중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 따르고, 갑, 을 쌍방은 관련 문제에 대해 합의하여 본 계약을 체결하였다. * * * 규정 준수와 동일.
첫째, 프로젝트 개요
프로젝트 이름
프로젝트 위치:
둘째, 프로젝트 계약 범위
공사 수요에 따라 갑측과 병측은 모든 강철 구조 공사 (임베디드 부품, 문과 창문 등) 를 포함한 강철 구조 공사 건설을 전면적으로 책임지고 있다. ) 2#, 3# 공장 설계 도면, 벽돌 벽, 지면, 수력, 소방 제외. 갑은 이미 을측과 양해를 했고, 을측은 총청부 계약의 규정에 따라 강철 구조공사 시공의 총청부 관리를 전면적으로 책임질 것이다 (을측은 병측의 효과적인 관리를 통해 본 공사가 순조롭게 검수될 수 있도록 해야 한다).
3. 공사 도급 모델: 총패키지 통일관리 하에 C 측은 재료, 품질, 공사 기간, 안전, 문명건설, 재료 (재료는 갑이 품질 검수를 통과할 수 있도록 보장해야 함) 를 도급할 수 있으며, C 측은 하청을 할 수 없습니다.
넷째, 계약 기간:
병측은 총청부 공사 기간을 보장하는 전제 하에 본 계약이 체결된 날로부터 60 일 동안 강철 구조 공사를 완료하겠다고 약속했다. 완료일은 20 1 1 년 9 월 20 일입니다. 병측은 본 약속에 따라 시공을 수행해도 본 프로젝트의 총청부 공사 기간에 영향을 미치지 않습니다.
동사 (verb 의 약어) 품질 기준
본 공사의 품질 요구 기준은 합격이다.
이를 위해, 갑을 쌍방은 병측 하청을 요구하는 강철 구조공사는 반드시 합격 기준을 충족하고 품질감독소의 검수를 통과해야 한다.
6. 생산, 운송, 설치, 하역비, 송장세 및 그에 따른 각종 예측할 수 없는 비용을 포함한 총 계약 가격을 보장해야 합니다 (중대한 설계 변경 없이 총 가격을 조정할 수 없습니다. 주요 설계 변경이 있을 경우 총 가격의 5% 를 초과하는 협상 조정 가능)
본 공사의 고정 계약 총가격은 인민폐 328 만원 (즉: 328 만원) 이다.
(1) 본 프로젝트의 설계 도면을 본 계약의 첨부로 사용합니다.
(2) 중대한 변경이 있으면 쌍방은 비자를 결산 근거로 한다.
일곱. 결제 조건
본 계약이 체결된 후 공사 선불금은 328,000 원 (총건설비의 65,438+00%) 이다. 강철 강철 강철 강철 강철 빔이 입장한 후 공사비를 지불합니까? 98 만 4000 원 (총 비용의 30%). 판재가 입장한 후 바로 공사비를 지불합니까? 65 만 6 천 원 (총 비용의 20%). 프로젝트 완료 직후 68 만 6000 원을 지불합니까? 위안 (총비용의 20%).
공사 검수 직후 49 만 2000 원 (65,438+총원가의 05%) 을 지급한다.
나머지 5% 는 품질 보증금, 즉 164000 으로? 위안, 1 년 후 품질 문제가 없을 때 잔금을 지불하다.
여덟. 병측은 갑을 쌍방이 계약대로 시공을 진행하겠다고 약속하고, 품질 보증 기간 내에 공사 품질 보증 책임을 진다. 공사가 완공된 지 1 년 이내에, 비 갑측의 원인으로 인한 강철 구조 공사의 품질 문제는 병측이 무료 수리를 책임진다. 5 년 안에 C 측은 건설된 공사의 방수 (불가항력 제외) 를 무료로 유지할 것이다. 공사가 이양된 후 병측은 공사의 종신유상 유지보수와 서비스를 담당하고, 병측은 비용만 받고 갑측 공사의 인테리어를 담당한다.
아홉. 갑측은 을측과 병측이 본 계약에서 약속한 기한과 방식에 따라 비용을 지불할 것을 약속합니다.
X. C 방향 을측과 갑측은 본 계약의 내용을 전면적으로 이행할 것을 약속했다. 만약 제때에 완성할 수 없다면, 자발적으로 매일 5,000 원에 따라 갑측에 위약 책임을 져야 한다. 만약 품질이 요구에 미치지 못한다면, 을측은 자발적으로 갑측에 위약 책임을 지고, 평방미터당 인민폐 10 위안을 부담한다. 병측은 또한 상술한 위약금의 지불이 갑과 을측이 병방공사의 공사 지연과 품질문제로 인한 손실에 대한 기타 배상 요구에 영향을 미치지 않을 것이라고 약속했다.
11. 본 공사는 갑이 배정한 것입니까? 동지, 을측은 동지를 현장 시공 책임자로 지정하여 시공 중 관련 문제를 조율하여 해결하였다. 1 XII 페이지. 국가 안전 생산에 관한 규정을 관철하여 안전 시공을 확보하다. 병측은 공사 과정에서 초래된 산업재해와 경제적 손실에 대해 책임을 져야 한다.
13. 본 계약의 해석권은 갑이 소유한다. 미완의 일은 협상하여 해결할 수 있다. 분쟁이 있을 경우 계약 체결지의 중재위원회를 통해 중재를 통해 해결하거나 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
열세 살. 계약의 발효
계약 체결 날짜: 연월일.
계약 체결 장소:
이 계약은 a, b, c 가 서명하고 봉인 한 후에 효력을 발생합니다. .....
고용주 (갑):? 일반 계약자 (파티 b)
(공식 인장)? (공식 인장)
법정 대리인:? 법정 대리인:
대리인:? 대리인:
2 페이지 지정 하청업체 (c 측): (공식 장) 법정 대리인: 대리인:
생산 공장 건설 계약
고용주 당사자 a (전체 이름):
계약자 파티 b (전체 이름):
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙에 따라 쌍방은 본 건설 공사 건설에 관한 합의에 도달했다.
첫째, 프로젝트 개요
프로젝트명: 생산 공정 현장
프로젝트 위치:
엔지니어링 컨텐츠: 건축 면적은 20 10m2 이고 2 층 프레임 구조입니다.
둘째, 프로젝트 계약 방법 및 범위:
청부 방식: 갑이 제공하는 철근 외에 공사와 자재를 청부 맡다. 도급 범위: 시공 도서에서 페인트 공사를 제외한 모든 토공 공사.
1, 갑이 공급하는 원형 철근은 계약자가 규범에 따라 교정한다 (2 급강은 3% 이내, 3 급강은 1% 이내).
2. 청부업자는 갑이 공급한 철근을 제거하고 비용을 고려하지 않고 철근장에 쌓는 책임을 져야 한다.
3. 갑이 공급하는 철근 수량은 입찰서의 철근 재료 소비에 따라 공급해야 한다. 실제 시공 과정에서 입찰자의 실수로 인해 철근 수량이 과소평가되거나 누락되거나 초과 소비로 인해 철근 부족이 발생하는 경우 갑방은 철근 수량을 늘리지 않고 누락 부분은 시공단위가 갑이 확인한 브랜드 (사강 영강) 에 따라 사비로 구매한다.
4. 페인트공사는 전문 하청을 채택하고, 외벽페인트공사에 사용된 비계는 토건단위의 외벽비계를 사용할 수 있으며, 총가방은 하청업체에게 무료로 사용해야 한다. 내벽 페인트 비계는 하청업체에서 고려하며 비용은 하청 가격에 포함되어 있습니다.
5. 도료공사는 전문 하청을 채택하고 있기 때문에 토건계약자는 제공된 벽면, 원통, 빔 및 천장 브러시의 평평도를 보장해야 합니다. 계약자가 제공한 상술한 작업면의 평탄도가 규범의 요구에 부합하지 않기 때문에, 토건계약자는 정돈을 해야 하며, 정돈한 후에는 규범의 요구에 부합해야 한다.
셋째, 계약 기간:
시작일: 20 12 9 월 15 (구체적인 착공일은 준공보고를 기준으로 함) 준공일: 2012 월 14
넷째, 품질 기준
엔지니어링 품질 표준: 합격
동사 (verb 의 약어) 계약 가격 및 조정 방법:
1. 대외입찰을 거쳐 본 프로젝트 계약 가격은 인민폐10,000 원입니다. 금액 (대문자): 인민폐 1 백 1 십만 5 천 원을 줍다. (참고: 준공 결산 개장가격은 10000 원+보강재료 금액, 보강재료금액 송장은 갑이 제공)
본 공사 계약 가격은 시공 도서 총가격 청부 방식을 채택합니다. (참고: 계약비용에는 갑이 제공하는 보강재 수량과 페인트 공사 비용이 포함되지 않습니다. ) 을 참조하십시오
3. 공사 시공 도서에 포함된 건설 프로젝트 공사량이 누락되거나 과소평가되든 결제는 조정되지 않습니다.
4. 시공 도면에 포함되어 있지만 갑측이 시공이 필요 없다는 것을 확인한 내용은 계약가격에서 공제해야 한다.
5. 설계 변경, 비자 등의 새로운 하위 품목 (원래 계약에는 해당 단가가 없음) 으로 인해 공사량은 실질적으로 계산되며 단가는 09 비용 할당액과 04 가격 표에 따라 계산됩니다. 조치비는 입찰가에 따라 계산되고, 기타 조치비는 실제 발생에 따라 계산됩니다. 총 가격은 협상 가격과 입찰 예산가의 비율에 따라 변동한다. 즉 총 가격이 65,438+07.62% (65,438+0) 하락했다. 지상 재료 단가는 공사 기간 정보가격에 따라 집행된다. 만약 정보가격이 없다면, 시공기관에서 제시한 가격은 갑의 확인을 거쳐 계산한다.
자동지불방식: 기초가 0.00% 까지 완공된 후 계약가격의 65,438+00% 를 지불합니다. 1 층 구조가 완성되고 갑의 검수에 합격한 후 계약가격의 10% 를 지불합니다. 2 층 구조가 완료되면 갑은 계약가격의10% 를 지불합니다. 건축 벽돌, 2 차 구조, 지붕 완공 후 갑측이 계약가격의 10% 를 지불합니다. 건축 장식이 완성되고 갑의 검수에 합격한 후 갑은 계약가격의10% 를 지불한다. 공사가 준공된 후 갑측이 계약가격의 10% 를 지불하고 공사이행금 20,000 원을 반환했습니다. 공사 검수 후 청부업자는 15 에 완전한 준공 결산 자료를 제출하여 갑의 심사를 거쳐 결산금으로 ... 후금은 준공 결산확인일로부터 2 년 이내에 할부로 지불해야 한다 (첫해 50%, 이듬해 40%, 후금 65,438+00%
일곱째, 건설 요구 사항:
1 작업, 품질 합격을 보장합니다. 갑이 을측이 입찰등기표 (브랜드, 규격 등) 에 따르지 않는 것을 발견하면. ), 조공 감량, 시공 실수 현상이 있고, 갑측은 공사 대금 지불을 거부할 권리가 있으며, 을측은 시공규범과 입찰요구에 따라 시정할 것을 요구한다. 이로 인한 모든 비용은 을측이 부담한다 .. 공사 기간이 연장되어 하루 지연될 때마다 갑에게 1000 원의 벌금을 지불해야 한다.
2. 본 공사 보증 조치는 건설부의' 건설 공사 품질 보증 방법' 규정에 따라 집행됩니다.
여덟. 을 측은 공사 기간 동안의 모든 현장 안전 책임에 대해 전적인 책임을 져야 하며, 갑과는 무관하며, 갑 측은 어떠한 책임도 지지 않습니다. 시공 기관은 관련 보험을 처리해야 하고, 비용은 을측이 부담해야 한다 .....
을 측은 반드시 프로젝트 건설 과정의 모든 수속과 자료를 완성하여 갑 측에 제출하여 서류를 제출하고, 갑 측이 관련 수속을 밟도록 협조해야 한다.
아홉. 계약 위반에 대한 책임:
1. 낙찰자가 확정된 후 낙찰자가 이유 없이 계약을 포기한 경우 입찰 보증금은 환불되지 않습니다.
이 계약은 양 당사자가 서명하고 봉인 한 후에 효력을 발생합니다. 을측이 계약을 위반하고 이유 없이 공사 기간을 연기하면 입찰보증금은 환불되지 않고 갑측은 청부업자에게 공사 기간 연장으로 인한 경제적 손실을 청구할 권리가 있다. 하루 연기할 때마다 1000 원/일의 비율에 따라 위약금을 지불한다.
X. 본 계약은 입찰 등기표의 요구에 따라 체결된 것이다. 계약이 미해결 사항이 있으면 "입찰 등기서" 의 요구 사항을 참고하여 집행한다. 기타 미해결 사항은 쌍방이 별도로 협의한다. 협상이 안 되면 소송 절차에 따라 해결한다. 본 계약은 한 양식에 네 부이다.
갑: (도장)
대표:
을측: (도장)
대표:
서명일: 20 12 년 9 월.
고용주: 십언 배율 산업과 무역 유한 회사 (이하 "당사자 a" 라고 함)
청부업자: 십언 삼풍혜금건축설치공사 (이하 을측).
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법률에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙에 따라 쌍방은 본 건설공사에 대해 합의하여 본 계약을 체결하였다.
첫째, 프로젝트 개요
1. 프로젝트명: 십언 북리공무역유한공사 3 기 공장.
2. 프로젝트 장소: 십언 하이테크 산업 개발구 백랑동로 33 호.
3. 공사 내용: 3 기 공장 (강철 구조+토건+장식) 목록은 다음과 같습니다.
지빔, 지면, 토공 하위 항목.
(2) 그림에서 0.00 개 이상의 건물 외벽 토목 공사에는 a-d* 1, 1- 12*a 축 석조 벽 및 내부 및 외부 벽 장식이 포함됩니다. 실외 산수와 경사로;
(3) 강철 구조공사에서 외벽봉투 (색강판, 벽보 등 포함) 를 제외한다. ) 그리드 선 아래 4.65m 레벨 12*a-g, G * 5*d-g 1-5, 나머지는 도면 요구 사항 범위 및 A 가 제출한 도면 검토 서면 통지입니다. .....
4,
둘째, 건설주기
계약 체결 3 일째부터 본 공사는 총 유효 근무일이 60 일이며 구체적인 기간은 다음과 같습니다.
(1) 기초공사 30 일;
② 주요 철강 구조 설치 15 일;
(3) 지붕 및 지붕 배수 시스템 설치 5 일;
(4) 문과 창문 및 봉투 설치 10 일.
⑤ 기타 보조 및 마감 공사는 10 일이다.
을 측은 약속한 기한 내에 예정대로 공사를 마쳐야 하며, 이유 없이 65,438+0 일, 벌금 65,438+0,000 원, 벌금 상한선은 65,438+0,500 원입니다. 만약 15 일이 지연되면 갑측은 을측이 시공을 포기하여 별도로 단위 시공을 찾을 수 있으며, 완성된 공사는 실제 완료 공사량의 50% 에 따라 결산할 수 있습니다. 다음과 같은 경우 갑 측 현장 대표가 서명한 후 연기할 수 있습니다.
1, 비와 눈 등 날씨는 설치에 적합하지 않습니다.
2. 설날.
3. 갑측이 제기한 설계 오류, 데이터 부정확성, 공사 변경 .....
4. 갑과 제 3 자 사유로 시공이 중지되었습니다.
5. 갑의 정상적인 생산에 영향을 줄 수 있는 업무 상담.
셋. 계약 가격 및 지불 방법
1. 계약 가격:
본 프로젝트의 계약 내용은 위안화 () 가 5 만원 () (850,000.00) 을 줍는 것이다.
2. 결제 방법:
파티 a 는 총 프로젝트 금액의 30% 를 선불합니다. 지붕 및 봉투 시스템이 완료된 후 총 프로젝트 금액의 20% 를 지불합니다. 모든 마감 작업이 완료되고 합격한 후 15% 의 공사비를 지불하다. 잔액 (공사 총액의 5%) 을 품질 보증금으로 삼다.
3. 공사 가격 변경: 계약 항목 이외의 공사 기술 변경과 관련된 새 프로젝트는 현장 대표와 프로젝트 매니저가 공동 서명한 공사 기술 변경 통지 및 시공 비자를 기준으로 주요 원자재는 시장 가격 견적을 기준으로 계산하고, 변경 비용은 갑측이 협의하여 승인하며, 세금 관련 사항은 국가 규정을 참고하여 집행한다.
넷째, 재료 공급
1. 갑은 주체 강철 구조와 봉투 시스템의 원자재 공급에 대해 명확하게 규정하고 있다. 즉, 주체 강철 구조에 사용되는 중앙판은 반드시 WISCO 공장에서 구매해야 하고, 채색판은 반드시 보강을 사용하여 생산해야 한다는 것이다. 강철 구조 조립과 채색판 압연 전에 을 측은 반드시 갑 측에 생산업자의 유효한 공장 합격증을 제공하고, 갑측에 주체 강철 구조에 사용된 재료에 대한 증거 샘플을 즉시 통지해야 한다. 주체 강철 구조의 용접 구성요소는 반드시 국가 규정에 따라 용접 탐상 검사를 실시하고 검사 보고서를 제출해야 한다. 사용된 땜납, 용접 공정, 용접공 기술 등급 증명서 및 검사 방법은 국가 관련 강제성 규정의 요구 사항을 준수해야 합니다.
2.? 나머지 재료는 을측이 스스로 구매하며, 구매한 모든 재료는 설계 및 시공 단위의 요구 사항 및 각종 기술 표준에 부합해야 합니다. 그리고 품질증명서와 공장 합격증은 반드시 화물과 함께 동행해야 하며, 재료는 반드시 갑측 현장 대표가 검수를 한 후에야 사용할 수 있다. 구매한 재료는 검수 없이 을측에 의해 사용되고, 공사의 질이 불합격이며, 을측은 수리 또는 철거를 책임지고, 이로 인한 모든 비용을 부담해야 하며, 연기된 공사 기간은 순연해서는 안 되며, 갑측이 이로 인한 경제적 손실을 배상해야 한다.
동사 (verb 의 약어) 프로젝트 품질
1.
2. 을측은 반드시 갑이 승인한 설계도면에 따라 시공을 정성껏 조직해야 한다 .. 만약 특수한 상황에 변화가 필요하다면 갑측 현장 대표와 프로젝트 관리자의 동의를 얻어 함께 서명해야 효력이 발생한다.
3. 을측은 반드시 갑 측 현장 대표의 품질 감독과 정상적인 업무검사를 받아야 하며, 이유 없이 방해해서는 안 된다. 4. 공사 검수: 공사 품질은 반드시 계약서에 규정된 기준과 규범을 충족해야 한다. 공사가 준공된 지 30 일 이내 (을 측이 갑 측에 주체공사 검수 통지를 제출한 날부터 계산됨) 조직되지 않은 검수는 공사 합격으로 간주된다.
5, 프로젝트 수용 기준:
A. 갑이 서명한 시공 도면, 시공 변경 통지, 시공 비자, 관련 건축 표준집 및 도면 회심 기록 .. B. 관련 국가 표준:
건설 공사 품질 검수 통일기준 (gb50300-200 1)
"건축 기초 공사 시공 품질 검수 규범" gb50202-2002
"석조 공학 품질 수용 규범" (gb50203-2002)
"콘크리트 구조물 공사 품질 검수 규범" (gb50204-2002)
"철강 구조물 건설 품질 수용 규범" (gb50205-200 1)
지붕 프로젝트 품질 수용 사양 gb50207-2002
지하 방수 공사 품질 검수 규범 (gb50208-2002)
"건설 지상 공사 품질 검수 규범" (gb50209-2002)
건축 장식 공사 품질 검수 규범 (gb502 10-2002)
C. 도면 사양에서 규정되지 않거나 상술되지 않은 부분은 갑의 기존 공장 1 기 관행을 참고하여 검수할 수 있다. 갑측 현장 대표와 프로젝트 관리자가 확인하지 않은 공사 프로젝트는 불합격 항목으로 간주된다.
여섯째, 안전한 생산
을측 시공은 안전 생산 조작 규정을 엄격히 준수하고, 증명서를 가지고 직무를 수행하며, 안전 품질 사고를 근절해야 한다. 을측이 공사 과정에서 안전사고가 발생하여 자신과 다른 사람의 인신과 재산 손실을 초래한다면 을측이 책임진다. 일곱. 쌍방의 권리와 의무
1 .. 갑측
A. 을 측에 필요한 시공 조건을 제공한다. 예를 들어 현장의 급수공급, 도로가 원활하고, 공사장이 평평하고, 리프트 조건 등이 있다.
을측은 을측에 프로젝트와 관련된 설계도면과 기술 자료 두 부를 제공해야 한다. 착공 3 일 전에 관련 부서를 조직하여 시공 도서회심과 공사 교착에 참가하다.
C. 을측이 편성한 시공조직 설계 (시공방안) 를 심사하고 을 측이 심사를 위반한 시공조직 설계를 제지할 권리가 있다.
D. 을을 위해 필요한 시공현장 출입증을 처리하고 을측 주보조재료, 시공기계, 인원의 통행을 보장한다. E, 프로젝트 수용에 참여하기 위해 관련 측면을 적시에 조직하십시오.
F, 일정에 따라 프로젝트 자금을 적시에 그립니다.
G. 필드.
2. 을측
A. 을측은 본 프로젝트와 무관한 갑측 산하 구성원의 출입을 제한하는 시공 요인이 갑측 생산에 영향을 미칠 수 있음을 예견하고 즉시 갑측에 통보하고 해결책을 논의해야 한다. 을측이 제때에 통지하지 않으면, 갑측 생산의 영향으로 인한 모든 손실은 을측이 부담한다. 시공이 필요하지 않으면 을측 시공사와 시공설비는 갑측 생산현장에 마음대로 출입해서는 안 된다.
B, 착공 3 일 전에 시공조직 설계 (시공방안) 를 편성하고 제때에 갑의 비준을 제출하다. 승인 후 시공 조직 설계에 따라 엄격하게 시공할 것이다.
C, 공사의 전반적인 진도계획 편성, 주간 진도계획 편성, 공사를 갑측에 송부하다
공장 건물 계약 공사 도급 계약.
시공 단위:? (이하 갑이라고 함) 시공단위:? (이하 을측)' 중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 따르고, 갑, 을 쌍방은 관련 문제에 대해 합의하여 본 계약을 체결하였다. * * * 규정 준수와 동일.
첫째, 프로젝트 개요
프로젝트 이름: 허난 fengyuan Hepu 사료 유한 회사 기업 전시장
프로젝트 위치:
둘째, 프로젝트 계약 범위
공사 건설 수요에 따라 갑측은 을측에 풍원 기업 전시장 건설을 전권 책임지도록 의뢰하여 실제 도면을 기준으로 한다. (토목 공사, 지상, 임베디드 부품, 철강 구조물, 문과 창문 등이 포함됩니다. ). 공사 강철 구조가 주를 이루고, 벽은 빈 벽돌로 채워져, 안팎으로 페인트칠을 하고, 전면 유리 커튼 월.
셋. 공사 청부 방식: 갑측 감독의 통일감독과 조율 하에 을측이 공사를 도급해 품질, 보증 기간, 안전 보장, 문명건설, 보증합격 (재료보증 갑이 품질 검수를 통과할 수 있음) 을 도급할 수 없다.
넷째, 계약 기간:
파티 b 는이 계약서에 서명 한 날부터 일을 시작하기로 약속 했습니까? 달력 일 내에 강철 구조 공사 시공을 완성하다. 완공일은 20 15 입니다.
동사 (verb 의 약어) 품질 기준
본 공사의 품질 요구 기준은 합격이다.
이에 따라 갑측은 을측의 모든 건설공사에 표준재료를 사용할 것을 요구하며, 전체 공사는 국가건축기준에 부합한다. 관련 품질 검사 부서의 검수를 통과할 수 있어야 한다.
자동발부 가격에 미치지 못하다.
이 프로젝트에는 자재, 노무, 생산, 운송, 설치, 하역비, 송장 및 그에 상응하는 각종 예측할 수 없는 비용이 포함됩니다 (예: 주요 설계 변경이 없는 경우 총 가격은 허용되지 않음)
조정; 주요 설계 변경이 있을 경우 총 가격의 5% 를 초과하는 협상 조정 가능)
본 공사의 고정 계약 총가격은 인민폐 1 만 위안이다.
(1) 본 프로젝트의 설계 도면을 본 계약의 첨부로 사용합니다.
(2) 중대한 변경이 있을 경우 쌍방은 서명을 결산 근거로 한다.
일곱. 결제 조건
본 계약이 체결된 후 공사 선불금은 토건공사가 완공된 후 일주일 이내에 지불해야 합니까? 만원 (65438+ 총비용의 00%).
강철 강철 강철 강철 강철 빔이 입장한 후 일주일 이내에 공사비를 지불합니까? 만원 (총비용의 30%). 벽면 페인트 완료 후 일주일 이내에 인민폐 10000 원 (총비용의 20%) 을 지불합니다. 공사가 완공된 후 일주일 이내에 공사비를 지불합니까? 만? 위안 (총비용의 20%). 공사 검수 합격 후 1 주일 이내에 10000 원 (65438+ 총비용의 05%) 을 지불하고 나머지 5% 는 품질보증금, 즉 10000 원을 지불합니다. 위안, 1 년 후 품질 문제가 없을 때 잔금을 지불하다.
8. 을측은 계약약속대로 시공을 진행하고 품질보증기간 내에 공사 품질보증책임을 맡겠다고 약속했다. 공사가 인도된 지 1 년 이내에, 비 갑의 원인으로 인한 강철 구조 공사의 품질 문제, 을측은 무료 수리를 책임진다. 5 년 안에 을측은 건설된 공사의 방수 (불가항력 요소 제외) 를 무료로 유지할 것이다. 공사가 완공된 후 을측은 공사의 종신유상 유지보수와 서비스를 책임지고, 요금만 받고, 갑측 공사의 인테리어를 담당한다.
아홉. 갑향을측은 본 계약에서 약속한 기한과 방식에 따라 비용을 지불하기로 약속했다.
X. 을측은 갑측에 본 계약의 내용을 전면적으로 이행할 것을 약속했다. 만약 제때에 완성할 수 없다면, 매일 2‰ 에 따라 갑측에 자발적으로 위약 책임을 져야 한다. 만약 품질이 요구에 미치지 못한다면, 평방미터당 50 위안에 따라 갑측에 자발적으로 위약 책임을 지게 될 것이다. 을측은 또한 상술한 위약금의 지불이 을측이 공사 건설 지연과 품질 문제로 인한 손실에 대한 기타 배상 요구에 영향을 미치지 않을 것이라고 약속했다.
11. 본 공사는 갑이 배정한 것입니까? 동지, 을측은 동지를 현장 시공 책임자로 지정하여 시공 중 관련 문제를 조율하여 해결하였다.
12. 국가 안전생산에 관한 규정을 집행하여 안전시공을 보장하고 시공 중 발생한 산업재해는 을측이 책임진다. 을측은 반드시 산업재해 사고 보험을 구입해야 한다.
13. 본 계약의 해석권은 갑이 소유한다. 미완의 일은 협상하여 해결할 수 있다. 분쟁이 있을 경우 계약 체결지의 중재위원회를 통해 중재를 통해 해결하거나 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
열세 살. 계약의 발효
계약 체결 날짜: 연월일.
계약 체결 장소:
본 계약은 쌍방이 서명하고 도장을 찍은 후에 효력이 발생한다.
고용주 (당사자 a): 계약자 (당사자 b)
(공식 인장)? (공식 인장)
법정 대리인:
공인 대리인: 공인 대리인:
고용주: 정안미라인 장식 페인트 유한회사 (이하 갑방)? 청부업자: 구이저우장성건축설계유한회사 (이하 을측)
프로젝트 이름: 정안 기적 장식 페인트 공장 설계 프로젝트.
프로젝트 위치: 준의시 정안현 안창진 공업원.
프로젝트 설계의 합리적인 사용 연한: 50 년.
디자인 인증서 수준: b 수준.
계약 체결일: 20 14? 달과 일
"중화인민공화국 계약법", "중화인민공화국 건축법", "건설공사조사설계관리조례", "구이저우성 건설공사조사설계질량과 시장관리방법" 에 따라 갑을 쌍방은 합의를 거쳐 합의에 이르렀다.
규칙 1. 갑은 을측에 상술한 공장 건설 프로젝트의 공사 설계를 맡기고, 갑은 상응하는 보수 (설계비) 를 지급하도록 위탁하였다.
두 번째 프로젝트 설계에는 1, 일반 그래픽 설계가 포함됩니다. 2, 복잡한 건물, 공장, 창고 건축 설계; 3, 소방 및 수력 발전 건설 설계; 4. 1 폐수 처리 시설 설계 및 작업장 전체 설계 효과도
제 3 조 계약 당일 갑은 을측에 정부 주관부에서 승인한 토지홍선도 1 부를 제공해야 한다. 제 4 조 본 계약이 체결된 후 10 일 이내에 을측은 첫 승인에 필요한 모든 설계 자료를 제출하고 기획부의 승인이 통과되도록 해야 한다. 선승인 후? 을측은 10 일 이내에 기획부에서 승인한 모든 설계 자료 (4 개의 토건시공 도서, 4 개의 소방 및 수전 시공 도서, 4 개의 표준 설계 방안 제본 텍스트, 1 공장 전체 설계 효과도) 를 갑에게 전달해야 한다. .....
다섯 번째 설계 비용은 계획 승인 부서가 통과한 방안의 총 건축 면적 (공장 건물 창고 당직실 건축 면적 포함) 을 기준으로 10 위안/평방 미터로 계산됩니다. 계약 체결 후 3 일 이내에 갑측이 을측에 설계비 20,000 원을 선불하고, 계획승인부서가 처음으로 설계방안을 통과한 후 3 일 이내에 을측에 24,000 원을 선불하며, 모든 설계자료는 계획부서의 승인을 받아야 한다.
제 6 조. 을측은 계획 심사 승인 부서의 관련 사항을 조율하여 설계 자료가 순조롭게 비준을 통과할 수 있도록 할 책임이 있다. 조정비용은 을측이 부담하고, 갑측은 위안화의 조정비용을 보상하기로 동의했다. 계획 승인 부서가 을측의 설계 서류와 자료 비준을 거부하면, 갑측은 을측이 이미 지불한 설계비 지불을 거부할 권리가 있고, 갑측은 이미 지급한 설계비를 주장할 권리가 있다.
제 7 조? 본 프로젝트 건설이 시작된 후, 만약 갑이 설계와 관련된 기술 문제를 해결할 수 없다면, 을측은 갑측에 협조하여 해결해야 할 의무가 있으며, 관련 부서는 규정 요구 사항을 충족해야 합니다.
을측은 인원을 파견하여 프로젝트 관련 활동에 참가해야 한다. 제 8 조? 계약 이행 과정에서 갑이 설계 내용을 변경하거나 증가시켜 을측 설계를 재작업하게 하는 경우, 갑측은 을측이 이전에 소비했던 업무량에 따라 상응하는 보수를 별도로 지불해야 하며, 지급금액은 쌍방이 별도로 협의해야 한다.
제 9 조? 계약 이행 기간 동안 갑측은 을측이 현장에 파견해 설계 문제를 처리하는 인원에게 필요한 업무와 생활조건, 교통 및 기타 편의 조건을 제공해야 한다. 제 10 조는 을측의 동의 없이 을측이 제공한 설계 자료와 서류를 무단으로 수정할 수 없으며, 제 3 자에게 양도하거나 본 계약 이외의 항목에 사용할 수 없습니다. 만약 상술한 상황이 있다면, 을측은 갑측에 배상을 청구할 권리가 있다 .....
제 11 조
을측은 본 계약의 정보와 서류를 제 3 자에게 공개하거나 양도할 수 없습니다. 이 경우, 갑은 을측에 배상을 청구할 권리가 있다. .....
제 12 조? 갑은 본 계약 제 5 조 규정에 따라 설계비를 지불하지 않았고, 을측은 이미 본 계약 제 4 조 규정에 따라 설계자료를 완성하고 계획부서에 제출하여 승인을 받았고, 갑이 설계비를 지불하지 않은 경우, 갑측은 을측에 위약금 5000 원을 지불해야 하며, 갑에게 본 계약을 계속 이행할 것을 요구할 권리가 있다. 만약 을측이 본 계약 제 4 조에 규정된 모든 설계 자료를 완성하고 계획부서의 비준을 통과했고, 갑이 설계비를 지불하지 않은 경우, 갑측은 을측에 설계비 총액의 20% 의 위약금을 지불해야 하며, 갑에게 설계비 잔액 및 본 계약 제 6 조에 규정된 배상을 요구할 권리가 있다.
제 14 조 갑은 을측이 구이저우 지사인 쓰촨 미성건축계획설계유한공사 비제 지사를 위탁해 본 계약을 이행하고, 비제 지사에서 발행한 인보이스와 그 계좌에서 청구한 설계비용으로 설계 작업 및 후기 서비스를 완료하기로 합의했다.
제 15 조 계약 이행 기간 중 어느 한쪽이 계약 해지를 요구하면 상대방의 동의를 얻어야 한다. 그렇지 않으면 계약을 해지할 수 없다. 제 16 조는 본 계약을 이행하는 데 발생한 어떠한 논란으로 인해 쌍방이 협의하여 해결해야 한다. 협상이 이루어지지 않으면 쌍방은 계약 체결지인 정안현 인민법원에 소송을 제기할 수밖에 없다.
제 17 조? 미진한 일은 쌍방이 보충 협의를 체결할 수 있는데, 보충 협의는 본 계약의 불가분의 일부이다.
제 20 조? 만약 갑의 원인으로 인해 (어떤 이유로? 설계 결과 완료 시간이 충돌하는 경우 관련 설계 결과 전달 완료 시간이 지연됩니다.
제 21 조? 설계사가 설계자료와 서류를 제공한 후 규정에 따라 관련 설계심사에 참가하고, 심사결론에 따라 원범위를 벗어나지 않는 내용에 대해 필요한 조정과 보충을 담당하고, 심사비용은 갑측이 작성한다 (자료가 완성되면 또 어떤 심사가 있습니까? ) 을 참조하십시오.
제 22 조? 본 계약은 한 양식에 6 부, 계약자는 3 부, 계약자는 3 부입니다. 갑은 본 계약 제 4 조에 따라 을측에 지불한 설계비 인민폐 20,000.00 위안을 발효한다.
고용주: Zheng' an meilai 장식 차트
재료 유한 회사? 디자이너 이름: 법정 대리인:? 법정 대리인: 위탁대리인:? 대리인:? 주소: 준의정안창진공단 주소: 우편번호:? 우편 번호:
전화: 전화: 13902485306
팩스:? 제인 전달:
계좌 개설 은행: 계좌 개설 은행:
은행 계좌:? 은행 계좌 번호: