1. 1 일반 조항: 법률, 행정 법규 규정 및 건설 공사의 필요에 따라 제정된 건설 공사의 일반 조항입니다.
1.2 전용 조항: 계약자와 계약자가 법률, 행정법규의 규정에 따라 공사 실제와 연계하여 협상을 거쳐 합의된 조항은 일반 조항의 구체화, 보충 또는 수정입니다.
1.3 발부자: 합의된 공사 청부업자 자격과 공사 가격 지불 능력을 가진 당사자, 그리고 해당 당사자의 자격을 획득한 합법적인 상속인을 말합니다.
1.4 청부업자: 합의서에 합의되고 하청업체가 수락한 공사 청부업자 자격을 갖춘 당사자와 해당 당사자의 자격을 취득한 합법적인 상속인을 말합니다.
1.5 프로젝트 관리자: 계약자가 전용 조항에 지정한 시공 관리 및 계약 이행을 담당하는 대표입니다.
1.6 설계 단위: 계약자가 본 엔지니어링 설계를 책임지고 해당 엔지니어링 설계 자격증을 취득하도록 위탁한 단위입니다.
1.7 감리단위: 발송인이 본 공사 감리 및 해당 공사 감리 자격증을 취득하도록 위탁한 단위입니다.
1.8 엔지니어: 프로젝트 감리기관이 임명한 총감리엔지니어 또는 하청인이 임명한 본 계약을 이행하는 대리인을 말합니다. 구체적인 신분과 권한은 하청업자와 계약자가 전용 조항에 합의합니다.
1.9 공사 건설가격관리부서: 국무원 관련 부서, 현급 이상 인민건설 행정주관부 또는 그가 위탁한 공사 건설가격관리기관을 가리킨다.
1..10 엔지니어링
1. 1 1 계약가격
1. 12 추가 계약가격: 계약 이행 과정에서 계약가격을 늘려야 하는 상황을 말하며, 계약자가 확인한 후 계약가격을 계산하는 방법으로 계약가격을 높입니다.
1..13 비용: 계약 가격에 포함되지 않고 하청업체 또는 계약자가 부담해야 하는 경제적 비용을 나타냅니다.
1..14 기간: 계약상 계약자가 합의서에 합의한 총 달력 일 수 (법정 공휴일 포함) 로 계산한 계약 일 수입니다.
1. 15 시작일
1..16 완료 날짜: 계약자와 계약자가 계약 범위 내에서 프로젝트를 완료하기로 합의한 절대 또는 상대 날짜입니다.
1. 17 도면: 계약자가 제공하거나 계약자가 제공하고 계약자가 승인한 계약자의 시공 요구를 충족시키는 모든 도면 (지원 지침 및 관련 자료 포함) 을 나타냅니다.
1..18 시공 장소: 시공을 위해 계약자가 제공한 부지 및 도면에 명시적으로 지정된 기타 시공용 부지를 나타냅니다.
1. 19 서면 형식: 계약, 서신 및 데이터 메시지 (전보, 텔레콤, 팩스, 전자 데이터 교환, 이메일 포함) 등이 포함된 내용을 유형적으로 표현할 수 있는 형태를 말합니다.
1.20 위약 책임: 계약 당사자가 계약의무를 이행하지 않거나 계약상의 의무를 충족시키지 못하는 책임을 말합니다.
1.2 1 청구: 계약 이행 과정에서 자신의 잘못은 아니지만 상대방이 부담해야 하는 상황으로 인해 실제 손실을 초래하고, 상대방에게 경제적 보상 및/또는 기간 연장 요청을 하는 것을 말합니다.
1.22 불가항력: 예견할 수 없고 피할 수 없고 극복할 수 없는 객관적인 상황을 말한다.
