갑: (임대인 이하 갑) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

을: (임차인 이하 을) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

계약법',' 농촌토지청부법' 등 법규의 규정에 따라 갑을 쌍방은' 공개, 성실, 평등, 자발적' 원칙에 따라 우호적인 협상을 거쳐 토지임대에 관한 다음 조항에 도달하여 공동으로 준수하였다.

1. 갑측이 자발적으로 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 무당 위안화의 연간 임대료로 을측에 임대하고, 연간 임대료는 위안화로 정비한다. 3 년 후에 이익이 발생하면 임대료는 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안 _ _ _ _ _ _ 임대 기간 동안 본 계약에서 규정한 임대료를 제외하고 을측은 어떠한 기타 비용도 지불할 필요가 없습니다.

둘. 임대 기간은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ 월 _ _ _ 일부터 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 임대 기간은 _ _ _ 입니다 임대기간이 만료된 후, 만약 갑이 의도적으로 임대를 갱신하고자 한다면 을측은 갑이 임대를 갱신하는 것을 우선적으로 고려해야 한다. 을측이 경영기간 동안 경제적 이익이 좋지 않다면, 계약이 만료되기 전에 본 계약을 해지할 수 있지만, 갑측은 계약이 만료되기 전에 본 계약을 해지할 수 없습니다.

3. 임대료 지불 방법: 본 계약의 유효기간 동안 매년 에이커당 인민폐 위안, 임대료는 매년 한 번씩 지급됩니다. 임대 기간은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. 결제방법: 현금결제는 쌍방이 영수증을 근거로 합니다.

5. 갑이 을측에 임대한 토지는 반드시 수속이 완비되어야 하며, 논쟁의 여지가 없다. 만약 쟁의가 있다면, 갑은 반드시 책임지고 해결해야 한다. 그렇지 않으면 갑의 위약에 따라 처리해야 한다. 갑은 어떠한 구실로도 을측의 업무 발전을 방해하거나 방해해서는 안 되며, 계약 기간 내에 을측이 임대한 토지를 무단으로 회수해서는 안 된다.

본 계약이 체결되면 쌍방 모두 위반해서는 안 됩니다. 갑측이 일방적으로 계약을 해지하는 경우 을측의 생산경영비용을 배상하고 을측이 심은 작물의 경제적 가치를 배로 배상해야 한다. 을측이 위약하면 이미 임대료를 내고 돌려주지 않고, 갑은 투입된 생산관리비용을 보상하지 않고, 갑은 토지를 회수한다.

7. 계약기간 내에 국가정책 징용 토지를 만나면 갑은 토지를 회수하기 한 달 전에 을측에 서면으로 통지해야 한다. 토지보상은 징용 시 갑이 소유하고, 기타 보상은 을측이 소유한다 .. 갑측은 을측이 배상 조정 등 관련 사항을 도울 의무가 있다. 본 계약은 보상일로부터 자동으로 종료됩니다.

여덟. 임대 기간 동안 쌍방의 인원 변동은 본 계약의 집행에 영향을 미치지 않는다.

여덟. 본 협의를 이행하는 과정에서 쌍방은 협상을 통해 의견 차이를 해결해야 한다. 합의에 이르면, 별도로 보충 협의를 체결할 수 있으며, 보충 협의는 본 계약과 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다.

아홉. 위약 책임: 위 조항은 갑을 쌍방이 완전히 평등하고 자발적으로 달성한 것이다. 어느 쪽도 어떤 구실로도 위약을 위반해서는 안 된다. 그렇지 않으면 일방적으로 을측에 위약이 가해진 모든 경제적 손실은 위약측이 부담한다.

X. 본 계약은 쌍방이 서명한 날부터 효력이 발생하며, 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다.

파티 a 서명: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b 서명: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2.2022 모델 계약 계약 계약

임대인 (이하 갑측): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

임차인 (이하 을측): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

농촌 과학기술을 보급하고 전통적으로 낙후된 농촌 경작 방식을 바꾸기 위해 갑은 집단 소유의 농업 경작지를 을측에 하청하여 농촌 과학기술의 개발과 응용에 사용한다. 중화인민공화국 토지관리법',' 중화인민공화국 계약법' 및 관련 법규와 정책 규정에 따라 갑을 쌍방은 평등, 자발적, 유상 원칙에 따라 본 계약을 체결했습니다. * * * * *.

첫째, 토지 면적과 위치

촌민 회의의 동의와 향진 인민 정부의 비준을 거쳐 갑측은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 부도는 이미 쌍방이 서명하고 확인했다.

둘째, 토지 이용 및 계약 형태

1. 토지 용도: _ _ _ _ _ _ _ _.

2. 계약 형태: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

셋째, 토지 임대 기간

임대 기간은 _ _ _ _ _ _ _ 년, 즉 _ _ _ _ _ _ 부터 _ _ _ _ _ 까지입니다. 최대 기한은 토지 청부 기간의 잔여 기한을 초과해서는 안 된다.

넷째, 임대 가격 및 지불 방법

1. 이 토지의 도급비는 에이커당 연간 위안이고 도급비는 연간 위안이다.

2. 매년 월전에 을측은 갑측에 해당 연도의 전체 계약금을 지불해야 합니다.

동사 (verb 의 약어) 토지 인도 시간

갑은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 전에 토지를 을측에 인도해야 한다.

자동사 권리와 의무

1. 갑측은 본 계약에 따라 토지 양도금을 받을 권리가 있다. 계약서에 명시된 기한 내에 양도한 토지를 회수하다.

당사자 a 와 고용주 간의 계약은 여전히 ​​유효합니다. 갑이 청부업자로서의 의무는 여전히 갑이 부담해야 한다 .....

3. 갑측은 을측의 토지관리를 감독할 권리가 있으며, 을측이 약속대로 계약의무를 이행할 것을 요구한다.

4. 토지청부경영권이 유류된 후 갑측은 발송자 (집단토지소유자) 에게 신고해야 한다.

5. 갑은 을측이 계약대로 토지사용권을 행사하는 것을 돕고, 본 집단경제조직과 다른 청부업자의 물, 전기, 치안 등에 관한 분쟁을 조율하는 것을 협조해야 한다. 을 측의 정상적인 생산 경영 활동을 방해해서는 안 된다.

6. 을측은 갑측에 계약대로 임대토지를 인도해 달라고 요구할 권리가 있으며, 갑측에 그 계약의무를 전면적으로 이행할 것을 요구할 권리가 있다.

7. 을측은 양도한 토지에서 사용, 수익, 자주조직의 생산경영과 처분상품을 할 권리가 있다.

8. 을측은 국가법, 법규 및 정책이 허용하는 범위 내에서 생산경영 활동에 종사한다. 계약서에 의거하여 제때에 토지 양도금을 전액 지불하다. 안전 생산을 강화하고 사고 발생을 방지하여 손실을 초래하면, 책임은 을측이 스스로 부담한다.

9. 을측은 법에 따라 토지를 보호하고 합리적으로 이용하고, 투입을 늘리고, 토지의 비옥도를 유지하고, 토지를 황폐하게 해서는 안 되고, 약탈성 경영을 해서는 안 되며, 토지 용도를 무단으로 변경해서는 안 되며, 토지에 영구적인 손해를 입혀서는 안 된다.

일곱째, 액세서리

유통계약이 만료된 후 모든 지상 부착물 및 관련 시설은 무상으로 갑이 소유한다.

여덟. 계약 변경 또는 해지

(1) 본 계약은 다음과 같은 경우 변경 또는 해지될 수 있습니다.

1, 양측은 국가, 집단 및 제 3 자의 이익을 해치지 않고 합의했습니다.

본 계약의 기반이 되는 국가 정책에 중대한 변화가 발생하였다.

일방이 계약을 위반하여 계약을 이행 할 수 없습니다.

