팬 외벽 스프레이 건설 계약
갑측:
파티 b:
갑을 쌍방은 충분한 협의를 기초로 자발적, 호혜, 권익평등의 원칙에 근거하여, 쌍방이 공동으로 준수할 수 있도록 본 계약을 체결하였다.
첫째, 프로젝트 주소:
둘째, 프로젝트 내용:
3. 공사 건설비는 입방미터당 인민폐, 공사 총액은 입방미터당 인민폐 (최종 결산은 실제 공사량을 기준으로 함) 입니다.
넷. 시공시간: 다른 이유로 공사 기간이 지연되면 시공전화에서 알려 드리겠습니다.
동사 (verb 의 약어) 품질 요구 사항: 단위 중량 KG/M? , 평탄도? 1CM, 난연제는 화재 후 3 초 동안 스스로 꺼지고 기타 국가 표준에 따라 시행됩니다.
6. 결제 방법: 계약 체결 후 공사 총가격의 10% 계약금을 지급합니다. 인력, 재료, 기계가 공사 현장에 도착한 후 먼저 공사 총가격의% 를 지불한다. 시공이 공사 총가격의% 에 이르면 공사 총가격의% 를 다시 지불한다. 공사가 공사 총가격의% 에 이르면 준공 검수에 합격한 후% 를 지불하고% 를 품질보증금으로 보류한다.
일곱. 당사자 a 의 책임과 의무:
1. 을측에 시공현장의 3 상 전원을 제공하고 현지 관련 부서에서 부과하는 각종 비용을 부담하며 을측 인원과 설비의 안전을 보장합니다.
2. 을측이 공사 현장의 안전과 방화 작업을 잘 하도록 돕는다.
3. 공사장 대표를 파견하여 공사의 진도, 품질 및 안전 조치를 감독하고 공사 부위에 따라 검수 서명 제도를 실시한다. 공사가 제때에 검수하지 못하거나 경험이 불합격하면 합격으로 간주된다.
4. 만약 갑측의 책임으로 을측의 휴업이 지연되면 갑측은 을측에 휴업으로 인한 손실을 지불해야 합니다. 손실은 하루 지연될 때마다 손실액은 공사 총가격의% 로 계산됩니다.
여덟. 파티 b 의 책임과 의무:
1. 공사 기간 중 갑측은 을측이 초래한 모든 화재 손실을 부담해야 한다 .....
을측은 계약서에 규정된 시간에 따라 공사를 완성하고 납품해야 합니다. 불가항력이 없어 준공 인도가 지연되면, 이로 인해 갑측에 초래된 경제적 손실을 부담해야 한다. .....
3. 을측은 반드시 안전하고 공사를 규범화해야 하며, 본 공사로 인한 인명피해는 을측이 책임진다.
Ix. 프로젝트 품질 및 계약 위반에 대한 책임:
1. 스프레이 공사 준공 검수 후 보증 기간은 1 년입니다. 보증 기간 동안 스프레이로 인한 피부, 균열은 을측이 책임진다.
2. 건축구조상의 이유로 벽면의 껍질, 균열, 기밀층과 벽면의 껍질, 균열은 갑측이 책임진다.
3. 위약 책임: 을측이 제때에 프로젝트를 제출하지 못하면, 하루 연기될 때마다 갑계약 총원가의% 의 경제적 손실을 배상해야 한다. 갑이 제때에 을측에 공사비를 지불하지 못하면 을측은 수시로 현장을 대피하거나, 하루 연기하면 을측 계약의 총가격% 의 경제적 손실을 배상할 수 있습니다. 공사 기간은 순연되지 않습니다. 갑을 쌍방 간의 분쟁은 협상을 통해 해결해야 한다. 협상이 불가능하여 원고의 거주지 법원에 법에 따라 해결하도록 제청하다.
X. 본 계약은 쌍방의 서명날인을 거쳐 효력이 발생하며, 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다. 본 계약 쌍방의 보충 및 수정협정은 쌍방이 서명하고 도장을 찍은 후 본 계약과 동등한 법적 효력이 있다.
파티 a 단위 (인감): 파티 b 단위 (인감):
파티 a 대표: 파티 b 대표:
회사명: 회사명:
계좌 개설: 계좌 개설 1:
계좌 번호: 계좌 번호:
회사 주소: 회사 주소:
전화: 전화:
팩스: 팩스:
연월일
팬 외벽 스프레이 건설 계약
갑: 주민등록번호:
을측: 주민등록번호:
갑을 쌍방의 우호적인 협상을 거쳐 갑은? 통주구 평조전력관리소 외벽 페인트 공사? 공사가 을측에 청부되었다 .. 쌍방의 책임과 의무를 명확히 하기 위해 공사의 질을 보장하고, 안전문명 건설을 확보하며, 기한대로 시공 임무를 완수하고, 국가 관련 법률, 행정법규에 따라 평등하고 자발적인 원칙에 따라 본 계약을 체결하여 * * * 공동으로 준수할 수 있도록 합니다.