1.23 시간 또는 일: 본 계약은 시간 단위로 시간을 계산하기로 합의하며, 사건이 발효될 때부터 계산됩니다 (휴식 시간은 공제되지 않음). 하루 단위로 시간을 계산하도록 규정하고, 첫날은 계산하지 않고, 다음날부터 계산한다. 공사 기간의 마지막 날이 휴일이나 기타 법정 공휴일인 경우, 공휴일의 다음날은 공사 기간의 마지막 날이지만, 완공일 이후에는 그렇지 않다. 시한 마지막 날의 마감 시간은 당일 24 시이다.
2, 계약 문서 및 해석 순서
3, 언어 및 적용 가능한 법률, 표준 및 규범
4. 제도
모든 건설 계약 일반 조항을 다운로드할 수 있을 것 같습니다.
하지만 소용없어요. 전문 용어를 연구하는 것이 가장 좋다.
다음 사이트에는 이것에 대한 칼럼 설명이 있습니다. 찾을 수 있는지 확인해 보세요.
건설 계약의 일반 약관은 무엇입니까? "중화인민공화국 계약법", 특히 "계약법" 건설 공사 계약에 관한 규정.
건축 설계 계약에 일반 조항이 있습니까? Baidu 로 직접 가서 웹 페이지를 검색하고 건축 설계 계약을 확인하며 건설부와 상공국이 감독하는 추천 계약이 있습니다.
시공 계약 전용 조항
둘째, 계약 문서
5 언어 및 관련 법률 및 규정
5. 1 본 계약은 중국어 외에/언어도 사용합니다.
5.2 명확하게 설명해야 할 법률, 규정, 규정: 본 공사의 계산 규칙은 국가가 반포한' 건설공사 공사량명세서 가격 규범' (GB50500-2008),' 선전시 공사량명세서 보충 규범',' 선전시 건설공사 가격비율 기준' (2009),' 입니다
6 적용 가능한 표준 및 사양
6. 1 프로젝트가 위치한 국가, 산업 및 지역 표준과 규범이 일치하지 않을 경우 합의된 표준과 규범의 이름은 다음과 같아야 합니다.
국가, 산업 및 프로젝트 소재지의 표준과 규범이 일치하지 않을 경우 보다 엄격한 것이 우선한다. 디자인에 달리 요구되지 않는 한.
하청업체가 선택 기준과 규범을 제공한 시간:/
6.2 해당 국내 표준이나 규범이 없을 때의 약속 (별도로 첨부될 수 있음):/
도면 7 장
7. 1 계약자가 계약자에게 제공하는 시트 세트 수: 4 세트.
계약자가 도급자에게 도면을 제공한 날짜: 착공 7 일 전.
7.2 하청인의 기밀 요구 사항 및 기간: 하청업체 대표의 동의 없이 계약자는 엔지니어링과 무관한 제 3 자에게 위의 도면과 자료를 제공할 수 없습니다.
8 통지
8. 1 계약자 주소: 우편 번호:
8.2 소유자 주소: 우편 번호:
엔지니어 주소: 우편 번호:
8.3 한쪽은 상대방의 통지에 서명을 거부하고 다른 쪽은 특급 우편으로 전용 조항에 지정된 주소로 통지를 보내면 배달된 것으로 간주됩니다.
셋. 소유주 및 계약자
9 고용주
9. 1 소유자 대표 이름:
9.3 건설 현장 건설 용수 연결 위치:/
건설 현장 건설 전기 연결 위치:/
시공 현장 시공에 필요한 통신의 연결 위치: 제공되지 않은 경우 계약자가 해결합니다.
도면 회심과 설계 교부 시간: 계약 체결 후 7 일 이내.
계약자가 해야 할 다른 업무와 요구 사항에 동의합니다. 본 프로젝트 책임자는 하청인의 대표이며, 하청인이 위탁한 권리와 의무를 행사하고, 공사 전 과정의 현장 관리에 참여하고, 설계 변경 및 수량 측정을 검토하고, 공사 중 관련 당사자 간의 관계를 조율합니다.
9.4 하청업체가 청부업자에게 의뢰한 일: 1. 임시수, 전기, 통신, 도로 연결, 개통 등 시공 기간 동안 필요한 시공장 안팎의 모든 작업을 만족시킵니다. 2. 현장 시공수요에 따라 홍선 외 임시점유 (점유도로 포함) 의 위치와 범위를 결정하고, 홍선 외 임시점유 (점유도로 포함) 임대와 주택 임대 수속을 밟는다. 3. 단수, 정전, 도로 교통 중단, 준설, 시정공공시설 심사.
10 계약자
10.2 계약자가 설계한 영구 엔지니어링 또는 임시 엔지니어링 이름 및 설계 문서 제출 시간: 1, 계약자의 임시 시설 2, 안전 문명 조치; 3, 건설 조직 레이아웃; 4, 하청인, 엔지니어의 공사 현장 사무실 및 생활용 방 디자인. 상기 설계는 반드시 낙찰통지서가 발송된 후 10 일 이내에 엔지니어 심사를 제출해야 합니다.
시공현장의 안전보위 업무를 담당하고, 비야간 시공용 조명과 보호시설을 제공 및 유지 관리하는 책임과 요구 사항: 생산, 생활구역의 안전보위 업무를 담당하고, 야간 및 비야간 시공용 조명과 보호시설을 유지하는 모든 책임을 맡고 있습니다.
계약자에게 공사 현장 사무실과 생활용 방 및 시설을 제공하는 요구 사항:/
관련 규정에 따라 계약자가 처리해야 할 공사 현장의 교통, 환경 보호, 시공 소음, 안전문명 시공과 관련된 수속 명칭: 상술한 모든 공사 관련 수속은 계약자가 관련 규정에 따라 스스로 처리하며, 이에 따른 관련 문제는 계약자가 스스로 해결한다.
준공 공사 완제품 보호의 특수한 요구 사항: 청부업자는 본 공사가 정식으로 인계될 때까지 준공 공사 완제품의 보관과 보호를 전면적으로 책임져야 한다.
공사장 지하관 및 인근 건물, 구조물 (문화재 보호 건물 포함), 고목명목의 보호 요구 사항 및 비용: 현행 관련 규정에 따라 건설장 주변에 이미 있는 시정공공시설을 적절히 보호한다.
양도전 시공장 정리 요구 사항: 계약자는 시공기간 동안 전체 시공장과 공사 정리, 준공 검수 전 정리, 준공 후 모든 쓰레기 제거 등 모든 작업을 수행하여 하청업자와 엔지니어의 만족스러운 사용 조건을 충족해야 하며 관련 법규의 요구 사항을 충족해야 합니다.
계약자가 동의한 기타 업무 및 비용: 1. 계약자는 시공 과정에서 테스트 지점이 손상되지 않도록 보호하고 엔지니어 (또는 하청업체) 에게 필요한 임시 보조 측정 장치와 인력을 제공해야 하며, 관련 비용은 이미 계약 가격에 포함되어 있습니다.
넷째, 프로젝트 관리자
1 1 엔지니어
11..1소유자 지정 엔지니어 이름:
1 1.3 엔지니어는 설계 변경, 엔지니어링 증감, 기간 비자 연장 등 계약자의 승인을 받아야 합니다.
12 프로젝트 매니저
12. 1 프로젝트 관리자 이름:
12.3 프로젝트 관리자가 입찰 약속과 일치하지 않거나 제 시간에 도착하지 못하면 계약자는 다음과 같이 계약자를 처벌합니다./
다섯째, 이전, 하도급, 전문 엔지니어링 계약
14 하도급
14. 1 계약자의 승인, 계약자는 다음 프로젝트를 하청할 계획입니다.
