발송자: 계약자:
주소: 주소:
대리인: 영업 허가증 번호:
주민등록번호: 공인 대리인:
전화: 전화:
중화인민공화국 계약법 및 관련 법규의 규정에 따라 실내장식공사 시공의 특징과 결합해 쌍방이 합의된 기초 위에서 하청인의 실내장식공사 (이하 공사) 관련 사항에 대해 다음과 같은 협의를 달성했다.
제 1 조 프로젝트 개요
1. 1 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.2 공사 내용 및 관행 (인테리어 공사 예산표).
1.3 엔지니어링 계약 방법: 양 당사자는 다음과 같은 _ _ _ _ _ 가지 계약 방법을 채택하기로 합의했습니다.
(1) 계약자의 도급 공사 및 자료
(2) 도급자가 도급을 하고, 일부 포장재 (도급자가 인테리어 재료 목록을 제공), 도급자가 일부 재료를 제공 (도급자가 인테리어 재료 목록을 제공);
(3) 도급 포장재와 도급 포장재 (도급 포장재는 상세한 인테리어 재료 목록을 제공해야 함).
1.4 본 공사 기간은 _ _ _ _ _ _ _ _ 근무일, 시작일은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.5 계약 가격: 본 계약의 엔지니어링 비용은 (대문자): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 2 조 공사 감리가 공사를 감리하는 경우, 하청인과 감리 기관은 별도로 공사 감리 계약을 체결하고 감리 엔지니어의 이름, 단위, 연락처 및 책임을 청부업자에게 통지해야 한다.
제 3 조 시공 도면 쌍방은 시공 도면이 다음과 같은 방식으로 제공된다는 데 동의했다.
(1) 하청업체 설계는 시공 도면 2 부, 하청업체 1 부, 하청업체 1 부 (장식공사 설계도 참조) 를 제공합니다.
(2) 계약자는 계약자에게 설계 시공 도면을 한 부씩, 하청업체 한 부, 계약자 한 부 (장식공사 설계도 참조), 설계비 (대문자) 를 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 4 조 고용주의 의무
4. 1 착공 전 _ _ _ _ _ _ 일, 계약자가 현장에 들어갈 수 있는 조건을 만듭니다. 포함: 시공에 영향을 주지 않는 원칙에 따라 실내 가구와 가구를 철거하거나 쌓고, 이동하기 어려운 실내 가구와 가구를 가린다.
4.2 건설 중 물 및 전기 공급 제공;
4.3 건설 팀과 주변 이웃 간의 관계 조정을 책임진다.
4.4 실내 내력 구조가 철거되지 않은 경우, 원건물의 비내력 구조나 설비 파이프를 철거해야 하는 경우 해당 부서에 해당 승인 절차를 밟아야 합니다.
4.5 공사 기간 동안, 계약자가 여전히 방을 부분적으로 사용해야 하는 경우, 시공현장의 치안과 소방을 책임져야 한다.
4.6 공사 품질 및 시공 진도 감독에 참여하여 자재 진입 및 준공 검수를 담당한다.
제 5 조 계약자의 의무
5. 1 시공 중 안전 시공 운영 규범, 방화 규정, 시공 규범 및 품질 기준을 엄격히 집행하여 기한 내에 공사를 완성하다.
5.2 건설 현장 관리 규정을 엄격히 집행하여 국민을 방해하지 않고 환경을 오염시키지 않는다.
5.3 실내의 원래 가구와 가구를 보호하여 실내 상하수관의 원활한 흐름을 보장한다.
5.4 공사 현장의 청결을 보장하고 공사가 완료된 후 공사 현장의 청결을 책임진다.
제 6 조 공사 변경 공사 항목과 시공 방법을 변경해야 할 경우 쌍방은 서면 변경 협정 (또는 공사 예산표 변경) 을 체결하고 관련 공사 원가와 공사 기간을 조정해야 한다.
제 7 조 자료 제공
7. 1 하청업체가 제공한 자료 및 장비. 발송인은 재료가 공사 현장에 도착하기 전에 계약자에게 통지하여 쌍방이 검수하고 인수인계 수속을 밟아야 한다.