파티 b 는 운영 할 수 없어 계약을 이행 할 수 없습니다.

5. 불가항력 (중대한 자연재해) 으로 인해 계약을 이행할 수 없습니다.

(2) 을측은 아래와 같은 상황 중 하나를 가지고 있으며, 갑측은 토지사용권을 회수할 권리가 있다.

1. 계약서에 명시된 용도에 따라 토지를 사용하지 않는 경우

2. 황무지, 토지의 부착물 파괴, 수리 등 인프라 파괴

3. 기한이 지난 토지양도금을 납부하지 않은 사람.

아홉. 계약하도급

1. 본 계약 유효기간 동안 갑의 동의를 거쳐 자원호혜의 원칙에 따라 을측은 토지 전부 또는 일부를 제 3 자에게 하청할 수 있다.

2. 하도급할 때는 반드시 하도급계약을 체결해야지, 원래 계약 내용을 사사로이 변경해서는 안 된다.

3. 본 계약이 하도급된 후에도 갑을 쌍방은 여전히 원래의 계약에 따라 권리를 행사하고 의무를 져야 한다. 을측과 제 3 자는 하도급 계약의 약속에 따라 권리와 의무를 행사해야 한다.

X. 계약 위반에 대한 책임

1. 본 계약 이행 과정에서 어느 한쪽이 본 계약의 약속을 위반한 것은 위약으로 간주된다. 위약측은 계약이 만족스럽지 않을 경우 토지총투자와 계약금액의 20% 를 실제로 사용하여 상대방에게 위약금을 지불하고 위약으로 인한 실제 손실을 배상해야 한다.

을측은 본 계약서에 규정된 기한에 따라 임대료를 전액 지불해야 합니다. 을측이 30 일 이내에 임대료를 지불하지 못하면 갑측은 본 계약을 해지할 권리가 있다.

3. 본 계약을 하도급한 후, 만약 갑의 원인으로 인해 하도급계약을 이행할 수 없고, 하도급업자에게 손해를 입히는 경우, 갑측은 그에 상응하는 책임을 져야 한다.

XI. 분쟁 해결 조항

본 계약의 체결, 발효, 이행, 변경 또는 해지로 인한 논란은 갑을 쌍방이 협의하여 해결할 수 있으며, 촌민위원회와 향진 인민정부 농촌토지청부관리기관에 제출하여 중재할 수도 있습니다. 협상, 조정, 협상, 조정을 원하지 않는 경우 농촌 토지청부 중재기관에 중재를 신청하거나 인민법원에 직접 소송을 제기할 수 있다.

열두. 기타 계약

1. 갑, 을 쌍방은 본 계약이 쌍방이 서명한 후 즉시 효력이 발생한다는 데 동의했다.

2. 본 계약의 미완결 사항은 쌍방의 협의를 거쳐 보충 협의에 서명할 수 있습니다. 보충 계약은 본 계약과 동일한 법적 효력이 있습니다.

3. 본 계약은 한 양식에 5 부씩, 갑을 쌍방과 하청측이 각각 한 부씩, 마을위원회 한 부, 향진 농촌 토지 청부 관리 기관 한 부를 보유하고 있습니다.

파티 a (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b (서명): _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.2022 모델 계약 계약 계약

고용주 (이하 갑): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

계약자 (이하 을측): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

중화인민공화국 계약법',' 장식공사계약조례' 및 관련 법률법규의 규정에 따르면 갑, 을 쌍방은 동등한 자발성과 합의를 바탕으로 본 공사의 구체적 상황과 결합해 관련 사안에 대해 다음과 같은 협의를 달성할 것이며, * * *

제 1 조 프로젝트 개요

1. 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2, 엔지니어링 내용 (엔지니어링 설계 도면 및 텍스트 설명 및 엔지니어링 예산 포함)

인테리어 내용은 도면과 예산이 우선한다. 실제 시공 중에 증감이 있다면 쌍방의 동의와 서면 확인을 거쳐 사실대로 결산해야 한다.

3. 도급 방법: 쌍방의 충분한 협의를 거쳐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

갑류는 도급 감독, 도급 감독, 을류는 도급 감독, 도급 감독이다.

4, 설계도면 및 공사 예산서 내용 및 청부 방식에 따라.

쌍방은 계약 금액이 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 만원이라는 데 동의했다

설계 비용은 _ _ _ _ _ _ _ _ 위안, 금액은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ (인민폐) 입니다.

5. 공사 기간: 국가건축장식공사 기간 정액에 따라 쌍방이 합의했습니다.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 부터 시작합니다.

6. 다음의 경우 공사 기간은 그에 따라 순연된다.

(1) 시공 준비 규정에 따라 시공장을 제공할 수 없고, 전력선을 연결할 수 없고, 장애물을 제거할 수 없고, 장내 시공에 영향을 미친다.

(2) 계수 범위 내에 속하는 주요 시설이 변경되어 공사 자료의 제공은 시공이 불가능하여 설계 방안을 변경하거나 진도에 영향을 주어서는 안 된다.

(3) 시공 과정에서 정전과 단수가 정상 시공에 영향을 미친다.

(4) 갑측 현장 책임자의 비자 감독이 제때에 이루어지지 않아 다음 공정 시공에 영향을 미친다.

(5) 당사자 a 는 재료 공급의 영향을 연기하여 건설에 영향을 미친다.

(6) 계약규정에 따라 선불금, 공사 진도금 또는 구매자재 차액을 지급하지 않아 시공에 영향을 미친다.

(7) 정부 행위, 자연재해 등 불가항력 요인으로 공사 기간이 지연되었다.

제 2 조 공사 감독

본 공사는 공사 감독을 실시하고, 갑은 감리회사와 별도로 서명 (공사 감리계약) 하고, 감리엔지니어의 이름, 단위, 연락처 및 직책을 을측에 통지합니다.

제 3 조 당사자 a 의 의무

1,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

공사 중: 갑측은 현장 책임자를 을측과 함께 은폐공사에 대해 24 시간 검수, 합격 후 서명 의견을 보내 을측이 준공 검수의 근거로 삼아야 한다.

2. 원래 건물의 내력 구조를 철거해서는 안 된다. 원래 건물의 무부하 구조 또는 장비 파이프를 철거해야 하는 것은 관련 부서에 가서 상응하는 승인 수속을 밟아야 한다.

3, 적시에 공급 작업을 잘 하고, 부족한 재료를 발견하면 즉시 보충해야 한다.

4. 공사 준공 검수는 공사 품질과 시공 진도에 참여하는 감리측이 책임진다.

제 4 조 을측의 의무

1, 시공중 안전시공운영규범, 방화규정, 시공규범, 품질기준을 엄격히 집행하고, 품질보증량은 기한 내에 공사를 완성한다.

2. 공사 현장의 청결을 보장하다. 시 (구) 현의 시공 현장 관리에 관한 규정을 엄격히 집행하여, 민중을 교란하고 환경을 오염시켜서는 안 된다.

제 5 조 공사 변경

공사나 시공 방법을 변경해야 할 경우 쌍방은 협의하여 서면 변경 협의를 확정하고 관련 공사 비용과 공사 기간을 조정해야 한다.

제 6 조 공사 검수

1. 은폐공사: 갑측이 기술책임자를 을측과 함께 은폐공사에 대해 24 시간 점검을 실시하고, 검수에 합격한 후 의견을 서명하고 을측이 보존해 준공 검수와 수리의 근거로 삼았다.

2. 공사가 완료된 후: 을측은 갑에게 검수를 통지하고, 갑은 검수 통지를 받은 후 이틀 이내에 검수를 조직하고 검수서를 작성하였다. 기한이 지나도 내지 않는 것은 합격으로 간주되고, 공사 대금이 정산된 후 인수인계수속을 밟는다.

제 7 조 공사 대금 지불 방식

1. 계약이 처음 체결된 날, 갑은 총 계약 금액의 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 지불했다.

2. 두 번째로 공사 진도의 _ _ _ _ _ _% 일 때 갑은 총 계약 금액의 _ _ _ _ _%, 즉 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 지급한다.

3. 세 번째로 공사 진도의 _ _ _ _ _% 일 때 갑은 총 계약 금액의 _ _ _ _ _ _%, 즉 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 지급한다.

4. 공사 검수에 합격한 후 을측은 갑측에 공사 결산 건의를 제출하고 관련 자료를 갑에게 보내며, 갑은 자료를 받은 후 3 일 이내에 이의가 없어 동의로 간주한다. 쌍방은 공사 결산 명세서를 작성하고 7 일 이내에 잔금을 지불해야 한다.

제 8 조 계약 위반에 대한 책임

1. 어느 한쪽이 계약을 이행하지 않거나 국내법, 규정 및 관련 정책을 위반하면 벌금이 부과되거나 상대방에게 경제적 손실을 초래하며, 책임자에게 책임을 지고 상대방의 경제적 손실을 배상한다.

2. 갑측이 인수인계 수속을 하지 않고, 공사 완제품의 조기 사용 또는 무단 사용으로 인한 손실은 갑측이 책임진다.

3. 일방적인 이유로 계약을 계속 이행할 수 없는 경우, 당사자는 즉시 상대방에게 통지해야 하며, 계약 해지 수속을 처리하고, 책임자는 상대방의 해당 경제적 손실을 배상해야 한다.

4. 갑측이 제 2 기 공사 대금을 예정대로 지급하지 못하면 을측에 위약금 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. 갑의 원인으로 공사 기간이 지연되는 경우, 하루 지연될 때마다 을측에 위약금을 지급해야 한다. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안

6. 을측의 원인으로 공사 품질이 쌍방이 합의한 품질 기준에 미치지 못하면 을측은 수리 기간을 연장해서는 안 된다.

7. 을측의 원인으로 공사 기간이 지연되는 경우, 하루 지연될 때마다 을측은 상대방에게 위약금 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안을 지불해야 한다.

당사자 a (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 당사자 b (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4.2022 모델 계약 계약 계약

갑측 (발송자): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

대표자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

을측 (소유자): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

책임자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

관련 법규의 규정에 따라 쌍방은 을 측에 건설 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 프로젝트 내용과 쌍방의 책임을 명확히 하기 위해서, 아래와 같은 조항에 특별히 동의하니 * * * 집행을 따르십시오

제 1 조. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 내용: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. 계약 방법: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. 계약 범위: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. 품목 가격: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. 결제 방법: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

제 2 조. 쌍방의 책임

1. 당사자 a 의 책임:

(1) 현장 엔지니어링 품질, 안전 생산, 엔지니어링 진도 및 재료, 재료의 지휘, 감독 및 관리를 담당합니다.

(2) 을 측의 업무량과 현장 진도를 배정하고, 공사 수량을 심사하여 완성하고, 예산 결산을 보고하고, 공사 대금 지불을 신청할 책임이 있다.

(3) 업주, 디자인, 감리 등 부서 및 부서와의 업무 연계를 책임지고 관련 서류를 에스컬레이션한다.

(4) 공사가 완료된 후, 제때에 인원을 배치하여 검수를 조직한다.

(5) 공사 대금을 제때에 지불하고 노동 보수를 체납하지 않는다.

파티 b 의 책임:

(1) 공지는 시공 도면과 설계 변경에 따라 엄격하게 시공하고, 국가의 현행 시공 기술 검수 규범을 엄격히 집행한다. 업주, 감리단위, 갑측 임원의 감독과 지휘를 존중하고 복종하다 .....

(2) 시공팀의 안전 생산 교육을 강화하고, 조작 규정에 따라 엄격하게 시공하고, 회로, 파이프라인을 함부로 당기지 않고, 전원 콘센트를 몰래 설치하지 않고, 불법 시공을 강요하지 않고, 화재 등 기타 안전사고를 엄격히 근절한다.

(3) 노동자들은 시공현장에 들어갈 때 안전모를 쓰고 슬리퍼를 신고 문명안전공사를 하고 퇴근 후 깨끗이 청소해야 한다.

(4) 구체적인 시공 작업에서 교통안전표지, 안전울타리, 표지판, 지시등 등 교통안전시설을 갖추어야 하며, 우리 시의 관련 도로 시공 절차 및 관련 법규를 준수하여 안전문명 건설을 보장해야 한다.

(5) 을측과 그 시공자들은 반드시 갑이 제정한 각종 규칙과 관련 규정을 엄격히 준수하고 집행해야 한다 .....

(6) 갑의 동의 없이 을측은 본 공사를 하청할 수 없다. 그렇지 않으면 갑측은 즉시 본 공사를 회수할 권리가 있다.

(7) 공사가 완공될 때 을 측은 적극적으로 갑 측에 협조하여 검수를 마쳐야 한다.

제 3 조, 프로젝트 수용

1. 공사가 준공된 후 을측은 갑측에 완전한 준공 자료와 준공 검수 보고서를 제공해야 한다.

2. 갑측은 검수 보고를 받은 후 3 일 이내에 검수를 조직하고 검수 후 3 일 이내에 비준 또는 수정의견을 제출해야 합니다. 을측은 요구에 따라 수정하고, 자신의 원인으로 인한 수정비용을 부담해야 한다. 갑의 원인으로 인한 수정은, 수정비용은 갑이 책임진다.

3. 갑측은 을측이 발급한 준공 검수 보고서를 받은 후 3 일 이내에 검수를 조직하지 않았거나 검수 후 3 일 이내에 수정의견을 제출하지 않은 것은 합격으로 간주한다.

4. 준공 검수 또는 검수 불합격 항목을 거치지 않으면 갑은 사용할 수 없습니다. 갑이 강행하면 을측은 보증을 하지 않고 공사 준공 검수로 간주한다.

제 4 조, 공사 기간

1. 계획 시작 기간은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다

2. 을측은 반드시 갑 측이 현장에 배정한 월, 주 시공계획에 필요한 시간이나 기한에 따라 제때에 또는 앞당겨 본 공사의 모든 시공 임무를 완성해야 한다. 공사 기간이 지연되면 하루 지연될 때마다 을 측은 갑 측에 결산 총가격의 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 또는 _ _ _ _ _ _ _ _ 원의 벌금을 지불해야 한다.

제 5 조. 위약 책임

1. 을 측은 반드시 제때에 공사를 완성해야 한다. 그렇지 않으면 을 측은 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 원의 위약금을 지불해야 한다

2. 을측이 중간에 계약을 해지하면, 갑측은 선행 건설 투자에 대한 보상을 하지 않을 것이며, 갑측이 지불한 공사 가격은 을측이 돌려줄 것이다 .....

3. 만약 갑측이 공사의 품질이 불합격하면, 재작업수리가 필요하고, 을측은 무조건 재작업하여 보수하고, 요구된 기준에 도달할 때까지, 손실은 을측이 부담한다.

4. 만약 갑측이 이유 없이 계약을 해지하고 을측에 손해를 입힌다면 갑측은 을측의 손실을 배상해야 합니다. 공사의 품질이 기준에 맞지 않아 재작업 수리가 필요하고 을측이 재작업 수리를 거부할 경우 갑측은 계약을 해지하고 계약관계를 종결할 권리가 있으며, 투자 손실은 을측이 부담하고, 갑측이 지불한 공사 가격은 을측이 돌려준다 .....

제 6 조. 분쟁 조정

양측은 계약 이행 과정에서 분쟁이 발생할 경우 다음과 같이 합의했다.

1, 상급 건설부에 조정을 요청합니다.

2. 1 호를 통해 화해할 수 없는 경우 사건은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 관할 법원에서 해결할 수 있습니다.

제 7 조. 보충 조항

1. 갑측은 본 책임서의 상술한 조항을 해석할 권리가 있다.

이 협정의 미완성 문제는 양 당사자가 협상하여 해결한다.

이 협정은 양 당사자가 서명하고 봉인 한 후에 발효한다.

4. 본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일에 서명됩니다.

본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일에 체결되었습니다

갑: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5.2022 모델 계약 계약 계약

고용주: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

계약자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

갑을 쌍방은 평등과 호혜, 합의의 원칙에 따라 남천광장 프로젝트 시공노무비에 대해 다음과 같은 계약 조항을 달성하여 쌍방이 공동으로 준수한다.

제 1 조: 프로젝트 개요

(1) 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(2) 품목 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(3) 건축 면적: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

제 2 조: 계약 범위

토공 및 백필 수동 굴착 및 운송 현장 타설 콘크리트 엔지니어링 (통합), 템플릿 지지 (비계 포함), 철근 제작 및 설치 조립식 부품 제조 및 설치; 벽돌을 쌓다 화강암, 네모난 벽돌, 원통, 기둥머리, 과미석 바닥 및 회반죽을 깔다. 청석 연석과 잔디 연석을 세우다. 2 천 6 유 방수층; 비계 건설 및 철거; 사다리와 계단은 벽돌로 쌓는다. 건물 철거 (슬래그 포함) 및 임시 시설 건설; 산발적인 추정 작업 등. (수력 설치 및 녹화 공사를 제외한 모든 공사)

제 3 조: 계약 금액

본 계약의 첨부 파일에 포함된 각 항목의 단가와 총 가격을 자세히 보십시오.

계약 금액 구성 = 단가 × 납입 수량+상하 비율 금액.

녹화 공사를 제외하고, 본 공사의 인건비는 이미 전부 포함되어 있어, 더 이상 별도의 프로젝트를 설치하지 않는다. 있는 경우 실제 상황에 따라 현장에서 확정한다.

을측은 프로젝트가 들어가기 전에 갑에게 500 위안의 보증금을 지불하고, 갑측은 프로젝트가 순조롭게 들어온 후 15 일 후에 보증금을 환불합니다. 주요 하위 항목의 단가는 본 계약 뒤에 첨부되어 계약의 첨부로 사용됩니다. 이 단가에는 이미 관리비, 공구비, 운송비, 보험료 등 일련의 비용이 포함되어 있다.

제 4 조: 공사 기간 (3 개월)

(1) 시작일: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(2) 완공일: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

제 5 조: 건설 기술 요구 사항

(1) 각 공사가 시작되기 전에 갑측 시공기술자는 을측에 교부하고 을측 대표가 서면으로 서명해야 한다.

(2) 을측 대표는 반드시 노동자들에게 기술 교부와 시공 규범에 따라 시공하도록 지도해야 한다. 먼저 모델을 만들고, 표준에 도달한 후에 건설을 시작하다.

(3) 첫 번째 공정은 반드시 교부, 시공, 검사, 검수 단계에 따라 진행되어야 하며, 이 공정은 완료되고 합격해야 다음 공정을 진행할 수 있다.

제 6 조: 양 당사자의 책임과 업무

(a) 당사자 a 의 업무

1. 숙박:

파티 b 건설 관련 업무 관계를 조정하십시오.

3. 시공관리팀을 현장에 파견하여 공사 진도, 공사 품질 및 시공 절차를 마련하고, 을측 시공을 지도하고, 검사 품질과 안전 업무를 감독합니다.

(b) b 국의 일

1. 공사 기간, 품질, 안전에 대한 계약 요구 사항을 엄격히 집행하고, 상응하는 직종과 갑이 요구하는 근로자 수를 갖추고, 시공인의 안배에 복종하고, 규범에 따라 시공한다.

2. 노동자에 대한 관리를 강화하고, 노동자에게 규율과 법을 준수하고, 농민공임시 체류증 등 관련 수속을 밟도록 교육한다. 안전, 방화, 도난 방지 의식을 강화하다.

3. 노동자 문명 시공을 조직하고, 철근공, 용접공 등 중요한 직종은 반드시 자격증을 가지고 근무해야 하며, 시공현장 관리를 강화하고, 공사가 잘 마무리되어야 한다. 문명 건설, 회전 재료는 하나로 사용한다.

(1) 패스너 3% 누르기

②u 형 버클 15%,

(3) 강관, 강철형은 계약의 0.5% 에 따라 전액상 전액 보상한다.

제 7 조: 프로젝트 수락

(a) 프로젝트 품질, 국가 엔지니어링 품질 검사 및 평가 기준의 우수한 등급으로 하위 프로젝트가 우수하고 하위 프로젝트가 우수하며 단위 프로젝트가 우수하다는 것을 보장해야합니다.

(2) 갑측 시공사와 감리엔지니어의 비자를 검수 근거로 한다.

(3) 을측의 원인으로 인한 품질 문제에 대해 을측은 재작업에 대한 전적인 책임을 지고 재료비와 인건비 손실을 부담해야 한다.

(4) 갑측의 지휘실수로 인한 재작업, 갑측은 을측이 실제로 완성한 업무량에 따라 을측에 1 인당 하루 30 원을 지급해야 한다 .....

제 8 조: 인건비 지불

(1) 공사가 시작된 후, 갑은 근로자의 생활비를 을측에 지불하고, 한 사람당 한 달에 250 원, 현금 50 원, 10 일마다 한 번씩 총 통제를 한다.

(2) 30 일마다 이미지 진도에 따라 작업량을 계산하며 예상 시한 지불 총 작업량의 70%, 계획량 초과 지불 80%, 60% 미만. 지불 시 반드시 선불금을 공제해야 한다. 만약 갑이 제때에 임금을 지급할 수 없다면, 을측은 갑에게 임금이나 파업을 요구할 권리가 있다.

(3) 공사가 완공된 후 총 업무량을 계산하고, 총 차입액 (선불보험료) 을 공제하고, 대여한 모든 도구, 설비, 회전재료, 남은 재료, 생활용품 등을 반납한다. , 손상과 부족배상을 공제한 후 10 일 이내에 총액의 95% 를 지불하고, 잔액은 한 달 후에 지급됩니다.

(4) 본 공사의 품질 기준은 주관 기관에 의해 우량으로 평가되고, 갑은 첨부 단가의 30% 에 따라 결산한다. 건설 중 파티 b 의 도구 비용 상환은 보상으로 간주되어야합니다. 우수하지 않으면 갑은 첨부 단가의 10% 에 따라 을측과 결산할 것이다.

제 9 조: 안전 책임

을측은 반드시 갑의 규칙과 시공 안전 조작 규정을 엄격히 준수해야 한다. 을측의 불법 조작으로 인한 안전사고는 을측이 스스로 책임진다. 발생한 모든 비용은 갑과 무관하다. 공사 기간 을측은 모든 노동자를 위해 인신상해보험을 구매해야 하고, 보험료는 을측이 부담하고, 을측은 근로자 명단을 제출하고, 갑은 을을 위해 보험 수속을 밟아야 한다 .....

제 10 조: 미해결 사항은 쌍방이 별도로 협의하여 본 계약의 첨부로서 쌍방이 공동으로 준수한다.

제 1 1 조: 기타 프로토콜

공사 과정에서 을측의 기술 수준과 공사 기간이 갑의 요구에 미치지 못하면, 갑측은 을측에 무조건 떠나라고 요구할 권리가 있으며, 결산하지 않고, 갑측은 공사 기간 손실과 명예손실에 대한 배상을 요구하지 않는다.

본 계약은 한 양식에 두 부씩, 갑을 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있으며, 동등한 법적 효력을 가지고 있다. 쌍방이 서명 (도장) 한 후 효력이 발생하며, 공사 준공 검수 후 자연히 효력을 상실한다.

갑: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _