건설 공사 계약 일반 조항 템플릿 1
고용주 (파티 a): _ _ _ _ _ _ _ _ 계약자 (파티 b): _ _ _ _ _ _ _
중화인민공화국 민법전과 국가 관련 법규의 규정에 따라 갑을 쌍방의 협의를 거쳐 쌍방의 권리, 의무, 경제적 책임을 명확히 하기 위해 상호 협력을 강화하여 프로젝트가 순조롭게 완료되도록 보장하다. 양 당사자는 다음과 같은 계약 조건에 도달했습니다.
1 조: 프로젝트
1, 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
2. 프로젝트 번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
3. 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
4. 작업 범위: 본 계약의 모든 공사는 건축 설치 면적이 * * * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 평방 미터입니다
5. 공사비: 본 계약의 모든 공사에 대한 시공 도서 예산비는 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안입니다
6. 계약 방법: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
제 2 조: 건설 기간
1, 국가 기간 할당량 및 사용 요구에 따라 총 기간은 _ _ _ _ _ _ _ _ 일 (달력 _ _ _ _ _ _) 이고 시작 날짜는 _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다
2. 을측은 착공 전 _ _ _ 일 전에 갑측에 착공 통지를 보내야 합니다.
3. 조직 시공 과정에서 다음과 같은 경우 공사 기간은 순연되어야 하며, 쌍방은 제때에 협의하여 서면형식으로 순연기한을 결정해야 한다.
(1) 자연재해나 불가항력으로 인해 어쩔 수 없이 휴업하는 사람.
(2) 갑이 변경 방안을 제시하거나 시공 도서를 변경함으로써 공사를 계속할 수 없다.
(3) 공사 준비 규정에 따르면 공사장, 물, 전기를 제공할 수 없고, 도로가 원활하지 않고, 장애물이 제거되지 않아 장내 공사에 영향을 미친다.
(4) 갑이 일정대로 도면, 재료, 설비를 제공하지 못했거나 갑이 제공한 재료와 설비가 규격에 맞지 않아 갑이 부득이하게 휴업하거나 순조롭게 시공할 수 없게 되었다.
(5) 공사 중 정전, 단수 8 시간 이상 또는 연속 단수, 정전 3 일 이상 (한 번에 4 시간 이상) 정상 공사에 영향을 미칠 수 있다.
(6) 을측의 원인으로 감독 비자가 제때에 이루어지지 않아 다음 공정 시공에 영향을 미친다.
(7) 계약규정에 따라 선불금, 공사 진도금 또는 구매자재 차액을 지급하지 않아 시공에 영향을 미친다.
(8) 정책 변화, 불가항력 및 비갑, 을 쌍방의 원인으로 공사가 중단되거나 연기되어 계약을 계속 이행할 수 없는 경우 을 측은 완료된 공사와 구매한 자재 설비를 적절하게 보호하고 이전해야 합니다. 갑의 요구에 따라 공사 현장에서 자신의 기계 설비와 인원을 철수하다. 갑은 계약규정에 따라 을측 퇴장에 필요한 조건을 제공하고, 상술한 경제비용을 지불하고, 이미 공사 가격을 지불하고, 을측의 관련 손실을 배상해야 한다. 주문측은 주문한 재료와 설비를 반송할 책임이 있고, 갑측은 환불할 수 없는 대금과 반품으로 인한 비용을 부담합니다. 그러나 제때에 반품되지 않은 피해는 책임측이 부담한다.
4. 공사 기간이 앞당겨졌어요.
앞당겨 준공해야 할 경우, 쌍방이 협의한 후 조기 준공협의를 체결하면, 계약 준공일은 앞당길 수 있다. 을 측은 이에 따라 일정을 수정하고 갑 측에 제출하여 비준해야 한다. 갑은 5 일 이내에 비준을 해야 하며, 서둘러 일할 수 있는 편리한 조건을 제공해야 한다. 조기 준공 계약에는 다음과 같은 주요 내용이 포함됩니다.
(1) 미리.
(2) 을측이 취한 조업 조치.
(3) 당사자 a 가 제공 한 독촉 조건.
(4) 추격 조치의 경제적 지출과 약속.
(5) 조기 완료의 이익 공유 (있는 경우).
제 3 조: 당사자 a 의 책임
1. 시공자에게 물, 전기, 쌓인 재료 및 임시 주택을 제공한다.