첫째, 프로젝트 개요
1, 엔지니어링명: 통주구 평조전력관리소 외벽 페인트공사
2. 프로젝트 위치: 통주 지구 평조
엔지니어링 계약 내용: pingchao 전력 관리 스테이션 외벽 코팅
4. 건설 기술: 00000000 00000 00000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000
둘째, 프로젝트 품질: 자격
셋. 계약 방법: 계약 청산 (계약 청산에는 자료가 포함되지 않음)
넷째, 프로젝트 비용 및 결제 방법
1. 수량: 약 900㎡ (실제 수량 기준)
2. 인건비 단가: 14.00 원/㎡
3. 총 노무비: 12600 원 (잠정).
4. 결제방법: 실제 공사량의 제곱미터 수에 단가를 곱해서 결제합니다.
동사 (verb 의 약자) 쌍방의 의무와 책임
1, 당사자 a 의 의무와 책임
(1), 건설단위와 시공현장의 조율 작업을 잘하다.
(2) a 국은 시공에 필요한 자료를 제때에 제공한다.
을측의 의무와 책임
(1), 시공공예 요구에 따라 엄격하게 시공합니다. 자체 테스트 작업을 잘 하여 공사의 품질을 보장하다.
(2), 건설 안전 기준에 따라 건설 프로젝트를 엄격히 수행합니다. 규범에 부합하는 시공 방법 및 안전 조치를 채택하여 시공자와 제 3 자의 안전을 보장하다. 을측이 조작 규정, 야만적인 운영을 위반하면, 그로 인한 안전 책임은 을측이 부담한다. .....
(3) 을측의 통일관리에 복종하고, 제때에 공사 쓰레기를 치우고, 공사 현장의 청결을 유지한다.
(4), 건설에 필요한 도구와 장비를 제공 할 책임이있다.
(5) 을측 시공사의 사고상해보험은 을측이 스스로 처리한다 (비용은 청결단가에 포함됨).
자동공사 대금의 지불과 결산에 미치지 못하다.
1, 공사 준공 검수 후 일회성 결산.
일곱. 위약 책임
1. 본 계약이 발효된 후, 갑을 쌍방은 본 계약에 규정된 모든 조항 (쌍방이 확인한 계약 첨부 포함) 을 이행해야 하며, 무단 변경이나 종료를 해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 위약측은 본 항목의 인건비 10% 의 위약금을 상대방에게 지불해야 하며, 이로 인한 기타 경제적 손실을 부담해야 합니다.
2. 을측이 도급한 공사의 검수가 불합격하거나 요구에 부합되지 않을 경우 을측은 무조건 재작업하여 그에 따른 모든 비용을 부담해야 한다.
여덟. 중재 및 조정
노동 분쟁과 경제 분쟁이 발생하여 쌍방은 노동 중재 부서나 인민법원이 중재와 중재를 진행하기로 동의했다.
아홉. 계약의 발효
본 계약은 중복하여 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다. 쌍방이 서명하고 도장을 찍은 후 효력이 발생하며, 공사 대금이 정산된 후 자동으로 효력을 상실한다.
파티 a: (서명 및 인감) 날짜:
파티 b: (서명) 날짜:
판문삼, 외벽 스프레이 공사 계약
갑측:
파티 b:
갑을 쌍방이 충분히 협의하여 을측이 본 프로젝트를 부담하기로 결정했다. 쌍방의 책임, 권리, 이익을 명확히 하기 위해 평등과 호혜의 원칙에 따라 본 계약의 아래 조항에 특별히 서명하여 쌍방이 공동으로 준수한다.
첫째, 프로젝트 개요:
1, 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치:
3, 프로젝트 수량:
프로젝트 단가: 대문자; 소문자:
5. 프로젝트 예산 비용: 대문자: 소문자:
둘째, 계약 범위 및 방법:
공사의 건설은 도급 포장재의 패키지 품질, 패키지 진도, 패키지 패턴에 따라 진행된다.
셋째, 재료, 색상 및 건설 기술:
1, 재료: 선택 사항;
2. 색상: 색상 카드 번호를 넓은 영역의 주색으로 선택합니다. 번호는 배색입니다 (배색은 배색 체계를 참조하십시오).
