제 7 부 자료 조항 19. 발송인이 제공한 재료와 설비 (발송인이 제공한 인테리어 재료 목록) 의 경우, 발송인은 재료가 시공현장에 도착하기 전에 계약자에게 통지하고, 쌍방 * * * 검수 및 인수인계 수속을 밟아야 한다. 제 20 조 계약자가 제공한 재료 및 설비 (계약자가 인테리어 재료 목록을 제공), 계약자는 자재를 시공 현장으로 운송하기 전에 계약자에게 통지하고 하청인의 검사를 받아야 한다.
제 8 부 공사 기간 지연 제 2 1 조. 다음 원인으로 인해 준공일이 지연되고, 발송인의 확인을 거쳐 공사 기간은 그에 따라 순연된다. (1) 공사 변경, 설계 변경 (2) 불가항력; (3) 계약자는 공사 기간이 순연되는 다른 상황에 동의한다. 제 22 조. 계약자가 약속대로 책임져야 할 일을 완성하지 못해 공사 기간에 영향을 미치기 때문에 공사 기간은 그에 따라 순연된다. 제 23 조. 하청업자는 공사 대금을 기한 내에 지불할 수 없고, 계약 기간은 그에 따라 순연된다. 제 24 조, 계약자의 책임이 기한 내에 착공하거나 중도에 휴업할 수 없어 공사 기간에 영향을 미칠 수 없기 때문에 공사 기간은 순연되지 않는다. 청부업자의 원인으로 공사 품질에 문제가 생긴 경우, 재작업 비용은 청부업자가 부담하고, 공사 기간은 순조롭게 진행되지 않는다. 제 9 부 품질 기준 제 25 조. 쌍방은 본 공사의 시공 품질 기준이 일부 성시의 현행 주택 인테리어 검수 기준이라는 데 동의했다. 제 26 조. 공사 과정에서 쌍방이 공사 품질에 대해 논란이 있을 경우, 하청인이 지정한 품질 인증 자격을 갖춘 관련 부서에서 공사 품질을 인증해야 한다. 인증의 엔지니어링 품질이 계약에 명시된 기준을 충족하지 못할 경우 계약자는 인증 과정에서 발생하는 관련 비용을 부담해야 합니다. 인증의 엔지니어링 품질은 계약서에 규정된 기준에 부합하며, 인증 과정에서 발생하는 관련 비용은 하청업체가 부담합니다. 제 10 부 공사 검수와 보증 제 27 조. 양측은 시공 과정에서 (1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; (2)_______ _ _ _; (3)________ _ _ _; (4)________ _ _ _ _. 청부업자는 이틀 전에 업주에게 검수를 통보하고, 단계 검수 합격 후 공사 검수서를 작성해야 한다 (첨부 1: 홈룸 장식공사 검수표 참조). 제 28 조. 공사가 준공된 후 계약자는 발송인에게 검수를 통지해야 하며, 발송인은 검수 통지를 받은 후 이틀 이내에 검수를 조직하고 공사 검수서를 작성해야 한다 (표 3: 홈룸 인테리어 공사 검수표 참조). 공사 대금이 정산된 후 인수인계 수속을 밟다. 제 29 조 공사가 완공된 후 청부업자는 장식 재료와 설비를 구매할 책임이 있으며, 발송인에게 설명서, 품질보증서, 환경설명을 제출해야 한다. 제 30 조. 정상적인 사용 조건 하에서 본 공사 보증 기간은 36 개월이며, 주택 인테리어 공사 준공 검수 합격일로부터 계산한다. 검수 서명 후 공사 보증서를 작성하다 (표 4: 홈룸 장식공사 보증서 참조). 방수 요구 사항이 있는 주방 화장실 외벽 누설 방지 공사 보증 기간은 60 개월입니다. 3 1 개. 정상적인 사용 조건 하에서, 공사는 일정 기간 내에 합격한 품질 기준을 충족해야 하며, 심각하고, 광범위하며, 다발성의 품질 문제가 발생해서는 안 된다. 