(1) 하도급 프로젝트명:/하청업체:/
(2) 하도급 프로젝트명:/하도급 업체:/
(3) 하도급 프로젝트명:/하도급 업체:/
상술한 공사 건설 청부업자에 대한 통일관리는 청부업자의 어떠한 책임과 의무도 면제하지 않는다.
15 전문 엔지니어링 계약
15. 1 소유주는 다음 항목을 전문 계약자에게 하청하여 시공할 것이다.
(1) 전문 엔지니어링 이름:/전문 엔지니어링 계약자:/
(2) 전문 엔지니어링 이름:/전문 엔지니어링 계약자:/
(3) 전문 엔지니어링 이름:/전문 엔지니어링 계약자:/
여섯째, 건설 준비 작업
16 건설 조직 설계 및 일정
16. 1 단일 프로젝트 이름:/
16.2 계약자는 시공 조직 설계 및 엔지니어링 일정 계획에 대한 시간과 요구 사항을 제공합니다. 계약자는 낙찰통지서를 발행한 후 10 내에 전체 공사의 시공 조직 설계, 공사 일정 및 공사 응급 구조 계획을 엔지니어에게 제출하여 승인을 받아야 합니다. 시공 방안은 반드시 기술 규범의 요구를 만족시켜 공사의 품질, 진도 및 투자 통제를 보장하는 조치를 제시해야 한다. 현장 안전과 문명 설계는 반드시' 선전시 건설공사 현장 문명시공관리방법' 의 요구에 부합해야 한다.
엔지니어 확인 시간: 상담원은 접수 후 5 일 이내에 확인하거나 수정 의견을 제출해야 합니다.
계약자는 엔지니어의 합리적인 의견에 따라 수정된 시공 조직 설계 및 공사 진도 계획의 시간과 요구 사항을 제출합니다. 계약자는 수정 의견을 받은 후 3 일 이내에 수정된 시공 조직 설계, 공사 진도계획, 공사 응급 구조 계획 및 안전 보호 조치를 제출해야 합니다. 엔지니어와 관련 부서에 승인을 제출하고 확인 후 실시합니다.
17 시공 준비
17.9 하청업체가 계약자에게 부지 범위, 시간, 순서를 제공하는 약속: 부지 범위는 입찰공사 레드라인 범위이고, 시간은 시공계약 체결 후 다음 날, 일회성 제공입니다.
17. 1 1 빨간색 선 외 임시 토지 임대비 계약: 계약자가 부담합니다.
일곱째, 착공, 준공, 공사 기간 및 임시 휴업
20 기간 및 지연
20. 1 단일 공사 기간:/
20.4 보상비와 조기 완료 한도 약속:/
20.5 합의 된 보상 및 지연 손실 한도:/
여덟. 재료 및 장비 공급
2 1 소유자 재료 공급 장비
21..1a 재료 장비 목록:/
2 1.4 갑 재료 결제 방법:/
22 계약자가 재료를 구매하는 장비
22. 1 청부업자의 자재 및 장비 구매에 관한 약속: 영구 엔지니어링의 일부인 모든 재료 (반제품 및 완제품 포함) 는 건설 엔지니어링 품질 관리 관련 요구 사항 및 규정을 준수하고 감독 엔지니어가 승인한 자격을 갖춘 재료여야 합니다. 이러한 자료를 주문하고 가공하기 전에 계약자는 감독 엔지니어의 동의를 받아야 하며, 필요한 경우 재료의 샘플과 재료 및 용도에 대한 설명을 첨부해야 합니다.
23 재료 및 장비 검사
23.3 검사 비용 약정:
(1) 하청업체가 검사비용을 부담하는 재료와 설비:/
(2) 계약자가 검사 비용을 부담해야 하는 자재 및 장비:/
Ix. 품질, 안전 및 문명 건설
25 공사 시운전
25. 1 엔지니어링 디버깅 내용 및 비용 부담: 계약자는 합격할 때까지 계약 범위 내 프로젝트의 다양한 디버깅 및 수용을 담당합니다. 동시에 계약자는 다른 모든 전문 계약자와 긴밀하게 협력하여 시행 및 검수 작업을 해야 하며, 협력비는 이미 일반 계약 관리비에 포함되어 있습니다.
28. 잔류 진흙 슬래그 운송 차량 요구 사항
28.4 계약자가 일반 조항 제 28.4 항의 약속을 위반할 경우 위약금을 인민폐/만원 정액으로 지불해야 한다.
28.5 청부업자가 작업 자격을 갖추면, 그 배정된 여진흙 찌꺼기 수송 차량의 전임 운전기사 이름 및 해당 번호판 번호:/
계약자가 배정한 차량이 일반 조항 28.5 항에 규정된 인증서 요구 사항을 충족하지 못하거나 차량 및 전임 운전자의 목록이 프로젝트에 의해 변경되지 않은 경우 위약금은 다음 기준에 따라 지급해야 합니다.
□/원/차? 둘째;
□ 인민폐 만원 전체.
28.6 계약자는 전임 검사원을 임명해야한다.
내용 확인:/
28.7 청부업자는 일반 조항 제 28.7 항을 위반하고 발견된 문제에 대해 응당 해야 할 계약의무를 이행하기를 거부하고 위약금을 인민폐/만원 정액으로 지급해야 한다.
28.8 계약자가 지정한 전임 검사원이 계약서에 규정된 검사 및 시정 의무를 이행하지 못할 경우 계약자는 인민폐 3 만 위안의 위약금을 지불해야 한다.
X. 계약 가격, 공사 수량 확인 및 공사 대금 지불
29 계약 가격
29.5 본 공사의 실제 상황에 따르면, 본 공사에 사용된 한 재료의 총가격이 계약가격의 8% 에 미치지 못하지만, 본 공사의 중요한 재료이자 주재이기도 합니다. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 관련 규정에 따라 집행해야 합니다.
아래 표에 규정된 이유 외에 본 공사에 사용된 주요 재료 가격이 변경될 경우 일반 조항의 규정에 따라 계약 가격을 조정할 수 있습니다.
일련 번호는 가격 차이를 조정하지 않는 재료의 이름과 사양입니다.
/
/
/
/
/
/
29.7 예상 자료, 장비 또는 전문 엔지니어링의 이름, 사양, 단위 및 잠정 평가:/
29.8 법에 따라 반드시 입찰해야 하는 자료, 설비 또는 전문 항목의 입찰은:/
법률 규정에 따르면 입찰은 필요 없고, 재료설비의 잠정 평가 방법을 최종 확정하는 방법:/
29.9 잠정 및 잠정 금액의 이름:/
30 수량 확인
30. 1 이 프로젝트에 사용된 엔지니어링 수량 계산 규칙:
-응? "건설공사 공사량명세서 가격규범" 과 "선전 건설공사 공사량명세서 보충가격규범" 입니다.
□ 심천 건설 공사 가격 기준의 공사 수량 계산 규칙;
□ 기타
3 1 공사비
3 1.2 계약자가 계약자에게 공사 선불금을 지불한 시간: 계약 체결 후 15 일 이내.
계약자가 계약자에게 지불한 공사 선불금 금액 (소문자): 65438+ 계약이 체결되어 시공조건 이후 계약가격의 00% 를 갖추고 있다.
이 가운데 건설현장 안전문명조치 선불금 금액 (소문자):/
3 1.3 엔지니어링 선급금 공제: 진행 대금이 계약가격의 50% 에 지급될 때.
공사 선급금 공제 비율: 선급금은 5 회에 걸쳐 같은 금액을 공제하고 계약총가격의 80% 를 지불하기 전에 전부 공제합니다.