2. 시공을 위해 2 열 비계를 제공한다.
3, 건설 현장의 건설 단위 간의 조정을 담당합니다.
건설 품질을 엄격하게 감독하고 프로젝트 수용을 조직하십시오.
제 4 조: 파티 b 의 책임
1, 설치를 담당하는 모든 자재 공급. 주요 시공 재료는 반드시 합격증명 자료 (예: 재료 명세서, 합격증 등) 가 있어야 한다.
2. 정성껏 시공을 조직하고 GRC 외벽장식공사 검수 기준에 따라 엄격하게 시공합니다.
3. 시공과정에서 을측의 책임으로 인한 인신과 설비사고는 을측이 전적인 책임을 진다.
4. 설치 부분에 참여하는 완료된 프로젝트의 완제품 보호를 담당합니다.
5. 을측이 책임지는 공사의 질이 계약요구에 맞지 않기 때문에 을측은 무료로 수리하거나 재작업해야 하며, 이로 인한 모든 손실은 을측이 부담해야 한다 .....
제 5 조: 건설 준비
1. 갑은 공사를 시작하기 전에 시공에 필요한 각종 증명서와 비준을 완료하고 건축허가증을 신청해야 한다. 공사 현장 범위 내의 기존 파이프라인, 나무 및 시공에 영향을 미치는 기타 장애물을 제거합니다. 공사지 해결 (재료 및 구성 요소 스택 및 중계장, 대형 임시시설 건설지 포함) 건설 용수, 전기 및 운송 도로의 원활한 흐름을 해결하십시오. 모든 엔지니어링 설계 도면은 을측에 _ _ _ _ _ _ _ _ 에 제공되어야 합니다. 조직 설계 및 시공 단위는 공사 설계 교착을 진행한다.
2. 착공하기 전에 을측은 관련자들을 조직하여 도면을 배우고 숙지하며, 설계교부에 참여해야 한다. 시공 도서 예산을 편성하다. 건설 조직 설계 또는 건설 프로그램 준비를 담당합니다. 공사장을 평평하게 하고 시공계 내에서 물, 전기, 도로, 임시 시공시설을 건설하고 시공의 총진도를 배정하고, 재료, 공예 부품을 비축하고, 각종 시공 준비를 잘 한다.
제 6 조: 프로젝트 품질
1. 본 프로젝트의 품질이 달성되었습니다: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
2. 을측은 반드시 시공도면, 문서, 국가가 반포한 건축공사 규범, 규정, 표준에 따라 시공하고 갑측 대표의 감독을 받아야 한다.
제 7 조: 프로젝트 지불 및 결제 방법
1. 이 항목의 모든 공사 비용 및 결산 방법은 다음과 같이 처리됩니다. 본 프로젝트는 입찰되고, 원래 예산 단가는 갑이 더 이상 심사하지 않습니다. 갑이 공사를 변경하거나 늘리라고 요구하면 비용은 예산 상세 단가로 계산되며, 공사 총가격은 실질적으로 합산됩니다.
2. 을측이 재료를 가지고 착공한 후 _ _ _ _ _
3. 설치가 완료되고 검수 보고서에 서명한 후 _ _ _ _ _ _ 일 이내에 을측은 공사 총가격의 _ _ _ _ _ _% 를 지불합니다.
4. 본 공사의 품질 보증금은 총 설계 가격의 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다 품질 보증금은 연후의 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 8 조: 건설 및 완료 수락
1. 만약 갑이 시공 과정에서 시공 내용과 범위 변경을 요구하면 을측의 동의를 얻어 보충 조항을 처리해야 하며, 갑과 을측 현장 대표가 계약첨부로 서명하고 결산에 들어가야 한다. 그렇지 않으면 을측은 시공을 거부할 권리가 있다.
3. 갑은 을측 공사 완료 통지를 받은 후 5 일 이내에 검수를 조직해야 한다. 만약 을 측이 7 일 이상 회답하지 않으면 을 측은 합격으로 간주하고 갑 측에 공사 대금을 지불할 것을 요구할 권리가 있다.
제 9 조: 안전한 건설
1. 을측은 근로자들에게 운영 절차, 안전한 시공, 방화 도난 방지를 엄격하게 실시할 책임이 있다. 공사 기간 중 을측의 관리 부실로 인한 인명피해와 기타 손실은 을측이 책임진다.
2. 중대한 사상자가 발생할 경우 을측은 즉시 관련 부서에 보고하고 관련 규정에 따라 갑측 대표에게 통지해야 한다. 동시에 정부 관련 부처의 요구에 따라. 갑은 구조에 필요한 조건을 제공한다. 발생한 비용은 사고 책임자가 부담해야 한다.
3. 비 을측 사유로 인한 인명피해는 책임측이 책임 및 관련 비용을 부담한다 .....
제 10 조: 계약 위반에 대한 책임
1. 을측이 갑의 품질 요구에 따라 시공하지 않고 원자재 결함을 숨기고 계약요구에 맞지 않는 원자재를 사용하고, 자재를 훔치고, 차차 충전하는 등. , 갑은 품질가격으로 계약가격을 공제하는 것 외에 을측의 계약금에서 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 공제할 것이다.
2. 만약 갑이 계약서에 규정된 기한 내에 을측에 대금을 지불하지 못하면 을측에 위약금 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 지불해야 한다
3. 을측이 계약서에 요구한 시간 내에 공사를 완성하지 못하면, 하루 기한이 지나면 갑측은 을측에 지불해야 할 계약금에서 인민폐를 공제할 것이다.
4. 만약 갑이 계약서에 규정된 조건에 따라 공사비를 지급하지 못하면 을측은 시공을 중지하고 공사 기간을 연장할 권리가 있으며, 을측은 갑이 공사비를 지불할 때 일별로 위약금을 증액할 것이다. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
위험 통지: 계약 위반에 대한 명확한 책임. 계약을 체결할 때 쌍방은 발생할 수 있는 위약 상황을 생각하고 계약서에 상응하는 처벌 조치를 합의해야 한다. 위약 시 져야 할 책임을 명확히 함으로써 각 측이 진정으로 의무를 이행하도록 촉구하다. 일단 위약이 되면 따라야 할 근거가 있다.
제 1 1 조: 분쟁 해결 및 처리
본 계약에 따라 발생하는 분쟁은 쌍방이 협상이나 중재를 통해 해결해야 합니다. 협상이나 중재가 실패하면 중재위원회에 중재를 신청하거나 법에 따라 관할권이 있는 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
위험 통보: 분쟁 해결에 관한 약속은 관할권이 있는 법원이나 중재를 선택할 수 있다. 양자의 본질적인 차이점은 중재가 중재를 해결하기로 합의하면 법원에 소송을 제기하고 양심 최종심을 진행하기로 합의한다는 것이다.
제 12 조: 보충 조항
1. 본 계약은 한 양식에 네 부씩, 갑을 쌍방이 각각 두 부씩 고집하며, 쌍방이 서명하고 도장을 찍는 날부터 효력이 발생한다.
2. 계약 이행 기간 중 어느 쪽도 임의로 계약을 변경하거나 해지할 수 없습니다.
3. 본 계약에 만약 미완이 있다면, 쌍방은 본 계약과 동등한 효력이 있는 보충 조항을 협의하여 제정할 수 있습니다.
파티 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b: _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
건설 공사 계약 일반 조항 템플릿 2
고용주 (이하 "당사자 a"):
계약자 (이하 을측):
중화인민공화국 계약법', 중화인민공화국 건설부, 국가공상행정관리국이 발급한' 건설공사 계약' 및 기타 관련 법규에 따르면 갑, 을 쌍방은 자발성, 평등, 공평성, 성실신용의 원칙에 따라
제 1 조, 엔지니어링 문제
1. 1 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.2 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.3 프로젝트 내용: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.4 프로젝트 시작 및 완료 날짜: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 2 조. 공사 도급 범위
2. 1 청부 범위: 을측이 노무와 자료를 청부 맡다.
제 3 조. 고용주의 일
3. 1 갑은 을측에 설계도면을 제공하고 을측 시공방안을 심사한다.
3.2 갑은 을측에 물, 전기, 장소, 노동자 숙박을 제공하여 을측 시공을 용이하게 해야 한다.
제 4 조 계약자의 권리와 의무
4. 1 약속대로 입장하여 설계도에 따라 엄격하게 시공하여 제때에 완공할 수 있도록 합니다.
4.2 문명 시공은 안전 기준에 따라 엄격하게 시공을 조직한다.
4.3 을측은 시공계획을 편성하여 갑의 비준을 거쳐 실시해야 한다 .....
4.4 을측은 도면대로 시공하고, 갑측 도면을 무단으로 변경해서는 안 되며, 필요한 경우 반드시 갑측과 소통하고 협의해야 한다고 보증한다.
제 5 조. 공사 원가와 결산
5. 1 총 설계 가격: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5.2 지불 방법: 본 계약이 체결된 날, 갑측은 을측 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안을 선불금으로 지급한다.
5.3 을 측은 입장료와 근로자의 비용을 지불해야 하며, 금액은 _ _ _ _ _ _ _ _% 대문자이다.
5.4 모든 공사가 준공되어 검수한 후, 갑은 잔금을 을측에 지급한다 .....
5.5 공사 검수 기간은 공사가 끝난 후 3 일 이내에 기한이 지난 것으로 간주된다.
제 6 조. 다음과 같은 이유로 준공일이 지연되거나 연기되면 공사 기간은 그에 따라 지연될 것이다.
6. 1 불가항력과 자연재해 요인 (예: 비, 눈 등); 지진, 홍수 및 기타 자연 재해.
6.2 하청업체가 약속날짜에 상응하는 공사비를 지불하지 않아 시공이 제대로 진행되지 않았다.
제 7 조. 위약 책임
7. 1 국가 법률, 규정, 정책 또는 기타 불가항력 요소가 명확하게 규정되어 있지 않는 한, 위약 당사자는 어느 한 당사자의 위약으로 인한 손실에 대해 책임을 져야 합니다.
7.2 만약 갑이 약속한 시간과 요구에 따라 장소, 회신 방안, 공사 대금을 제공하지 못하면 을측은 공사 기간 연장을 요구할 수 있으며, 동시에 갑은 이로 인한 가동 중지 시간, 공사 기간 지연, 시공자 임금 등의 비용을 부담해야 한다.
제 8 조. 분쟁 해결 방법
8. 1 본 계약 이행으로 인한 모든 분쟁은 쌍방의 협의로 해결해야 한다. 협상이 실패하면 현지 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
제 9 조, 기타
9. 1 협의의 미결사항, 갑을 쌍방이 협의하여 보충협의를 체결할 수 있으며, 보충협정은 동등한 법적 효력을 가지고 있다.
제 10 조 계약 매수 및 발효 일
10. 1 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 갑을 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있으며, 쌍방이 서명하고 도장을 찍은 후 효력이 발생한다.
갑: 을:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
건설 공사 계약 일반 조항 템플릿 3
갑: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
을측: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 따르고 우호적인 협상을 거쳐 양측은 용천다공장 및 평무현 두구진 화풍촌 신공장 건설에 동의하고 본 계약을 체결했다.
프로젝트 개요
1..1프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 작업
1.2 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.3 프로젝트 내용:
(1), 새 공장 건설용지 평평, 토공사 정리 (92 미터 70 미터 8 미터) 5 1520 입방미터 (운송 포함, 운송 거리 5km 미만).
(2) 공장 부지가 평평해진 후 옹벽 건설 (92m, 높이 8m, 폭 2.5m 거리):1840m3.
③ 공장 도로 경화 공사 (130m10m):1300m2.
(4), 신설 공장 생산, 생활, 소방수, 우물, 급수탑.
(5), 제안 된 일부 부지 녹화 프로젝트.
⑥ 작업장 건설 도면의 범위와 내용.
⑦ 공장 바닥은 5 cm 맷돌로 처리한다 (30 톤 절단).
오늘날, 사무실 구역의 장식 부분.
1.4 엔지니어링 계약 범위: 위 작업 범위.
1.5 프로젝트 시공 방법: 위의 작업에는 도급과 재료 시공이 포함됩니다.
둘째, 프로젝트 품질 요구 사항: 자격.
셋. 공사 기간에 관한 약속: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
넷. 본 프로젝트의 신청과 정부 법규가 요구하는 모든 건설 절차는 갑이 제공해야 한다. .....
5. 을측은 반드시 국가 건설 기준에 따라 품질을 보장하고 기한 내에 공사를 완성해야 합니다.
여섯째, 프로젝트 비용 및 지불:
본 공사는 계약의 총가격이고, 공사 총비용은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 만원 (대문자: _ _ _ _ _ _ _ _ _
지불 상태:
1. 갑은 을측의 월별 진도에 따라 완료된 공사의 85% 를 지불해야 한다 (매월 25 일 당월 공사량 결산).
2. 공사가 끝난 후 갑측은 한 달 (25 일 근무일 이내) 이내에 공사비를 97% 로 지급한다.
3. 나머지 공사비의 3% 는 보증금으로 1 년간 보증됩니다. 만료 후, 만약 어떠한 품질 문제가 없다면, 갑은 을측에 전액 지불할 것이다.
일곱. 계약을 구성하는 문서:
계약을 구성하는 문서는 다음과 같습니다.
1, 본 계약;
2. 중화인민공화국 건설부와 국가공상행정관리국이 공동으로 제정한 계약 일반 조항과 전용 조항 GF-1999-0201
표준, 사양 및 관련 기술 문서;
4. 도면 프로젝트 협상 및 변경에 관한 쌍방의 서면 합의나 문서는 본 계약의 불가분의 일부로 간주해야 합니다.
8. 계약이 체결되면 단일 사본도 동등한 법적 효력을 가진다. 쌍방은 모두 준수해야 한다. 일방적으로 위약한다면, 수비 측 공사 총가격의 5% 손실을 배상해야 한다.
아홉. 분쟁 해결 방법
쌍방은 원고가 거주하는 현급 또는 시급인민법원에서 법적 경로를 통해 해결하기로 동의했다.
X. 본 계약은 한 양식에 네 부씩, 쌍방은 각각 두 부씩 보유한다.
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
건설 공사 계약 일반 조항 템플리트 4
갑: _ _ _ _ _ _ _ _ 인민병원
파티 b: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 엔지니어링 주식 회사
중화인민공화국 경제계약법' 과 건설부, 성시건위 장식공사에 관한 관련 규정에 따라 쌍방의 협의를 거쳐 본 계약은 아래와 같이 체결된다.
I. 프로젝트
1, 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ 인민병원
엔지니어링 계약 방법: 계약자 패키지.
둘째, 엔지니어링 장식 내용
셋째, 프로젝트 비용
프로젝트 비용은 당사자 a 의 사용 요구 사항 및 설계 요구 사항을 기준으로 합니다.
공사 비용은 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 이다.
넷째, 프로젝트주기
프로젝트 시작 날짜:
프로젝트 완료 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
동사 (verb 의 약어) 품질 요구 사항
국가건설부 업계 표준인 JGJ 73-9 1' 건축장식공사 검수 규범' 과 성시건설위, 소방서가 규정한 기준에 따라 공사의 질이 최고조에 달했다. 공사가 준공된 후 품질 문제가 있는 경우 (인위적인 원인으로 인한 품질 문제는 제외, 준공 후 갑이 사용), 을측, 을측 무료 보증, 보증 1 년, 평생 유지 보수입니다.
자동사 지불 조건
1, 계약 후.
2. 공사 진도가 반으로 진행되면 갑측은 을측에 공사 총비용을 지불해야 한다.
3. 공사가 준공된 후 갑측은 을측에 공사 대금을 전부 지불해야 한다.
일곱. 쌍방의 책임
1. 갑은 전체 프로젝트의 사용 및 설계 요구 사항을 제공할 책임이 있습니다. 현장 용수, 전기 위치 제공 재료 운송 통로, 필요한 재료 쌓인 장소 및 기존 건물의 설계 도면을 제공합니다. 인테리어 공사와 관련된 배전 시스템, 배관 시스템, 급수 및 배수 총 밸브의 위치를 표시할 책임이 있습니다. 공사장은 평평해야 한다.
2. 을측: 갑측에 공사 장식 시공 설계도면과 공사 오퍼를 제공한다.
여덟. 기타 사항
A 국과 b 국은 다음과 같은 합의에 도달하는 데 동의했다.
1. 특수한 상황이나 불가항력으로 시공할 수 없기 때문에 공사 기간은 순연될 수 있습니다. 위약으로 인한 모든 손실은 위약측이 부담한다.
2. 본 공사 견적 이외의 공사나 프로젝트의 재료와 공정 발표 및 변경 시 종합단가는 갑측이 확인하고' 현장비자' 형식으로 갑측 현장책임자가 서명하고 준공결산보충서에 포함했습니다. (본 프로젝트 견적 이외의 프로젝트나 프로젝트 재료, 공예가 변경되면 갑은 인정하지만 갑은 비자가 없으면 발생하는 비용도 마찬가지로 유효하다. ) 을 참조하십시오
3. 만약 갑이나 을측이 위약할 경우, 계약에 따라 집행하지 않으면, 상급 주관 부서나 중재기관에 신고할 수 있습니다.
기타 미해결 사항은 양 당사자가 협상하여 해결합니다.
5. 본 계약은 한 양식에 두 부씩 이루어지며, 쌍방이 서명한 후 효력이 발생하며, 쌍방이 각각 한 부씩 고집하며, 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다.
갑측 회사명: _ _ _ _ _ _ _
을측 회사명: _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
건설 공사 계약 일반 조항 템플릿 5
고용주 (전체 이름): _ _ _ _ _ _
계약자 (전체 이름): _ _ _ _ _ _
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙에 따라 쌍방은 본 건설공사의 시공에 합의하여 본 계약을 체결하였다.
1. 프로젝트 개요
프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _
프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _
항목 내용: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (단체 항목은 계약자가 부담해야 할 항목 목록을 첨부해야 함)
프로젝트 승인 번호: _ _ _ _ _ _ _
자금 출처: _ _ _ _ _ _ _
2. 엔지니어링 계약 범위
계약 범위: _ _ _ _ _ _ _
3. 계약 기간
시작 날짜: _ _ _ _ _ _ _
완료 날짜: _ _ _ _ _ _ _
계약 기간의 총 달력 일수: _ _ _ _ _ _ _
4. 품질 기준
엔지니어링 품질 기준: _ _ _ _ _ _ _
5. 가방 가격
금액 (대문자): _ _ _ _ _ _ _ _ (인민폐) 위안: _ _ _ _ _ _
계약을 구성하는 문서는 계약을 구성하는 문서는 다음과 같습니다.
(1) 본 계약
(2) 낙찰통지서
(3) 입찰 및 첨부 파일
(4) 본 계약의 특별 조항
(5) 본 계약의 일반 조항
(6) 표준, 사양 및 관련 기술 문서
(7) 도면
(8) bill of quantities
(9) 프로젝트 견적 또는 예산
엔지니어링 협상 및 변경에 관한 쌍방의 합의나 문서는 본 계약의 불가분의 일부로 간주해야 합니다.
7. 본 계약의 관련 단어의 의미는 본 계약의 2 부 일반 약관에서 부여한 의미와 동일합니다.
8. 계약자는 계약자에게 계약대로 시공과 준공을 약속하고, 품질 보증 기간 동안 공사 품질 보증 책임을 맡겠다고 약속했다.
9. 계약자는 계약한 기한과 방식에 따라 계약가격과 기타 미지급금을 지급하겠다고 계약자에게 약속했다.
10. 계약 발효
계약 체결 시간: _ _ _ _ _ _ _ _ _
계약이 체결된 위치: _ _ _ _ _ _ _
본 계약은 쌍방의 동의를 거쳐 효력이 발생한다.
발송인 (도장): _ _ _ _ _ _ _ _ 계약자 (도장): _ _ _ _ _ _
주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 주소: _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
공인 담당자 (서명): _ _ _ _ _ _ _ 공인 담당자 (서명): _ _ _ _ _ _
전화: _ _ _ _ _ _ _ _ 전화: _ _ _ _ _ _
팩스: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 팩스: _ _ _ _ _ _
계좌 개설 은행: _ _ _ _ _ _ _ _ 계좌 개설 은행: _ _ _ _ _ _
계좌 번호: _ _ _ _ _ _ _ _ 계좌 번호: _ _ _ _ _ _
우편 번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 우편 번호: _ _ _ _ _ _ _ _
"건설 계약 일반 조항 모델" 관련 조항;
★ 5 개의 우수한 건설 계약의 총 샘플
★ 건설 계약 틀
★ 전자 건설 계약은 총 5 건입니다.
★ 건설 계약 계약의 일반 버전
★ 공식 엔지니어링 계약 형식 템플릿
★ 4 일반 엔지니어링 계약 템플릿
★ 계약 및 자재 계약에 대한 일반 템플릿.
★ 건설 계약 계약 5 2022
★ 일반 엔지니어링 계약 템플릿
★ 6 엔지니어링 서비스 계약 모델