7.2 계약자가 제공한 재료 및 장비 (계약자가 제공한 장식 재료 목록) 는 자재가 시공 현장에 도착하고 계약자가 검수하기 전에 발송인에게 통지해야 합니다.
제 8 조 공사 기간이 지연되다
8. 1 다음과 같은 이유로 완공일이 지연되고, 발송인이 확인한 후 공사 기간이 그에 따라 지연됩니다.
(1) 수량 변경 및 설계 변경
(2) 불가항력;
(3) 계약자는 공사 기간이 순연되는 다른 상황에 동의한다.
8.2 계약자가 약속대로 책임져야 할 일을 완성하지 못해 공사 기간에 영향을 미치는 공사 기간은 순연된다. 발송인이 제공한 재료, 장비 불합격으로 공사 품질에 영향을 미치는 경우, 재작업 비용은 하청인이 부담하고 공사 기간은 순조롭게 연기됩니다.
8.3 계약자가 공사 대금을 기한 내에 지불할 수 없다면 공사 기간은 그에 따라 순연된다.
8.4 계약자가 기일에 착공하지 않거나 이유 없이 중도에 휴업하여 공사 기간에 영향을 미치는 경우 공사 기간은 순연되지 않습니다. 청부업자의 원인으로 공사의 질에 문제가 생기면 갑이나 그 대표는 3 일 이내에 구체적인 시정 방안을 제시하며, 재작업 비용은 청부업자가 부담하고 협상 기간을 거쳐 순연한다. 같은 품질 문제의 두 번째 정류 기간은 순연해서는 안 된다.
제 9 조 품질 기준:
양 당사자는이 프로젝트의 건설 품질 기준에 동의합니다.
제 10 조 프로젝트 수락 및 보증
10. 1 양측은 공사 중 다음 단계에서 공사 품질을 검수하기로 합의했다.
(1) 수력 발전 공사 개조가 완료된 후 스위치 소켓 위치 수용 방수층은 48 시간 테스트를 거쳐 누출되지 않습니다.
(2) 기와공이 새 벽을 깔은 후 벽면과 바닥 타일을 깔았다.
(3) 목공 천장 및 목재 제품 건설 완료;
(4) 페인트 프로젝트가 완료되었습니다.
(5) 프로젝트가 전부 완료되었습니다. 청부업자는 이틀 전에 발송인에게 검수를 통보하고, 단계 검수 합격 후 공사 검수서 (인테리어 공사 검수서) 를 작성해야 한다.
10.2 공사가 완공된 후 계약자는 계약자에게 검수를 통지했고, 계약자는 검수 통지를 받은 후 이틀 이내에 조직 검수를 하고 공사 검수서 (인테리어 공사 검수서) 를 작성하였다. 공사 대금이 정산된 후 인수인계 수속을 밟다.
10.3 본 공사 보증 기간은 쌍방의 검수 서명일로부터 12 개월, 12 개월 이후부터 보증료를 받습니다. 보증 범위에는 우리 회사가 이미 시공한 공사, 외력으로 인한 손상, 기타 부서에서 제공하는 장비 및 엔지니어링 프로젝트의 유료 유지 보수가 포함됩니다.
제 11 조 공사 대금 지불 방식
11..1양측은 다음과 같이 공사비를 지불하기로 합의했다.
(1) 계약이 체결된 후, 계약자는 계약대로 공사금 선불금의 40% 인 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안을 계약자에게 직접 지급한다 수력 개조가 완료된 후, 계약자는 계약대로 공사비 진도금의 35% 를 계약자에게 직접 지급했습니다. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 계약자는 계약에 따라 추가 공사를 한 후 계약자에게 직접 추가 금액을 지불하고, 페인트 공사가 완료된 후 계약대로 계약자에게 공사 가격 잔액의 20% 인 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 전체 공사가 완료된 후 3 일 이내에 나머지 5% 인 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안을 지불하다.
(2) 계약 체결 후 계약금의 30%, 즉 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안; 앞으로 매 기공사 완료 후 3 일 이내에 지불하고 10. 1 에 따라 여러 번 (5%-20%) 지불하고, 2 기 수전 개조 완료 검수 후 20% 인 _ _ _ _ 기와공이 완공된 후 세 번째 돈을 지불하다 15% 즉 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안 목재 공사가 완료된 후 4 기 지불 15%, 즉 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안 페인트 공사가 완료된 후 다섯 번째 지불 15%, 즉 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 추가금 변경은 검수 서명과 동시에 지급됩니다. 즉, 매번 공사 건설비의 5 ~ 20%+변경공사의 차액입니다.
(3) 기타 결제 방법: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 1.2 공사 검수 후 계약자는 계약자에게 공사 결산 건의를 제출하고 관련 자료를 발송인에게 보냈다. 발송인이 자료를 받은 후 3 일 이내에 이의가 없는 것은 동의로 간주된다. 쌍방은 공사 검수표 (실내 장식 공사 검수표) 를 작성하고 서명해야 한다. 계약자는 계약 후 3 일 이내에 각 공사의 진도금을 결산해야 한다.
1 1.3 공사금이 모두 정산된 후 계약자는 계약자에게 정식 통일송장 (세금 별도) 을 발행해야 합니다.
제 12 조 계약 위반에 대한 책임
12. 1 어느 당사자가 계약을 불이행하거나 국내법, 규정 및 관련 정책을 위반한 경우, 책임자는 책임을 지고 상대방에게 초래된 경제적 손실을 배상해야 합니다.
12.2 발송인이 미리 사용하거나 검수 수속을 거치지 않은 채 완공된 공사를 무단 사용함으로 인한 손실은 발송인이 책임진다.
12.3 일방의 원인으로 인해 계약을 계속 이행할 수 없는 경우, 당사자는 즉시 상대방에게 통지하고, 계약 해지 수속을 처리하고, 책임자는 상대방의 상응하는 경제적 손실을 배상해야 한다.
12.4 하청업체가 기한 내에 (수락 서명 후 3 일 이내) 각 공사의 진도금을 지급하지 못한 경우, 하루 연체될 때마다 상대방에게 2‰ 의 위약금을 지불해야 하며, 을측은 7 일 후에 계약을 해지할 수 있다.
12.5 계약자의 원인으로 공사 기간이 지연되는 경우 하루 지연될 때마다 상대방에게 2‰ 의 위약금을 지불해야 합니다.
제 13 조 계약 분쟁 해결
본 계약 이행으로 인한 논란으로 쌍방은 협의하여 해결해야 한다. 관련 부서에서 조정할 수도 있습니다. 협상 또는 조정이 불가능한 경우 다음과 같은 방법으로 해결할 수 있습니다. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:
(1) 절강 성 장식 협회 또는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 장식 협회에 제출;
(2) 법에 따라 인민법원에 소송을 제기하다.
제 14 조 몇 가지 구체적인 규정
14. 1 계약자는 건설 현장에서 쓰레기를 운송하여 지정된 장소로 운송할 책임이 있으며, 계약자는 쓰레기 운임 (대문자) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 관련 기관이 발송인에게 받는 비용과 보증금은 발송인이 지불한다 (이 비용은 공사 가격에 포함되지 않음).
14.2 시공 중 계약자의 일일 근무 시간은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다
제 15 조 기타 합의 사항: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 16 조 보충 조항
16. 1 본 계약은 쌍방이 서명 (도장) 한 후 효력이 발생하며, 계약이 이행된 후 종결됩니다.
16.2 본 계약이 체결된 후 공사는 하청할 수 없습니다.
16.3 본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일에 발효됩니다
16.4 본 계약의 부속서는 본 계약의 불가분의 일부이며 본 계약과 동등한 법적 효력을 가집니다.
부속서 I: 실내 장식 프로젝트 예산 표;
부속서 ii: 당사자 a 가 제공하는 자재 및 장비 목록;
부속서 iii: a 국은 b 국에 구매 및 판매에 대한 자재 견적을 의뢰했다.
부속서 iv: 설계 품목 변경 주문
부속서 5: 프로젝트 품질 수용 양식
부속서 6: 엔지니어링 명세서
부록 7: 프로젝트 보증서
계약자 (서명 도장): 계약자 (서명 도장):
법정 대리인 (서명): 대리인 (서명):
공인 대리인 (서명): 주민등록번호:
연락처 정보: 연락처 정보:
이메일: 이메일:
연월 일월 일월 일.