시멘트 벽은 평평해야합니다.
4, 건설 기술:
넷째, 프로젝트 비용 및 지불 방법:
1. 본 프로젝트의 예산 면적은 약 M2 (결산 사실결산) 이다. 을측은 배색 방안과 시공 기술 교부 요구에 따라 이 공사에 대해 다음과 같은 의견을 제시해야 한다
평방 미터 당 비용은 인민폐입니다.
총 예산 비용은 인민폐입니다.
4. 본 계약서에 서명한 후 각 건물을 결산 단위로 합니다. 을측이 외벽 전문 퍼티를 완성한 후, 갑은 총 예산 비용의 40% 에 따라 공사비를 지불한다. 을측이 내알칼리 폐쇄 프라이머를 칠하고 진석페인트를 뿌린 후 갑은 총 예산 비용의 70% 를 지불했다. 을측이 공사를 마친 후 갑은 총 예산 비용의 95% 를 지불할 것이다. 남은 공사 총원가의 5% 는 2 년 보증 기간이 만료된 후 2 개월 이내에 지급됩니다. 만약 갑이 계약을 위반하면 을측이 공사를 중지하면 갑측은 공사 총가 10% 의 위약금을 부담하고 이로 인해 을측에 초래된 모든 경제적 손실을 부담해야 한다. 만약 다시 시공해야 한다면, 공사로 인한 품질 문제는 갑측이 책임진다.
5. 본 공사의 유효기간은 45 일이며, 착공 조건이 있는 날부터 계산됩니다 (구체적인 착공시간은 갑의 서면 통지를 기준으로 함) 불가항력 등 자연날씨 문제로 시공을 할 수 없어 시간이 순연했다. 그러나 갑의 원인으로 시공이 불가능할 경우, 갑은 이로 인해 을측에 초래된 경제적 손실을 부담해야 한다. .....
여섯째, 품질 보증:
사용자에게 10 년 품질 보증을 제공하다.
일곱. 쌍방의 책임:
갑측:
1, 현장 총 진도 계획의 시행을 담당하고, 적시에 실시 상황을 점검하고, 시공 진도에 영향을 미치는 문제를 제때에 해결한다.
파티 b 의 건설을 감독, 검사 및 조정하십시오. 제때에 발견하고 시정하는 것은 결코 을 측의 원인으로 인한 시공난이 아니다.
3. 계약에 따라 공사 대금을 제때에 지급하여 공사 건설이 순조롭게 진행되도록 보장합니다.
파티 b:
1, 국가가 발급한 시공 및 검수 규범과 품질 검사 평가 기준을 엄격히 집행하여 품질, 진도, 안전, 고품질로 시공 임무를 완수하다.
2. 시공기간 중 을측은 반드시 갑감리인원의 감독관리를 받고 관련 비자와 서류를 제때에 제출해야 합니다.
3. 문명건설, 안전시공을 하고, 자건부분의 안전시설과 안전조치에 대한 책임을 진다.
4. 공사 기간 중 을측은 모든 안전과 사상자에 대해 책임을 져야 한다.
여덟, 프로젝트 수용:
1. 공사가 전체 검수 조건에 도달한 후 을측은 3 일 전에 갑측에 통지해야 하며, 갑측은 통지를받은 후 일주일 이내에 검수해야 한다. 그렇지 않으면 준공 검수로 간주된다.
2. 본 공사는 갑의 검수를 거친 후 을측 시공으로 인한 품질 문제로 1 년 보증 기간 동안 을측이 무료로 수리해 드립니다.
Ix. 기타 조항:
1. 본 계약이 발효된 후 갑측이 확인한 품종과 색상은 변경할 수 없습니다. 만약 갑측이 변경을 요구하면, 쌍방은 협의하여 보충 협의를 체결해야 하며, 그로 인한 비용과 결과는 갑측이 부담해야 한다 .....
2. 본 계약의 미완결 사항은 쌍방이 보충 협의에 서명해야 합니다. 보충 협의는 본 계약의 유효 구성 요소이며 본 계약과 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다.
3. 본 계약은 갑을 쌍방 대표가 서명하고 도장을 찍은 후 발효되며, 잔금은 공사가 준공된 후 정산되고, 보증기간이 만료된 후 효력을 상실합니다.
4. 본 계약은 한 양식에 4 부씩, 쌍방은 각각 2 부씩 보유한다.
5. 본 계약에 따른 분쟁은 을측이 소재한 인민법원의 관할하에 있습니다.
갑: 을:
법정 대리인:
대리인: 대리인
날짜: 날짜: