진보적인 사회에서는 사람들이 점점 더 많은 계약을 사용하기 때문에 계약서에 서명하는 것이 매우 필요하다. 그렇다면 문제는, 우리가 어떻게 계약서를 작성해야 하는가 하는 것이다. 다음은 제가 수집한 고압 설치 계약 템플릿입니다. 참고용으로만 제공됩니다. 독서를 환영합니다.

고압 설치 계약 발송인 1 (갑):

대표:

계약자 (파티 b):

담당자:

갑, 을 양측이 고압 열력관 설치 공사에서의 권리와 의무를 명확히 하기 위해 호혜평등의 전제하에' 중화인민공화국 건축법' 과' 계약법' 등 관련 법규의 규정에 따라 양측은 본 공사와 관련된 문제에 대해 합의하고 본 계약을 체결하여 자금 쌍방이 공동으로 준수할 수 있도록 했다.

첫째, 프로젝트 개요

1, 프로젝트 내용:

2. 프로젝트 위치:

3. 계약 범위:

4. 계약 방법:

둘째, 건설주기

시작일: 갑의 착공 통지를 기준으로 합니다. 잠정: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

셋째, 엔지니어링 사양

을측은 시공 도서와 국가 및 프로젝트 소재지의 관련 기준에 따라 시공을 규범화해야 한다.

넷. 쌍방의 책임과 의무

갑의 책임과 의무

1. 계약이 체결될 때 갑측은 을측에 공사 시공 도서 및 기타 기초자료를 제공하고 기술 교부를 완성해야 한다. 갑은 자료의 진실성, 합법성, 무결성에 대해 책임을 져야 한다.

2. 갑측은 수시로 을측의 시공을 점검하고 품질과 안전에 주의할 권리가 있다.

3. 계약 규정에 따라 제때에 을측에 비용을 지불합니다.

3. 갑측이 을측의 준공 검수 통지를 받은 후, 제때에 인원을 조직하여 검수를 해야 한다.

을측의 책임과 의무

1, 계약규정에 따라 품질보증량으로 공사 진도를 완성하고, 공사 품질에 대한 책임을 지고, 을측은 공사 기간 중 발생한 시공 품질과 안전사고에 대해 책임을 진다.

2. 갑측의 위탁 시공 도면 등의 서류를 받은 후 예정된 공사 노드에 따라 시공 계획을 세우고 시공 계획에 따라 공사를 완료합니다.

파티 b 는 안전한 문명 건설을 보장해야하며 음주 작업은 허용되지 않습니다.

4. 공사가 준공되는 날, 갑측에 준공 검수 통지를 보냅니다 .....

다섯째, 프로젝트 재작업

1. 을측은 시공 과정에서 설계, 도면 또는 시공 방안에 대해 의문을 가지고 있으며, 공사 변경 또는 공사 기간에 영향을 미칠 때는 서면으로 갑측에 제출해야 하며, 갑측은 해당 기술조치나 특별 보호 조치를 서면으로 회답하거나 승인해야 합니다.

2. 공사 검수 전, 갑측의 원인으로 인한 재작업 손실 비용은 갑측이 부담하고, 을측의 원인으로 인한 재작업 손실 비용은 을측이 부담한다 .....

3. 갑측이 을측 시공을 배정한 후, 을측이 중도에 휴업할 경우, 갑측은 처리 의견을 내고 을측에 _ _ _ _ _ 시간 내에 복공을 통지해야 한다. 만약 갑이 아닌 이유로 을측이 중도에 휴업한다면 을 측은 _ _ _ _ _ 시간 내에 처리 의견을 제시하고 제때에 복공해야 한다. 어느 쪽이 48 시간 이상 복공하지 못하더라도 복공을 일으킨 쪽은 상대방의 경제적 손실을 배상해야 한다. 공사 기간을 질질 끌다가 끌다.

자동사 수 확인 안 됨

1. 을측이 설계 변경을 제안하면 반드시 갑의 동의를 얻어야 한다. 그렇지 않으면 을측은 추가 비용을 부담할 것이다.

2. 본 공사의 공사량은 사실대로 결산해야 합니다.

일곱. 공사 대금의 결산과 지불

1. 을측은 매월 25 일까지 갑측에 월별 공사 진도계획을 제출하고 업주가 확인한 후 확인금액의 60% 를 지급해야 한다.

2. 매월 진도금이 계약가격의 85% 에 도달하면 지불을 중지합니다.

3. 공사는 공사 감사를 거쳐 합격한 후 나머지 5% 의 공사 대금을 품질보증으로 사용하고 보증은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다. 만약 품질 문제가 없다면, 보증 기간이 만료된 후 1 회 무이자로 을측에 지급합니다.

이 품목에는 선급금이 없습니다.

여덟, 재료 및 장비 공급

을측이 구매한 모든 재료와 설비는 반드시 제조업체의 합격증을 가지고 있어야 하며, 국가가 요구하는' 합격' 기준에 부합해야 한다. 구매하기 전에 재료와 설비의 견본을 반드시 갑측에 제출하여 확인하고 서명해야 하며, 샘플은 주문하기 전에 밀봉할 수 있습니다. 재료는 갑과 감리기관의 검수에 합격한 후에야 사용할 수 있다. 그렇지 않으면 갑측은 을측에 반환을 요구할 권리가 있다. 을측은 재료와 설비의 품질로 인한 손실에 대해 전적인 책임을 져야 한다.

아홉. 위약 책임

1. 을측은 계약대로 공사를 완성하지 못하고, 품질이 불합격하고, 정당한 사유가 없어 휴업하고, 48 시간 복공할 수 없는 경우 위약 책임을 지고 계약을 해지해야 한다.

2. 갑측은 본 계약에 따라 지불을 포함한 관련 의무를 제때에 이행해야 합니다.

3. 위약측이 위약 책임을 지고 나면 쌍방은 협상을 통해 계속 계약을 이행할 수 있다.

4. 만약 어느 한쪽이 서면으로 계약 종료를 제출한다면, 상대방은 7 일 이내에 답변을 주어야 합니다. 대답하지 않은 것은 동의로 간주됩니다.

X. 기타

1. 본 계약은 쌍방이 서명한 후 효력이 발생하며, 쌍방의 의무 이행이 완료된 후 효력이 상실됩니다.

2. 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있으며, 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다.

3. 본 계약 이행으로 인한 모든 분쟁은 쌍방이 협의하여 해결해야 한다. 협상이 이루어지지 않으면 쌍방은 프로젝트 소재지 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.

이 계약의 미완성 문제는 양 당사자가 협상하여 해결합니다.

갑측:

주소:

연락처:

연락처 정보:

계약 시간: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

파티 b:

주소:

연락처:

연락처 정보:

계약 시간: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

고압 설치 계약 ii: × × × 유한 회사

계약자: × × × 유한 회사

중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법',' 전력법' 에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙에 따라 양측은 전력 분배 공사 건설에 합의해 본 계약을 체결했다.

첫째, 프로젝트 개요

1. 프로젝트 이름: XXX 전원 공급 및 배전 프로젝트.

2. 프로젝트 위치: × × × ×.

3. 공사 내용: 시공 도면 범위 내 전력 분배 공사의 배치, 설치, 디버깅 및 검수.

둘째, 계약의 범위와 내용

1. 계약 범위: 쌍방이 확인한 시공 도면 및 공사 명세서 견적 (공사 비용 요약 테이블 및 공사 예산표) 을 참조하십시오.

2. 계약 내용: 상자 변압기 4 대, 외부 고전압 케이블, 내부 저전압 케이블 및 해당 트렌치 굴착 및 백필 지하실 개구부를 통과하는 케이블 및 수리: 고압 연결 장비 설치 및 디버깅 저전압 케이블의 경로는 상자 안에서 시동 상자의 위쪽 연결 지점 (와이어 터미널의 케이블 헤드 포함) 으로 변경됩니다. 고압 및 저압 시스템 디버깅; 이 프로젝트의 건설 범위 내의 모든 기술 정보; 전력 공급 공사 건설 과정의 각종 수속, 승인 검수, 전력 부문 검사 및 관련 송전 수속을 처리하다.

셋째, 건설주기

1. 시작일: 착공통지는 고용주가 서명하고 다음날부터 계산한다.

2. 준공일: 20XX 65438+2 월 30 일 1#, 3# 층 임시전력조건 완료, 20XX 065438+ 10 월 25 일/kloc-;

넷째, 품질 요구 사항

품질 요구 사항은 국가 표준인' 전기 설치 공사 시공 및 검수 규범' (GBJ232-82) 과' 건설 전기 설치 공사 품질 검사 평가 통일기준' (GBJ300-88) 에 부합한다.

동사 (verb 의 약어) 패키지 가격

1. 본 프로젝트 계약의 총가격은 인민폐 삼백으로 9 만 2 천 육백원을 줍는다. 계약의 총가격이 체결된 후 쌍방이 합의하지 않는 한 어느 쪽도 제멋대로 변경해서는 안 된다.

계약 가격은 공사 건설과 송전 검수 후의 가격이다. 재료 장비 구매, 운송, 창고 (계약서에 명시된 모든 재료 장비), 건물 설치, 쓰레기 수거, 다른 부서와의 조정 비용, 공사 검수 및 관련 절차, 시공용 유틸리티, 사회보장비, 이익, 세금 등이 포함됩니다. 공사 가격은 고정 총가격 계약이고, 계약 총가격은 총가격이다.

2. 본 계약에서 약속한 공사 총가격에는 청부업자의 계약 범위 내 모든 공사량이 포함됩니다. 비자 프로젝트가 변경되면 공사가 완공될 때 변경 및 비자 부분만 계산하고, 원래의 공사량 명세서 견적은 더 이상 검토하지 않습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 비자명언)

3. 본 공사는 도급 공사, 도급 재료, 도급 품질, 도급 안전, 도급 문명 공사, 도급 기간, 도급 재료 가격 인상 및 정부 조정, 도급 세금, 도급 보증, 도급 공사 검수, 전력 공급 등 도급 계약을 실시한다. 다음과 같은 경우 계약 가격을 그에 따라 조정할 수 있습니다.

(1) 계약 범위 내의 기술 검증, 협상 기록 및 설계 변경

(2) 양 당사자가 지정한 대표 비자로 승인 한 프로젝트 비용 조정;

상술한 비용은 업주의 시공현장 비자 변경 절차에 따라 결정해야 한다. 비자 변경 수속을 제때에 처리하지 못한 것은 계약자가 비자 비용에 대한 추가 변경을 포기할 권리를 포기한 것으로 간주되고, 결산을 마칠 때 하청업체 정보에 따라 변경 감소 부분만 조정한다.

증감비 계산 방법 변경: 증감비는 본 계약에서 승인한 견적으로 계산됩니다. 즉, 계약 쌍방이 승인한 공사 수량 정가 후 7% 할인을 계산합니다. 본 계약에서 승인한 견적의 재료 가격은 시장 가격 요인에 따라 조정되지 않습니다.

(3) 계약가격조정시 변경된 부분만 고려하며 변경되지 않은 부분은 더 이상 검토하지 않습니다.

자동사 공사 가격의 지불과 결산.

1. 계약업체 시공사가 정식으로 입장한 후 계약총액의 10% 를 지불합니다.

2. 고압 장비, 케이블 등 주요 재료를 모두 입장하여 검수 합격한 후 계약총액의 40% 를 지불합니다.

3. 시운전 후 갑측이 초검사에 합격하고 신정전력국이 합격해 계약총액의 45% 를 지급한다.

4. 기술 자료를 모두 넘겨준 후 실외 고압 전력 공급 시스템 (안팎 관망 시스템, 상자식 변압기) 총비용의 5% 를 지급한다.

5. 청부업자는 특수한 부분 (상점, 엘리베이터, 공공조명 및 펌프실 설비) 의 보증 의무를 이행해야 한다. 이 부분의 보증금은 54,500 위안을 남겨두고 보증 기간 (1 년) 이 만료되면 을측은 보증의무를 이행한 후 한 번에 무이자로 을측에 지급한다.

6. 매번 지불하기 전에 계약자는 계약자에게 서면 지불 신청을 제공하고, 국세 규정에 부합하는 당기 동등한 금액의 송장을 발행해야 한다. 그렇지 않으면 고용주는 지불을 거부할 수 있습니다.

일곱. 재료 및 장비 공급

청부업자는 공사 조달 및 공급에 필요한 모든 설비, 주재, 보조재를 책임지고, 자격을 갖춘 제품, 설계 및 국가 규격의 요구 사항을 충족해야 하며, 공장 합격증 또는 재료 증명서를 첨부하여 신정시 전력국의 관련 요구 사항을 충족시켜야 한다. 공사에 필요한 모든 설비, 주재, 보조재는 사전에 서면으로 발송해야 업주가 확인한 후에야 입장할 수 있다. 업주가 확인하지 않은 설비와 재료는 불합격 재료로 간주된다. 제공된 장비와 자료가 검수를 통과하지 못하거나 신정시 전력국의 검수를 거치지 않을 경우 계약자는 손실을 부담해야 한다.

여덟, 설계 변경 및 엔지니어링 결제

1. 시공기간 동안 하청업체는 원래 엔지니어링 설계를 변경하거나 보완해야 합니다. 계약자는 서면으로 계약자에게 변경 통지를 보내고, 설계원과 소통하고, 도면 수속을 처리하고, 계약자가 협조한다.

건설 중 계약자는 원래 엔지니어링 설계를 변경해서는 안됩니다. 계약자가 무단으로 설계를 변경하는 비용과 하청업자에게 직접 손해를 입히는 것은 계약자가 부담하고, 지연된 공사 기간은 순조롭게 진행되지 않는다.

3. 청부업자가 시공에서 제기한 합리화 건의는 설계도면 또는 시공조직 설계 변경 및 자재 설비 교체에 관한 것으로, 감리 엔지니어와 하청인의 서면 동의를 받아야 한다. 무단 수정이나 교체가 있을 경우 계약자는 이에 따른 비용을 부담하고 계약자의 관련 손실을 배상해야 하며, 지연된 공사 기간은 지연되지 않습니다.

4. 청부업자가 설계 변경을 제기한 사람은 반드시 하청인의 서면 동의를 구하고 설계 단위에서 설계 변경 통지를 보내야 합니다.

5. 청부업자는 공사 변경 확인 후 7 일 이내에 공사 가격 변경 보고서를 제출하고 감리 엔지니어와 하청인의 서면 확인을 거쳐 계약가격을 조정해야 한다. 다음과 같이 계약 가격을 변경합니다.

(1), 본 계약은 변경 공사의 가격에 적용되며, 기존 계약 가격에 따라 계약 가격을 변경합니다.

(2) 계약서에 유사한 엔지니어링 가격의 변경만 있을 경우 유사한 가격을 참조하여 계약 가격을 변경할 수 있습니다.

(3), 본 계약은 변경 공사의 가격에 적용되지 않거나 유사하며, 계약자는 적절한 변경 가격을 제시하여 감독 엔지니어와 하청업체가 서면으로 확인한 후 실시한다.

6. 추가 프로젝트가 발생할 때 고용주는 서면 통지를 해야 한다. 계약자의 오퍼가 발송인의 확인을 받은 후, 계약자는 공사 준공 후 7 일 이내에 공사 비자를 진실하고 엄밀하게 발송인에게 제출해야 한다. 그렇지 않으면 하청업자는 거부할 권리가 있으며, 이 추가 공사는 계약 가격 인상을 포함하지 않는 것으로 간주된다.

7. 계약자는 증가된 공사 변경가격을 추가계약가격으로 확정해 준공결산시 지급해야 한다.

8. 청부업자 자신의 원인으로 공사 변경이 발생하면 청부업자는 추가 계약가격을 요구할 권리가 없다.

9. 이 항목에 대한 비자를 발급하는 경우 다음 조건도 충족해야 합니다.

(1), 계약자는 7 일 이내에 서면으로 제출해야 합니다.

2, 계약자의 프로젝트 관리자가 서명하고 봉인합니다.

(3), 수석 감독 엔지니어가 서명하고 봉인한다.

(4), 업주 현장 책임자, 원가통제부 매니저, 프로젝트 부사장, 사장, 회장 보조가 서명하고, 회사 도장을 찍는다.

10. 공사 준공 검수 보고서는 발송인의 서면 승인 후 28 일 이내에 계약자에게 준공 결산 보고서와 완전한 결산 자료를 제출해야 하며, 쌍방은 계약서에 규정된 계약가격과 계약가격 조정에 따라 공사 준공 결산을 진행해야 한다.

아홉째, 공사 검수

1. 공사 설치가 완료되면 검수, 정식 전원 공급 등 모든 관련 절차를 제때에 처리해야 하며, 그로 인한 테스트 및 관련 비용은 계약자가 부담해야 한다. 전력 공급이 완료되면 공사가 완전히 완료된 것으로 간주해야 한다.

2. 공사 경험이 합격되어 정식으로 전보를 보낸 후, 청부업자는 공사 양도 증명서를 한 양식에 두 부씩 작성하며, 쌍방이 서명하고 도장을 찍은 후, 쌍방이 각각 한 부씩, 즉 공사 양도를 한다.

3. 공사 검수 후 14 일 이내에 계약자는 계약자에게 3 세트의 제본 완료 자료 (공사 완료 도면 및 전자 문서 포함) 를 제공해야 합니다.

X. 건물 안전

1. 청부업자는 도급 구역의 방화 도난 완제품 보호 등의 안전 업무를 담당하고 있다. 고용주가 현장에 있는 안전제도를 준수하다.

2. 시공과정에서 청부업자의 위반, 위법 작업으로 인한 사고나 손실은 청부업자가 전적인 책임을 지고, 하청인은 연대 책임을 지지 않는다.

XI. 쌍방의 책임과 의무

1, 고용주의 책임과 의무

(1), XXX 를 계약자의 프로젝트 책임자로 임명하고 계약 이행을 담당합니다.

(2) 착공하기 전에 업주는 저전압 전원 시스템의 케이블 방향과 출선 인터페이스 위치를 서면으로 확인해야 한다.

(3), 하청업자는 현장 시공장과 재료 보관소를 제공할 책임이 있다.

(4) 하청업자는 임시수전접근구의 시공을 조율하고, 계약자는 스스로 전기계량기를 설치하고, 전기계량기를 설치한 후 하청업자에게 가격을 깎았다고 통지하며, 공사 중 발생하는 비용은 계약자가 부담한다.

⑸, 세 세트의 시공 도면을 제공하다.

⑹, 소유자, 계약자, 설계, 감독 등의 부서를 조직하여 도면을 조직하여 심의한다.

첫째, 본 공사는 공사 감리제를 실시하고, 하청인은 감리 실시 전에 청부업자에게 위탁감리단위의 이름, 내용 및 권한을 서면으로 통지하며, 감리는 국가 관련 감리기준에 따라 엄격하게 진행될 것이다.

⑻ 감독 검사 공사 진도, 공사 품질, 은폐 공사 및 계약 집행 상황, 설계 도면 처리 및 설계 변경 비자, 공사 중간 검수, 공사 진도 비자 및 기타 필요한 비자.

⑼, 일반 패키지와 프로젝트 일반 계약자 간의 관계를 조정하는 데 도움을줍니다.

⑽. 계약자가 설계 및 표준 요구 사항을 충족하지 않는 자재 장비를 구입하고 사용하는 것을 발견하면 계약자에게 기한 내에 재구매를 요구할 권리가 있으며, 그 결과 발생하는 비용은 계약자가 부담하고, 지연 기간이 지연되지 않도록 하며, 그에 따른 위약 책임을 져야 합니다.

⑵, 계약자는 계약자에게 불합격한 시공관리원을 기한 내에 교체하도록 요구할 권리가 있으며, 연기된 공사 기간은 순연되지 않으며, 계약자가 그에 상응하는 위약 책임을 져야 한다.

⑶. 계약자가 일을 마친 후, 제때에 처리하여 전력 부문의 특별 검수와 전기를 통해, 제때에 공사 대금을 지불한다.

2, 계약자의 책임과 의무

(1), 신정전력국에 전기협정 및 모든 관련 수속을 신청할 책임이 있습니다.

청부업자의 현장 대표로 임명되어 청부업자를 대표하여 본 프로젝트의 모든 시공 작업을 책임지고, 본 프로젝트의 모든 정부 관련 부서 및 설계 단위와 관련된 도킹, 보고, 승인, 실험, 수락, 이전 및 교육을 처리합니다.

(2) 계약자는 저전압 전원 시스템 케이블 방향 및 송신 인터페이스 위치에 대한 계약자의 서면 확인 통지를 받은 후 확인 의견에 따라 케이블 경로를 측정하고 구매 시공을 진행해야 하며, 결제할 때는 케이블 수량만 조정해야 합니다.

(3), 계약서에 명시된 시간에 따라 시공 임무를 완수하고, 시공 품질은 반드시 설계와 국가의 현행 전력 공사 규범의 요구를 충족해야 한다.

(4) 업주의 착공 통지를 받은 다음 날 시공사, 재료 및 기계 설비를 조직하여 입장한다. 시공에 사용된 재료와 설비는 반드시 업주와 감리기관의 검수에 합격해야 사용할 수 있다.

⑸, 시공 조직 설계 또는 시공 방안, 시공 진도 계획, 설비, 재료, 완제품, 반제품 진입 계획, 감독 엔지니어의 심사 후 하청업체에 제출하다.

(1) 청부업자가 현장에 들어오면 안전교육을 실시하고 관련 안전보호용품을 착용하고 현장의 안전규정제도를 준수하여 안전문명 건설을 해야 한다. 계약자가 초래한 모든 사고, 책임 및 손실은 계약자가 부담한다.

첫째, 계약자는 공사 기간 동안 장비, 재료, 시공 도구의 보관을 담당하고, 완공된 공사의 완제품 보호를 책임진다.

(1) 계약자는 공사 과정에서 은폐 공사가 시작되기 3 일 전에 하청인, 감독 및 관련 전력 검수 기능 부서에 서면으로 통보해 중간 검사를 진행해야 한다. 만약 부합되지 않는 항목이 있다면, 청부업자는 업주, 감독, 전력 검수 기능부의 의견에 따라 기한 내에 정돈해야 한다. 정돈 후 은폐 공사 재검사를 다시 신청하여 검사에 합격한 후에야 은폐 공사를 덮을 수 있다.

⑼, 도면 및 시공 지침, 설계 수정 (변경 또는 통지), 국가 현행 시공 및 기술 검수 규범에 따라, 하청업체 또는 현장 감리 엔지니어의 검사 및 감독에 따라 시공 기록, 검사, 은폐 공사 기록 및 시공 기술 자료를 작성하였다.

⑽ 공사 중 안전문명 시공을 해야 하고, 쓰레기는 제때에 제거해야 하며, 계약자의 시공사 사무실과 재료는 하청인이 인정한 지역에 쌓아야 한다.

⑵ 계약자는 건설 중 잠재적 사고를 피해야한다. 청부업자의 원인으로 인한 모든 사고에 대해 청부업자는 관련 사고 책임과 손실 비용을 부담해야 한다.

⑶ 계약자가 구매한 재료, 완제품, 반제품은 공장 합격증과 품질보증서가 있어야 하며, 입장할 때 감리엔지니어와 하청인 현장 엔지니어가 점검한다.

⒀ 계약자는 계약자, 감독 및 관련 기능 부서에 상세한 장비 목록 및 운영 지침을 제공할 책임이 있습니다.

[14]. 계약자는 시공 계획에 따라 시공해야 한다. 모든 공사 시공과 실험이 완료되면 소유주, 감독 및 관련 전력 검수 기능 부서에 검수 신청 및 준공 보고서를 서면으로 제출하고 준공 검수와 통전 수속을 밟는다.

⑵ 공사가 완공된 후 청부업자는 동네 부동산 부서 관계자의 장비 일상적인 유지 관리, 운영 교육 및 이전을 담당한다.

⒁ 계약자는 공사 현장에 프로젝트 관리자 한 명, 전문 엔지니어 한 명, 기술자 한 명 (유효한 허가증을 소지해야 함) 을 지정해야 하며, 감독 엔지니어와 건설기관에 현장 시공인의 작업 목록과 자격증, 허가증 사본, 연락처를 제공해야 한다.

⑶. 준공 검수 후 14 일 이내에 업주에게 완전한 준공 자료 3 세트를 전달하고 업주의 고용인에 대한 교육을 담당한다.

⑵. 계약자는 공사, 시공 및 관리 인력에 종사하는 임금을 제때에 전액 지불하고 공사 기간 동안 유효한 산업재해보험을 구매하여 공사 건설이 상술한 원인의 영향을 받지 않도록 보장해야 한다. 그렇지 않으면 그로 인한 모든 손실은 계약자가 부담한다. 계약자가 제때에 임금을 전액 지급하지 않아 조업 중단이나 부분 조업 중단을 초래한 경우, 계약자는 계약자의 공사 대금에서 지급임금을 공제하여 시공과 관리원에게 지급할 수 있다. 동시에, 계약자는 계약자에게 위약 책임을 지고 손실을 배상할 것을 요구할 수 있다.

⑨ 계약자는 본 계약에 따라 승인 및 신고 수속을 처리하거나, 계약자와 무조건 협조하여 신고, 수락 및 신고 수속을 밟아야 한다. 계약자는 본 조항의 규정을 위반하여 계약자가 초래한 직접적이고 간접적인 경제적 손실을 부담해야 하며, 계약자는 본 계약을 해지할 권리가 있다.

⒇ 시공 기간에는 일반 청부업자와 하청업자의 관리에 복종해야 한다.

열두. 품목 보증

품질 보증 기간 동안 계약자는 관련 법률, 규정, 규정의 관리 규정 및 쌍방의 합의에 따라 본 공사의 품질 보증 책임을 져야 합니다.

1. 엔지니어링 품질 보증 범위 및 내용: 품질 보증 범위에는 워싱턴 국제생태도시 워싱톤 오아시스 프로젝트 전원 공급 및 배전 프로젝트의 모든 회선 및 장비 손상 및 사용 기능 유지 관리가 포함됩니다.

2, 엔지니어링 품질 보증

"건설공사 품질관리조례" 및 관련 규정에 따르면, 쌍방은 본 공사의 품질보증에 대해 다음과 같이 합의했다.

(1) 전력 공급 및 배전 프로젝트의 보증 기간은 1 년이며, 이 기간 동안 계약자는 기술 지원 및 유지 보수 서비스를 무료로 제공합니다.

(2) 무상보증 만료 후 15 일 이내에 후기보증 검수 결산 절차를 완료한 후 쌍방은 공사 품질보증금을 일시불로 지급한다 (무이자).

(3), 품질 보증 기간은 공사 준공 검수 후 정식 전원이 공급되는 날부터 계산됩니다.

3, 품질 보증 책임

(1), 보증 범위 및 내용에 속하는 엔지니어링, 계약자는 보증 기간 동안 계약자의 품질 문제에 대해 의견을 제시하고, 계약자에게 발송인의 통지를 받은 후 24 시간 이내에 현장에 도착하여 수리 처리를 하고 수리 책임을 져야 합니다. 계약자가 약속한 기한 내에 보증을 보내지 않은 경우, 계약자는 다른 사람에게 수리를 의뢰할 수 있다. 이로 인한 책임과 모든 손실은 계약자가 부담한다.

(2) 수리사고가 발생할 경우 계약자는 사고 통지를 받은 후 즉시 사고 현장에 도착하여 수리를 해야 한다.

(3), 엔지니어링 사용자 프로필 작성, 계약자는 정기적으로 재방문을 통해 의견을 듣고 제때에 피드백을 받습니다.

(4) 품질 보증이 완료된 후, 발송인이 조직하여 검수하다.

4. 보증 비용

(1) 무상보증 기간 동안 계약자의 시공품질로 인해 후기수리나 계약자가 약속기간 내에 보증을 하지 않은 경우, 계약자가 위탁한 수리비용은 계약자가 부담합니다.

(2) 계약자가 보증 약속을 위반하거나 품질 문제가 발생하여 계약자에게 손해를 입히는 경우, 계약자는 계약자의 공사 종결 부분 또는 전부로 계약자의 손실을 배상할 권리가 있다. 최종 지불이 계약자의 손실을 보상하기에 충분하지 않은 경우, 계약자는 계약자에게 보상할 권리가 있다.

열세 살. 위약 책임

1. 계약자가 계약자의 동의 없이 계약을 해지하는 경우, 계약자가 이미 지불한 금액을 환불하고 공사 총가격의 20% 를 배상으로 지불해야 한다.

2. 계약자가 초래한 가동 중지, 재작업, 자재 및 장비의 손실은 계약자가 부담해야 합니다. 계약자의 책임으로 완공이 지연되는 경우 기한이 지난 다음날부터 기한이 지난 날마다 계약자에게 공사 총원가의 3% 를 지불하는 위약금을 지급한다. 기한이 30 일이 넘었을 때, 계약자는 계약을 해지할 권리가 있으며, 계약자는 계약총가격의 20% 에 따라 계약자에게 위약금을 지불해야 한다.

3. 공사가 준공된 후 신정시 전력국이 검수에 불합격하면 청부업자는 자비로 재작업을 담당하고 하청업체에 기한이 지난 공사 기간 등 위약 책임을 져야 한다. 계약자의 원인으로 인해 공사가 제때에 정상적으로 전기를 공급할 수 없는 경우, 계약자는 모든 위약 책임을 지고, 계약자의 총 계약 가격의 30% 에 대한 위약금을 배상해야 한다.

4. 계약자는 도면 및 목록 견적서에 명시된 자료에 따라 엄격하게 시공해야 합니다. 계약자의 동의 없이 자료를 무단으로 변경하는 경우 계약자는 계약 요구 사항을 충족하는 자료를 무조건 교체해야 하며, 계약자는 계약 총액의 5% 에 달하는 위약금을 부과할 수도 있다.

5. 계약자의 동의 없이는 공사를 하청하거나 다른 시공기관이나 개인에게 하청할 수 없습니다. 그렇지 않으면 계약자는 본 계약을 일방적으로 종료하고 공사비 지불을 거부할 권리가 있으며 계약자는 계약가격의 20% 에 따라 계약자에게 위약금을 지급해야 합니다.

열네. 계약 변경 또는 종결 조건

1. 쌍방이 자발적으로 협의하여 국가와 사회 공익이 손해를 입지 않도록 동의했다.

2. 불가항력으로 본 계약에 따른 모든 의무를 이행할 수 없습니다.

3. 한편, 계약은 계약서에 규정된 기한 내에 이행되지 않았으며, 이행 지연의 합리적인 기한 내에 이행되지 않았다.

4. 계약 일방의 위약으로 공사 계약 체결 시 예상되는 목적에 심각한 영향을 미치거나 계약 이행을 불필요하게 합니다.

십오. 분쟁 처리 방법

본 계약 이행 과정에서 쌍방이 분쟁이 발생하면 쌍방은 공사 진도에 영향을 주지 않고 협의하여 해결할 수 있다. 쌍방이 협상할 수 없는 것은 XX 시 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.

열여섯. 보충 조항

1. 공사 준공 수락 후 7 일 이내에 계약자는 계약자에게 공사 보증서를 보증증서로 제출해야 한다. 기한이 지났으니, 고용인 단위는 결산 기한을 순연할 권리가 있다.

본 계약의 정본은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다. 4 부, 쌍방이 각각 2 부씩 보유한다. 모두 동등한 법적 효력을 가지고 있으며, 쌍방 대표가 서명하고 도장을 찍는 날부터 발효되며, 쌍방이 계약서에 규정된 권리와 의무를 이행한 후 효력을 상실한다.

3. 쌍방이 계약 종료를 협의한 경우 청산, 배상 및 결제와 관련된 계약 조항은 해당 청산, 보상 및 결제가 완료될 때까지 계속 유효합니다.

4. 성숙한 시공계약자로서 계약자는 본 계약과 여기에 포함된 모든 위험에 대해 완전하고 포괄적인 고려를 하였으며 전문성의 요구에 따라 계약과 그 내용을 이행할 것입니다.

5. 쌍방이 공사 품질로 분쟁이 발생할 경우, XXX 현지 정부가 지정한 기술단위가 품질 검증을 실시합니다.

6. 본 계약의 집행 과정에서 미완이 있을 경우, 쌍방은 본 계약의 원활한 이행을 위해 우호적인 협상을 기초로 보충 협의를 체결해야 합니다.

7. 본 계약의 부속서는 본 계약의 불가분의 일부이며 본 계약과 동등한 법적 효력이 있습니다. 그러나 첨부 파일이 본 계약과 충돌하는 경우 본 계약의 조항이 우선해야 합니다.

8. 갑, 을 쌍방은 본 계약서에 규정된 주소에 따라 특급 우편을 통해 상대방에게 각종 통지 편지와 서류를 발송하기로 동의했다. 어느 한쪽의 주소가 변경되면 변경 후 7 일 이내에 서면으로 상대방에게 통지해야 합니다.

열일곱. 계약 첨부

1, 시공 도면

2. 계약 쌍방이 승인한 공사 명세서 견적 (공사 비용 요약표 및 공사 예산표)

발송인 (도장): 계약자 (도장):

법정 대리인 (서명): 법정 대리인 (서명):

또는 대리인 (서명): 또는 대리인 (서명):

계좌 개설 은행: 계좌 개설 은행:

계좌 번호: 계좌 번호:

Xx 년 x 월 xx 일 xx 년 x 월 xx 일

을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다