시작 통지를 발송한 날부터 계산됩니다. 불가항력으로 인해 지연되다.

여덟. 항목 특성: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9. 쌍방의 결산은 모두 쌍방의 실제 검수를 근거로 한다.

10. 을측은 프로젝트에 필요한 재료의 시험 작업과 비용을 책임지고, 갑측은 시험 자료에 협조해 갑측에 통일적으로 관리한다.

XI. 시공 중의 구체적인 요구 사항

1. 품질 요구 사항: 본 공사의 품질은 국가와 업주 서명 도장, 갑의 구체적인 요구 사항, 업주, 감리회사 및 관련 기능부서의 검수 합격을 기준으로 합니다.

2. 안전책임: 시공과정에서 을측은 국가 관련 안전기술기준에 따라 엄격하게 시공하고 문명공사, 현장청결, 안전조치가 완벽하고 적절해야 한다. 공사 과정에서 을측은 청부 범위 내의 모든 안전사고에 대해 책임을 져야 한다.

3. 추정 및 지불 방법: 추정은 갑을 쌍방이 현장에서 수집한 실제 공사량을 기준으로 합니다. 본 계약이 체결된 후 을 측은 갑 측에 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안을 지불해야 한다

4. 공사 기간 요구 사항: 본 공사 기간이 빡빡하고 임무가 무겁기 때문에 을 측은 반드시 갑 측의 공사 진도 요구에 따라 시공을 엄격히 진행해야 하며, 어떠한 구실로도 공사를 중단하거나 공사 기간을 연기해서는 안 된다. 만약 상술한 상황이 발생하면 위약이 될 것이며, 을측은 갑에게 공사 총원가의 _ _ _ _ _% 를 위약금으로 지불해야 하며, 갑은 협의를 해지할 권리가 있으며, 그 모든 손실은 을측이 부담해야 한다 .....

열두. 본 계약서에 서명할 때 을 측은 갑 측에 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

열세 살. 위약책임: 만약 한쪽이 위약한다면 위약측은 다른 쪽이 초래한 모든 손실을 배상해야 합니다.

14. 본 계약의 미완은 쌍방이 협의하여 해결한다. 본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일에 체결되었습니다

당사자 a (서명/도장): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

을 (서명/도장): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

호텔 장식 계약 전자 버전 4 파티 a:

파티 b:

중화인민공화국 계약법 및 관련 법규의 규정에 따라 호텔 장식공사 시공의 특징과 결합해 양측 (이하 갑측) 이 평등, 자발적, 합의를 바탕으로 호텔 장식공사 관련 사항에 대해 다음과 같은 협의를 달성했다.

제 1 조 프로젝트 개요

1. 1 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.2 공사 내용 및 관행 (일정 1: 호텔 장식 공사 프로젝트 확인표 참조). 일정 2: 호텔 인테리어 공사 내용 및 관행 일람표).

1.3 공사 도급 방식: 쌍방은 다음과 같은 도급 방식을 채택하기로 동의했다.

제 2 조: 도급공 포장재

1.4 본 공사 기간은 _ _ _ _ 일, 시작일은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 월

1.5 계약 가격: 본 계약의 엔지니어링 비용은 (대문자): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

제 3 조 당사자 a 의 의무

4. 1 착공 전 _ _ _ 일 을측 입장 시공을 위한 조건을 마련하다. 포함: 실내 가구와 가구를 철거하거나 시공에 영향을 주지 않는 원칙에 따라 이동하기 어려운 실내 가구와 가구를 쌓고 덮습니다.

4.2 건설 중 물 및 전기 공급 제공;

4.3 건설 팀과 호텔 부서 간의 관계 조정을 담당한다.

4.4 공사 기간 중 을측은 공사 현장의 치안과 소방 업무를 담당한다. 4.6 공사 품질 및 시공 진도 감독에 참여하여 자재 진입 및 준공 검수를 담당한다.

제 4 조 을측의 의무

5. 1 시공 중 안전 시공 운영 규범, 방화 규정, 시공 규범 및 품질 기준을 엄격히 집행하여 기한 내에 공사를 완성하다.

5.2 건설 현장 관리 규정을 엄격히 집행하고, 국민을 방해하지 않고, 환경을 오염시키지 않는다.

5.3 호텔 내 가구와 가구를 보호하고 호텔 내 상하수관의 원활한 흐름을 보장한다.

5.4 공사 현장의 청결을 보장하고 공사가 완료된 후 공사 현장의 청결을 책임진다.

제 5 조 공사 변경

공사와 시공 방법을 변경해야 할 경우 쌍방은 협의하여 서면 변경 협의를 체결하고 관련 공사 원가와 공사 기간을 조정해야 한다 (첨부' 호텔 장식 공사 변경 주문' 참조).

제 6 조 공사 기간이 지연되다.

6. 1 다음과 같은 이유로 준공일이 지연되고, 을측이 확인한 후 공사 기간은 그에 따라 순연된다.

(1) 수량 변경 및 설계 변경

(2) 불가항력;

(3) a 국은 공사 기간이 순연되는 기타 상황에 동의한다.

6.2 을 측이 기한 내에 착공하지 못하거나 이유 없이 중도에 휴업하지 못해 공사 기간에 영향을 미치기 때문에 공사 기간은 순연되지 않습니다. 을측의 원인으로 공사 품질에 문제가 생기면, 재작업 비용은 을측이 부담하고, 공사 기간은 순조롭게 진행되지 않는다.

제 7 조 품질 기준

쌍방은 본 공사의 시공 품질 기준이 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 이라고 합의했다

공사 중 쌍방이 공사 품질에 대해 논란이 있을 때 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3 인증의 엔지니어링 품질은 계약서에 규정된 기준에 부합하며, 인증 과정에서 발생하는 관련 비용은 하청업체가 부담합니다. 제 10 조 프로젝트 수락 및 보증

7. 1 쌍방은 시공 과정의 다음 단계에서 공사 품질을 검수하기로 동의했다.

7.2 공사가 완공된 후 을측은 갑측에 검수를 통보하고, 발송인은 검수 통지를 받은 후 이틀 이내에 검수를 조직하고, 공사 검수서를 작성하며, 공사 대금이 정산된 후 인수인계수속을 밟는다.

7.3 본 공사 보증 기간은 쌍방이 검수하여 서명한 날부터 _ _ _ _ _ 개월이다. 검수 서명 후 공사 보증서를 작성하다.

제 8 조 공사 대금 지불 방식

8. 1 쌍방은 다음과 같은 방법으로 공사비를 지불하기로 동의했다.

8.2 계약이 발효된 후, 갑측은 아래 표의 약속에 따라 계약자에게 직접 공사 대금을 지불해야 한다. 첫 착공일 위안화, 쌍방이 두 번째 검수 시 위안화.

8.3 모든 공사 대금이 정산된 후 을 측은 갑 측에 공사 영수증을 발행해야 한다 .....

제 9 조 계약 위반에 대한 책임

9. 1 어느 당사자가 계약을 이행하지 않거나 국내법, 규정 및 관련 정책을 위반하는 경우, 책임자는 책임을 지고 상대방의 경제적 손실을 배상해야 합니다.

9.3 일방의 원인으로 인해 계약을 계속 이행할 수 없는 경우, 당사자는 즉시 상대방에게 통지하여 계약 해지 수속을 처리하고, 책임자는 상대방의 상응하는 경제적 손실을 배상해야 한다.

9.5 을측의 원인으로 공사 품질이 쌍방이 합의한 품질 기준에 미치지 못하면 을측은 수리를 책임져야 하며 공사 기간은 순조롭게 진행되지 않습니다. 12.6 을측의 원인으로 공사 기간이 지연되는 경우 하루 지연될 때마다 상대방에게 위안화 위약금을 지불해야 한다.

제 9 조 계약 분쟁 해결

본 계약 이행으로 인한 논란으로 쌍방은 협의하여 해결해야 한다. 관련 부서에서 조정할 수도 있습니다. 협상이나 조정이 이루어지지 않으면 다음과 같은 첫 번째 방법으로 해결한다.

(a) _ _ _ _ _ _ _ 중재위원회 중재를 제출한다.

(2) 법에 따라 인민법원에 소송을 제기하다.

제 10 조 몇 가지 구체적인 규정

10. 1 프로젝트 시공으로 인한 쓰레기는 을측이 시공현장에서 운송해 지정된 장소로 운송한다.

제 11 조 기타 합의 사항: _

제 12 조 보충 규정

12. 1 본 계약은 쌍방이 서명 (도장) 한 후 효력이 발생하며, 계약이 이행된 후 종결됩니다.

12.2 본 계약이 체결된 후 공사는 하청할 수 없습니다.

12.3 본 계약서는 각각 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 보유하고 있습니다

12.4 본 계약의 부속서는 본 계약의 불가분의 일부이며 본 계약과 동등한 법적 효력을 가집니다.

갑측:

파티 b:

서명 날짜:

호텔 장식 계약 전자 버전 5 파티 a

을측

국무원의 경제 도급 책임제를 견지하고 보완하는 정신에 따라 직원들의 적극성을 효과적으로 동원하여 기업의 경제적 효과를 높였다. 갑은 인테리어 공사를 을측에 위탁하여 시공하고, 동지가 도급팀장을 맡고, 전문대원을 조직하여 시공을 진행한다. 협상을 거쳐 쌍방은 아래와 같은 계약을 체결하여 자본으로 공동으로 준수하였다.

첫째, 프로젝트 이름:

둘째, 프로젝트 위치:

셋째, 계약 방법:

넷. 계약 범위 및 작업 내용:

계약 범위:

계약 내용: 전체 인테리어, 그림에 따라 시공합니다. 여기에는 (유리, 스테인리스강, 구운 부품, 소프트 백, 외부 입면) 이 포함되지 않습니다. ) 및 기타 장치.

동사 (verb 의 약어) 쌍방이 합의한 계약가격: 계약총가격은 인민폐입니다. 자동공사금 결산 방법: 공사 진도에 따라 할부로 현금을 지급합니다.

일곱. 공사 기간: 국가공사 할당액과 실제 시공 진도에 따라 월 월 월, 월, 일부터 제 시간에 완공하기로 약속하고 지체해서는 안 된다. 8. 공사 품질 요구 사항: 준공 검수가 국가 관련 검수 등급 기준에 부합하는지 확인합니다.

9. 자재와 물자는 갑이 제공하고 을측은 미리 구매명세서를 제공한다.

X. 건설 진행:

공사 기간은 지체해서는 안 되며, 관련 공정의 시공에 영향을 주어서는 안 된다. 다음과 같은 이유로 공사 기간이 지연되는 경우, 갑측은 을측과 협의하여 공사 기간 연장 일수를 협의하여 갑측 비자가 우선하며 비자가 없으면 공사 기간을 연장할 수 없습니다.

(1) 추가 또는 추가 엔지니어링 수량

② 당사자 a 의 원인으로 인한 지연, 장애물 및 가동 중단;

③ 불가항력;

④ 발생할 수 있는 것은 을측의 잘못이나 위약으로 인한 것이 아니다.

상술한 이외의 이유로 을측은 계약기한에 따라 공사를 완성하지 못하여 위약 책임을 져야 한다.

11, 프로젝트 품질 및 완료 수락 방법 및 표준:

을측은 국가가 반포한 현행' 건축설치공사 품질검사평가기준' 과' 시공관리검수규범', 상급 관련 규정, 갑측 품질관리체계에 따라 시공과 검수를 엄격히 해야 하며, 갑측 품질안전부서의 현장검사와 감독을 받아야 한다.

12, 건설 자금 및 지불 방법:

1. 결제 방법: 계약 체결 후 3 일 이내에 갑측이 을측 15 일 (월, 일) 을 지불한 후 10000 원을 지불합니다. 인민폐 (월, 일) 를 더 지불하고 공사가 완공되기 일주일 전에 인민폐를 다시 지불하다.

2. 준공 검수 후 3 일 이내에 잔금을 청산합니다.

열세 살. 갑의 책임:

1. 을 측의 공사 진도, 공사 품질, 안전 생산 및 재무 관리를 검사, 지도 및 감독합니다.

2. 시공도면, 기술자료를 제공하고, 교부를 조직하고, 각종 업무협상을 처리한다.

3. 현장 배치를 배정하여 생산생활장소와 임시주택을 제공한다.

4. 공사 품질 검사와 준공 검수를 조직하다.

5. 건설용수, 전기세는 시공현장에 접수해야 하고, 유틸리티 요금은 갑이 지급한다 .....

6. 각종 인테리어 신고와 신청 수속을 합니다.

7. 계약시간에 따라 제때에 지불합니다. 연기된 지불이 있다면 공사 기간은 제때에 순연될 것이다.

열네. 을 측의 책임:

1, 완벽한 기술, 품질, 안전 진도 관리 시스템이 있어야 합니다. 시공 도면과 현행 시공 규범에 따라 공사의 품질, 공사 기간 및 안전을 엄격히 조직하다. 각 직종의 업무에 맞춰, 제때에 모든 항목을 품질과 완성하였다.

2. 갑측의 시공조직 시설과 요구에 엄격히 따라 시공한다.

3. 항목공사 진도계획, 재료설비계획, 공사예산, 결산서를 작성하다.

4. 갑측 관리규정제도를 준수하여 시공현장의 안전, 보위, 부지 용량에 대한 규정을 준수하다.

5. 갑측이 인테리어 신청 수속을 처리하도록 도와주고, 인테리어 신청 비용은 갑이 부담한다 .....

6. 을측은 농민공 임금의 지불을 확보해야 하며, 매월 진도금 (인건비) 의 80% 는 농민공에게 지급해야 한다.

15. 계약 분쟁의 해결과 중재: 계약 집행 과정에서 분쟁이 발생할 경우 쌍방은 우호적인 협상을 통해 해결해야 합니다. 협상이 실패하면 현지 중재기관에 제출하여 중재할 수 있다.

열여섯. 계약 위반에 대한 책임:

본 계약은 쌍방이 서명하고 도장을 찍는 날부터 발효되어 공사가 완공되고 쌍방이 의무를 완전히 이행한 후에 종료된다. 쌍방은 본 계약을 전면적으로 이행해야 하며, 본 계약에 달리 합의된 경우를 제외하고는 일방적으로 변경하거나 종료할 수 없습니다. 위약이 있으면 이로 인한 경제적 손실은 책임측이 부담한다.

열일곱. 계약 첨부 파일:

18. 본 계약은 중복하여 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다.

갑측 책임자:

을측 책임자:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다