보증 기간 중 2 회 이상 심각한 품질 문제가 발생했으며 계약자는 보증을 제공하는 것 외에도 실제 상황에 따라 계약자가 품질 문제로 인한 관련 손실을 배상하고 계약자에게 공사 품질 위약금을 지급해야 합니다. 금액은 심각한 품질 문제가 발생한 공사 비용의 150% 입니다. 심각한 공사 품질 문제는 가격 조정의 정상적인 사용 하에 Q 방수 공사가 두 곳 이상 새는 것을 말합니다. Q. 가스, 배수 개조 공사 파손, 누수, 누출 (재료 문제 제외) Q. 벽면, 천장 등 코팅 공사 중 10cm2 이상의 코팅 표면이 벗겨집니다. Q 천장, 철물, 조명 등 장착, 설치 공사 파손, 탈락 (재료 품질 문제 제외) Q 벽 벽돌은 2 개 (블록) 이상 느슨합니다. Q. 바닥 타일, 바닥 공사에는 두 곳 이상의 뚜렷한 벌지, 오목함, 변위, 느슨함, 탈락 (재질 문제 제외) 이 있습니다. Q 목공공사의 균열, 탈검 (장부), 느슨함, 변형 (재질 문제 제외) 제 32 조. 쌍방은 (1) 계약이 발효된 후 계약자가 아래 표에 따라 계약자에게 직접 공사 대금을 지불하기로 합의했다. 지불 횟수, 공사 진도금 금액. 참고: 첫 번째 근로자가 입장한 후 1 주 내, 두 번째 근로자가 입장한 후 4 주 이내에 2000.00, 세 번째 공사가 완공되어 이용당일 3000.00, 네 번째 인도 후 6 개월 이내에 4000.00 이 투입됩니다. 조건: 품질 문제가 없습니다. 공사 진도 정의: Q 기초공사가 기본적으로 완료되어 나무와 기와가 있다. Q 수력발전은 전면 깔려 있고, 천장은 기본적으로 완성되고, 문갑, 찬장은 기본적으로 절반 이상이다. Q 프로젝트 완료 사용. (2) 기타 지불 방식: 계약자가 계약자와 협상하면 채권 채무 양도 방식을 통해 공제할 수 있습니다. 제 33 조 공사 검수에 합격한 후 계약자는 계약자에게 공사 결산을 제출하고 관련 자료를 발송인에게 보내야 한다. 발송인이 자료를 받은 후 15 일 이내에 이의가 없는 경우, 동의로 간주하고, 쌍방이 프로젝트 성명을 기입하고 서명한다. 제 34 조. 모든 공사 대금이 결산된 후 계약자는 계약자에게 정식 통일송장을 발행해야 한다. (실제 상황에 따라 다름) 제 12 부 위약 책임 제 35 조 계약 당사자가 계약을 이행하지 않거나 국내법, 규정 및 관련 정책을 위반한 경우 책임 당사자가 책임을 지고 상대방의 경제적 손실을 배상해야 한다. 제 36 조. 발송인이 이미 완공된 공사를 미리 사용하거나 검수 수속을 거치지 않고 무단으로 사용함으로 인한 손실은 발송인이 책임진다. 제 37 조. 검수 수속을 하지 않고, 계약자가 공사 재료를 미리 사용하는 경우, 계약자는 공사 정지 및 검수 수속을 요구할 권리가 있다. 계약자는 공사 기간 지연과 공사 재작업에 대한 책임을 져야 한다. 제 38 조 일방의 이유로 계약을 계속 이행할 수 없는 경우, 종료측은 5 일 전에 상대방에게 통지해야 하며, 계약 해지 수속을 처리하고, 책임측은 상대방의 상응하는 경제적 손실을 배상해야 한다. 제 39 조, 청부업자의 원인으로 인해 공사 품질이 쌍방이 합의한 품질 기준에 미치지 못하고, 청부업자가 수리를 책임지고, 공사 기간이 순조롭게 진행되지 않는다. 제 40 조. 청부업자의 원인으로 공사 기간이 지연되어 하루 연착될 때마다 계약자에게 위약금 200 원 또는 1% 의 공사 가격 (높은 사람이 우선함) 을 지급한다. 제 13 부 계약 분쟁 해결 제 4 1 조 본 계약 이행 과정에서 발생한 분쟁은 쌍방이 협의하여 해결한다. 관련 부서에서 조정할 수도 있습니다. 협상 중재가 안 되면 법에 따라 인민법원에 소송을 제기한다. 제 14 부: 구체적인 규정 제 42 조. 계약자는 공사로 인한 쓰레기를 시공장에서 지정된 장소로 운송할 책임이 있으며, 하청업체는 쓰레기 운임 (대문자) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (이 비용은 공사 가격에 포함/포함되지 않음) 을 지불할 책임이 있다. 제 43 조. 공사 기간 동안, 하청업자는 외방 열쇠를 계약자에게 맡겨 보관해야 한다. 공사가 완공되어 검수된 후, 하청업체는 _ _ _ _ _ _ 을 (를) 제공하고, 계약자는 현장 설치 및 배송을 담당한다. 제 44 조. 공사 기간 동안 청부업자는 공사 현장을 엄격히 관리하고 원래의 주택 구조와 설비를 적절하게 보호해야 한다. 시공 서류와 본 계약의 확인 없이는 기존 건물 구조나 설비를 철거하거나 변경할 수 없으며, 그 결과 발생하는 모든 결과는 계약자가 책임지고 공사 보증의 제한을 받지 않습니다. 제 45 조. 공사 기간 동안 청부업자는 공사가 이웃, 지역사회, 대중의 이익에 영향을 미치지 않도록 최선을 다해야 한다. 계약자는 엔지니어링 소음, 하수, 폐기물, 냄새, 광오염, 고공 추락과 같은 유해 요인을 충분히 예측하고 효과적으로 관리해야 합니다. 청부업자 관리 부실과 위반 조작으로 인한 모든 결과는 청부업자가 책임진다. 제 46 조. 시공 중 계약자의 일일 근무 시간은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다 오후 부터 _ _ _ _ _ _ _ _ 까지 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 계약자는 제때에 착공하고 휴업해야 하며, 공사 현장에서 공사와 무관한 활동에 종사해서는 안 된다. 계약자의 허락 없이는 계약자가 공사 현장에 머물러서는 안 된다. 제 15 부 기타 약정사항 제 47 조 계약자는 계약자의 이익을 고려하지 않고, 계약자가 제공한 관련 자료를 악의적으로 낭비, 절도 또는 도용할 때 계약자에게 실제 손실의 300% 에 따라 배상을 요구할 권리가 있다. 결산 작업량, 즉 소모품의 실제 사용량은 상해가 규정한 할당량의 양수 및 음수 5% 이내여야 하며, 초과 부분도 이 조항을 적용해야 한다. 제 16 부 부칙 제 48 조: 본 계약은 쌍방이 서명 (도장) 한 후 발효되며, 마지막 서명을 기준으로 하며, 계약 이행이 완료된 후 종료된다. 제 49 조 본 계약이 체결된 후 공사는 하청할 수 없다. 5 1 개. 본 계약은 한 양식에 두 부씩 쌍방이 각각 1 부씩 보유하고 있다. 제 5 1 조 및 본 계약의 부속서는 본 계약의 불가분의 일부이며 본 계약과 동등한 법적 효력이 있습니다. 계약 첨부 파일: 첨부 파일 1: 한 성의 주택 인테리어 검수 기준 일정 2: 가정용 실내 장식 프로젝트 인건비 견적; 일정 3: 홈룸 인테리어 공사 검수표 4: 홈룸 인테리어 공사 보증서 (개인 인테리어는 필요에 따라 삭제할 수 있음)