3 1.4 기간 결산 지불의 간격 및 요구 사항: 월별 지불 진도금은' 지부 항목공사 명세서' 를 채택한다. 매월 5 일까지 지난달 실제로 완료된 공사량을 기입하고 엔지니어와 하청업체 대표가 심사한 후 가격을 계산하며, 계약자는 공사 진도의 80% 에 따라 진도금을 지불한다. 공사가 완공되어 검수 후 계약가격의 85% 를 지불하다.
공사 결산은 보안구 건설가격관리소의 심사를 거쳐, 구감사국 감사 후 결제금액의 95% 를 지급한다.
보증금은 감사가의 5% 로, 지불방식은 공사 품질 결함 보증서의 관련 규정에 따라 집행된다.
3 1.6 기간 최소 지급액:/
XI. 엔지니어링 변경
33 가격 결정 변경
33.3 (3) 계약에는 설계 품목 단가 변경에 적용되는 평가 기준 및 가격 정보가 없거나 유사합니다.
먼저 검토된 예산의 편성 방법에 따라 변경 통지 프로젝트 내용 이행 시 선전시 건설공사 가격 정보를 이용하여 프로젝트 종합 단가를 계산한 다음 낙찰하율에 따라 종합 단가를 하향 조정하여 변경 프로젝트의 품목 단가를 결정합니다. 선전 () 시 건설공사 가격 정보 () 의 결원 재료 가격은 하청인이 위탁한 가격자문기관이 시장조사와 가격조회를 거쳐 결정된다. 가격 조회로 결정된 재료의 가격은 떨어지지 않고, 기타 비용은 일률적으로 인하된다.
(4) 수량 변경 범위:
일부 공사 수량을 늘리거나 남은 공사 수량을 줄인 후의 공사 단가를 결정하는 가격 기준 및 가격 정보:
공사 수량 증가 부분 공사 단가 결정 방법: 승인 예산에서 동일한 공사 단가 ×( 1- 10.9%) 를 집행합니다.
부분 공사량을 줄이는 설계 단가 결정 방법: 승인된 예산에서 동일한 설계 단가 ×( 1- 10.9%) 를 수행합니다.
33.2 프로젝트 가격 변경 및/또는 기간 보고 발행 및 확인 기간 조정: 설계 변경 프로젝트의 승인 절차는 하청업체 변경 승인 절차의 관련 규정에 따라 집행됩니다.
계약자가 공사 가격 변경에 대한 평가 초안 및/또는 조정 기간에 대한 보고서를 계약자에게 보낸 후 계약자는 5 일 이내에 확인하거나 서면 의견을 제출해야 합니다. 기한 내에 확인되지 않았거나 수정 의견을 제기한 것은 동의로 간주된다.
열두. 준공 검수와 결산
34 준공 검수
34. 1 청부업자가 준공 자료를 제공하는 약속: 공사가 준공 검수 조건에 도달한 후 14 일 이내에 청부업자는 건설부, 광동성, 심천시의 관련 규정 및 하청인의 요구에 따라 공사 준공 자료 (공사 원시 기록, 사진 등 자료 포함) 를 작성해야 한다 준공 자료를 받은 후 감리 엔지니어는 7 일 이내에 심사를 진행해야 한다. 만약 요구에 부합되지 않는다면, 감독 엔지니어는 수정 의견을 제출할 수 있다. 청부업자는 요구에 따라 합격을 수정한 후 감독 엔지니어에게 제출해야 한다. 감리 엔지니어는 청부업자의 준공 검수 보고를 받은 후 7 일 이내에 관련 부서를 조직하여 예비 검수를 하고 7 일 이내에 공사의 품질을 인정하거나 수정 의견을 제출해야 한다. 계약자는 요구에 따라 수정하고 자신의 원인으로 인한 수정 비용을 부담해야 한다. 준공 검수는 하청인이 주관하고 준공 검수위원회를 설립하여 준공 검수를 조직하였다.
34.9 단일 프로젝트 완료 수락 합의:/
34. 10( 1) 성과 평가 보상:
하청업자는 관련 부서를 조직하여 청부업자의 업적을 평가할 책임이 있다. 준수 평가가 양호하거나 이상인 경우 계약자는 계약자에게% (1% ~ 1.5% 범위 내) 를 보상으로 주어야 합니다.
계약자에 대한 계약자의 성과 평가는 건설 행정 주관 부서의 성과 평가 방법에 따라 진행되어야 한다.
(2) 품질 공학상:
준수 평가가 양호하고 시급 품질 공학상을 받을 경우 계약자는 성과 평가상을 기초로 계약자에게 %( 1% ~ 1.5% 범위 내) 를 장려합니다.
34.1/KLOC-0 동시에 계약자는 재작업 또는 수리를 담당하고, 그 결과 발생하는 비용과 관련 검사 검수 비용을 합격할 때까지 부담해야 합니다.
34. 12 계약자가 위탁한 공사 품질 분쟁 처리를 위한 품질 검사 감정 기관은 다음과 같습니다.
35 준공 결제
35.2 계약자가 지정한 완료 정산 감사자 및 감사 수:
35.3 청부업자가 준공결산서와 결산자료를 제출하는 기한은 공사 준공 검수 후 45 일이다.
35.4 하청업체가 준공결산서를 심사하는 기한은 계약자에게 준공결산서와 결산자료를 제출한 후천적이다.
35.5 계약자가 수정된 준공결산서 또는 보충 결산 자료를 제출하는 기한은 하청업자가 수정 의견이나 보충 결산 자료를 요구한 후천적이다. 계약자가 수정된 준공결산서를 검토하는 기한은 계약자가 수정된 준공결제서나 보충결제자료를 제출한 후천적이다. 계약자가 계약자의 검사 의견을 수락하는 기한은 계약자가 발송인이 제출한 검사 의견을 받은 후천적이다.
참고: 프로젝트 완료 결제의 검토 주기는 다음 주기를 참조할 수 있습니다.
완료된 결제서 금액 확인 시기
65,438+0,500,000 원은 준공결제서 및 결제자료를 받은 지 20 일 미만이다.
2500 만원에서 2000 만원까지 준공결제서와 결제자료를 받은 날로부터 30 일입니다.
3 억 2000 만원에서 5000 만원까지 준공결제서와 결제자료를 받은 날로부터 45 일입니다.
4 억 5000 만 원이 넘는 것은 준공결제서와 결제자료를 받은 날로부터 60 일입니다.
열세 살. 계약 위반, 청구 및 분쟁
36 계약 위반
36. 1 일반 조항 19.4 항에 설명된 계약자는 63 일 이상 공사를 중단했습니다. 계약자의 위약 책임 약속: 계약자는 이로 인한 휴업 보상만 받을 수 있다.
일반 조항 제 3 1.2 조 계약자가 공사 선불금을 제때 지불하지 않는 위약책임 약속:/
일반 조항 3 1.7 중 하청업체가 공사 진도금을 제때에 지불하지 못한 위약책임약속:/
일반 조항 제 35.9 항 발부인은 공사 준공 결제금에 대한 위약책임약속:/
계약자가 위약한 기타 약속:/
36.2 일반 조항 제 20.4 항은 공사가 제때에 완료되지 않았을 때 계약자의 위약 책임을 가리킨다. 계약자는 착공 후 3 일 이내에 공사 검수 합격에 도달해야 하며, 사용자가 입장하기 전에 준비를 잘 해야 한다. 만약 청부업자가 기한 내에 공사를 완성하지 못한다면, 그 기간의 모든 책임과 비용은 청부업자가 부담한다.
일반 조항 24. 1 은 엔지니어링 품질이 계약서에 명시된 품질 기준을 충족하지 못하는 것을 의미합니다. 계약자의 위약 책임: 공사 품질이 입찰 서류에 규정된 품질 기준에 미치지 못하며, 계약자는 입찰 서류에 따라 구매 부문의 항목별 공사 명세서에 있는 모든 재료와 설비를 구매하지 않고 계약자의 위약에 속한다. (윌리엄 셰익스피어, 계약, 계약, 계약, 계약, 계약, 계약, 계약) 계약자는 즉시 재작업하거나 수리해야 하며, 그 결과 발생하는 비용과 관련 검사 검수 비용을 합격할 때까지 부담해야 합니다.
계약자가 위약한 기타 약속: 계약자와 계약자는 실제 상황에 따라 별도로 협상한다.
38 분쟁
38. 1 한쪽이 조정 또는 조정을 원하지 않는 경우 다음 방법 중 하나로 분쟁을 해결합니다 (참고: 한 가지 방법만 선택하고 "?"를 누르십시오. 선택한 방법 앞에 놓아야 합니다. ):
□ 심천 중재위원회에 제출하여 중재한다.
□ 중국 국제경제무역중재위원회 화남분회에 제출하여 선전에서 중재를 진행한다.
-응? 관할권이 있는 인민법원에 소송을 제기하다.
십오. 불가항력
40 불가항력
40. 1 계약자와 계약자가 합의한 기타 불가항력:
(1) 평균 풍력 레벨 9 이상 (일반 레벨 8) 강풍;
(2)3 시간 동안 강우량이 50mm 이상인 폭우 (보통 50mm);
(3) 섭씨 39 도 이상의 고온 날씨 (보통 섭씨 37 도);
(4) 기타:/
열여섯. 보험 및 보증
4 1 엔지니어링 보험
4 1.3 하청업체 계약자가 약속한 엔지니어링 보험 사항:
(1) 고용주 보험 범위: 고용주는 건설공사에 대한 모든 보험과 제 3 자 책임보험을 처리해야 합니다.
(2) 계약자가 계약자에게 위탁한 보험 사항:/
(3) 계약자의 보험 범위: 일반 조항 40.2 에 따라 집행한다.
42 엔지니어링 보증
42.3 성과 보증서의 금액은/만원이다.
보증 지불 금액은/
42.8 보증 방법 및 기타 보증 사항에 대한 합의:/
열일곱. 계약의 발효, 해지 및 해지
45 계약서 사본 수
45.2 계약 매수: 10, 그 중 하청업체 3 부, 계약자 3 부.
기타 저장 단위 및 계약 매수: 나머지 매수는 시공 신청에 사용됩니다.
건축 계약의 일반 조항은 무슨 용도로 쓰이나요? 표적은 그다지 강하지 않고 보통이다. 모든 프로젝트를 진행해야 하는 것은 아니다.
시공 계약의 일반 조항이 시공 계약의 일반 조항을 변경할 수 있는지 여부는 변경할 수 없으며 변경할 필요도 없습니다. 특별한 약속이 있다면, 이 약속을 한 줄로 인쇄하여 정식 계약에 첨부한 후 쌍방의 서명을 거쳐 확인한 후, 원래의 계약과 동등한 법적 효력을 가질 수 있습니다.
계약의 일반 조항은 무엇입니까? 계약 제 5 조, 전용 조항 제 23 조 또는 전용 조항 제 47 조 보충 조항의 위치에 합의할 수 있습니다.
시공 계약의 일반 조항은 마음대로 수정할 수 있습니까? 일반 계약은 국가 규정으로는 수정할 수 없고, 너도 수정할 권리가 없다. 너는 또한 보충 협의나 조항에서 같은 효력을 가질 수 있다. 왜 일반 약관을 수정해야 합니까? 국가 규정을 초과한 조항은 무효 조항이며 무효 조항에 속한다.
건설 감독 계약의 지불 조건은 어떻게 체결합니까? 일반 감독 계약의 지불 조건은 기초완료 20% 정도, 주체완료 30% 정도, 완료 40-45% 입니다. 주로 갑과의 협상에 달려 있다 .....