토공 계약 1
갑측:
파티 b:
갑을 쌍방은 평등과 호혜의 원칙에 따라 동삼환 연결선 DN 1 토공 운송에 대해 다음과 같은 협의를 달성했다.
첫째, 프로젝트 범위, 측점
동삼환이 예정대로 순조롭게 완공되도록 갑측은 지금 토공사 운송 및 기존 토공을 을측에 넘깁니다 ..' 중화인민공화국계약법' 에 따라 공사 진도를 확보하기 위해 우호협력, 호혜호혜의 목적을 달성하기 위해 쌍방의 협의를 거쳐 다음과 같은 협의를 달성했습니다.
(1) 수량 체크 아웃, 실제 결제. 단가는 16 위안 /m3 입니다.
(2) 공사장 범위 내 발굴 3 원 /m3 (삼원 정수/입방미터).
(3) 이 조항의 단가는 세금 포함 단가입니다.
둘째, 양 당사자의 책임:
(1) 갑측이 을을 위해 유리한 조건을 만들고, 갑을 쌍방이 서로 협조하여 현장 시공을 합리적으로 조율한다.
(2) 을 측의 기계는 반드시 갑 측의 지휘에 복종해야 하고, 갑 측은 기계와 차량의 현장 관리를 담당하고, 지상, 지하, 관선의 구체적인 위치를 제공해야 한다. A 국은 b 국과 건설 프로젝트 부서 간의 관계를 조정할 책임이있다. 공사 기간 중 을측은 현장에 적극적으로 협조하여 정해진 기한 내에 공사 임무를 완성해야 한다. 을측이 지휘에 복종하지 않으면, 이로 인한 모든 경제적 손실은 을측이 부담하고, 갑측은 본 계약을 해지할 권리가 있다.
(3) 토공 운송 과정에서 을측은 야적장 해결과 라토 보도 보수를 담당하고, 시공선 밖에서 차량을 운송해 농토와 시골도로를 파괴하는 것을 엄금한다. 만약 운토차량으로 농토와 시골길을 손상시킨다면 을측이 책임진다. 만약 차량이 흙을 당기는 책임을 진다면.
(4) 을측은 갑측 현장의 정상적인 시공을 보증할 책임이 있다. 만약 을측 촌민이 공사를 방해하여 공사 기간에 영향을 미친다면, 갑측은 을측 공사금에서 상응하는 손실을 공제할 것이다.
(5) 을측이 현장에 들어가는 기계와 차량은 갑과 현장 관리원이 관리하고 배정하여 시공이 정상적으로 진행되도록 한다. 을측은 갑측에 상응하는 입장 굴착기와 외송토차량 목록을 제공해야 하며, 을측은 시공기계와 운송차량의 주차장소와 보관 문제를 스스로 해결할 책임이 없으며, 갑측은 기계설비의 도난 또는 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.
(6) 기계 조작자는 자격증을 가지고 직무를 수행하며, 조작 규정에 엄격히 따라야 한다. 공사 과정에서 조작이 부적절하여 손실이 발생하면 을측은 상응하는 책임을 져야 한다. Xi 시 문명 건설과 건강 창설의 요구에 엄격히 따르다. 을측이 사용하는 차량은 반드시 필요한 합법적인 수속 (예: 운전증, 운영증, 양로비, 쓰레기 운송증 등) 을 갖추어야 한다.
(7) 을측은 갑의 진도와 기술 요구에 따라 기계와 운송 차량을 조직해야 한다. 공사 기간 동안 갑의 진도와 기술 요구를 충족시키지 못하고 계약단가의 80% 에 따라 결산할 경우 갑측은 기계운송팀을 자체적으로 재구성할 권리가 있다.
셋째, 결제 방법:
갑은 매월 을측의 실제 업무량에 따라 명세서를 사실대로 발행해야 한다. 을 측은 결산서를 들고 세금 계산서를 발행하였다. 갑이 7 일 이내에 을측의 세금 계산서를 받았을 때, 갑은 을측의 공사 대금의 70% 를 지불하고, 잔금은 다음 달로 전입하고, 다음 달 총 공사 대금의 70% 를 더했다. 매달 이렇게 유추하다. 잔액은 프로젝트 완료 후 3 개월 이내에 지급됩니다.
넷. 을측 및 기계와 운송차량이 7 월 20__ 일 10 이전에 입장할 수 없는 경우 본 계약은 자동으로 무효가 됩니다.
본 계약의 단가는 다른 시장 요인에 따라 변하지 않습니다.
자동사 본 계약은 한 양식에 네 부씩, 쌍방이 각각 두 부씩 보유하고 있다. 프로젝트 건설에서 미진한 일은 쌍방이 협의하여 해결한다.
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
토공 계약 2
갑측:
파티 b:
중화인민공화국 계약법 및 관련 법률 규정에 따르면 갑을 쌍방은 동등한 자발적 평등 유상 기초 위에서 충분한 협의를 거쳐 을측이 갑과 프로젝트 측 간에 토공사 추진에 대해 다음과 같은 협의를 달성했다.
1. 본 계약의 프로젝트 측은 지현 탄광을 가리킨다.
2. 갑방과 프로젝트 측이 을측에서 추진하는 토석공사는 삼문협지현 장촌진 노천탄광 (이하 연못현 탄광이라고 함) 에 위치하고 있다.
3. 을측이 갑과 프로젝트 측 사이에서 토공을 판매하는 가격은 갑이 차토공을 당길 때마다 갑이 갑에게 65,438+005 위안을 지급한다는 것이다. 갑은 프로젝트 측과 다른 토공 수송의 세부 사항을 소통해야 하고, 을측은 갑이 프로젝트 측과 소통하는 것을 도와야 한다.
넷. 본 계약에서 언급한 프로젝트 기한은 갑과 프로젝트 측 사이의 기한이다.
체결된 토공사 계약 기간이 우선한다. 갑과 프로젝트 측 간의 도급 공사가 완료되지 않고 갑과 프로젝트 측이 계약 기간을 갱신하는 경우, 본 계약의 유효기간은 갑과 프로젝트 측의 업무관계가 완전히 종결될 때까지 동시에 계속됩니다.
동사 (verb 의 약자) 갑은 본 프로젝트에 약 20 대의 운송공사 차량을 제공할 예정이며, 결국 갑이 본 프로젝트에 실제로 제공한 차량을 위주로 한다.
6. 갑측은 을측에 인민폐 (대문자:) 를 각 차의 숙박비로 지불하기로 약속했다. 일일 숙박비는 일일 숙박비 = 차당/일의 숙박비 × 차당/일의 총 차수 × 총 차수로 계산됩니다.
7. 갑은 을측의 생활비를 을측이 지정한 계좌로 송금해야 한다.
계좌 개설 은행:
계정 이름:
계좌 번호:
여덟. 숙박비 지불 시간: 갑은 하루에 한 번 을을 지불한다.
아홉. 위약 책임
갑은 약속대로 제때에 을측에 생활비를 전액 지불해야 한다. 갑이 약속한 대로 제때에 을측에 생활비를 전액 지급하지 않은 경우, 을측에 전체 공사 총원가의 30% 를 위약금으로 지불해야 한다 (모든 계산가능 공사 총가치는 프로젝트 측이 매일 갑에게 지불하는 공사 총비용에 갑의 모든 차량 당토일 수를 곱한 것이다).
X. 분쟁 조정
갑을 쌍방이 본 협의를 이행하는 과정에서 논란이 있으면 협상하여 해결해야 한다. 협상이 실패하면 을 측 소재지 법원에 제출하여 해결하다.
XI. 본 계약의 효력 발생 시기는 갑이 프로젝트 측과 서명할 때이다.
열두. 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 을측이 보존한다 .....
갑: 을:
주소: 주소:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
토공사 계약 3
갑측:
파티 b:
갑을 쌍방의 우호적인 협상을 거쳐 갑은 본 표단 및 모든 토석 공사를 을측에 하청하여 시공하는 데 동의하는데 구체적인 조항은 다음과 같습니다.
1. 엔지니어링 컨텐츠: 섹터 토공 굴착, 채우기, 플랫, 운송, 포기.
둘째, 프로젝트 위치:
3. 공사량: 토공 약 10000 입방미터, 온라인 조직 공사. 공사 결산은 실제로 완성한 공사량에 따라 계산한다.
넷. 청부 방식: 청부 방식을 채택하여 단가는 인민폐/입방미터이다. 본 공사 찌꺼기, 운송, 덤핑 및 찌꺼기 등록 절차의 모든 비용은 을측이 책임지고, 석방과 콘크리트 구조 쌍방이 별도로 가격을 협상합니다.
동사 (verb 의 약자) 결산 방식: 을측이 입장하면 갑측이 먼저 을측에 인민폐 입장료를 지불하고 입방미터로 결산하는 등. 잔금은 공사가 준공된 후 검수하고, 을측이 준공한 지 7 일 이내에 공사 검수를 진행하고, 결산표를 발행하여 한 달 이내에 지급한다.
6. 세금은 갑이 부담합니다 .....
일곱. 갑의 책임
1. 물과 전기는 갑이 제공한다 .....
2. 갑측은 기술자를 현장에 파견하여 을측이 시공지도를 잘 하도록 돕고, 공사 품질 감독을 강화하고, 공사 품질이 요구에 부합하도록 보장하며, 제때에 은폐공사 품질 검수를 실시한다.
3. 갑측은 전담자를 파견하여 완성된 공사량에 대해 제때에 서명 확인을 하여 을측이 순조롭게 후속 작업을 진행할 수 있도록 합니다.
여덟. 시공일: 착공일로부터 발효일 이내에 상술한 프로젝트의 시공 임무를 완료합니다. 설계 변경, 자연재해 등 거부할 수 없는 요소, 공휴일, 찌꺼기 사무실 통지 휴업 등 돌 (공사 지연으로 인한 공사 기간은 그에 따라 지연될 것이다.
아홉. 본 계약의 미완결 사항은 쌍방이 별도로 협의하여 협의를 보완한다.
X. 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 갑을 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다. 쌍방이 서명하거나 도장을 찍어서 효력을 발휘하여 동등한 법적 효력을 가지고 있다. 공사 대금이 지불된 후 본 계약은 종료된다.
파티 a 대표: 파티 b 대표:
연월 일월 일월 일.
토공 계약 4
청부업자 (이하 을측) 는 쌍방의 협의를 거쳐 본 조항을 제정하므로 쌍방은 반드시 공동으로 준수해야 한다.
1. 도급공사: 본 공사는 토공 발굴, 운송, 포기, 평평합니다.
2. 도급방식: 도급절토, 도급운송평평, 도급은 허용되지 않습니다.
계약 가격: 굴착 토공 /m3 (돌 모래).
넷. 공사 기간 요구 사항: 도면 요구 사항에 따라 굴착하고, 1 월 시공을 시작하고, 일 내에 도면 요구 사항에 따라 기초 토공의 굴착, 운송 및 충전을 평평하게 합니다.
다섯째, 품질 및 건설 요구 사항:
1. 기초의 평면 위치, 기준 크기, 경사, 레벨, 유지층은 설계 도면 요구 사항을 충족해야 하며, 편차는 시공 코드의 허용 범위 내에서 제어해야 합니다.
2, 배수구 및 배수 시설을 잘 수행하십시오. 도착 위치, 크기 및 고도는 설계 요구 사항을 충족합니다.
3. 흙을 메울 때는 잔디, 잡동사니, 고인 물을 제거하고 층층이 다져야 하며, 다지기 밀도는 설계 요구 사항을 충족해야 합니다.
4, 토공 개간 후 반드시 설계, 건설 (감독), 회사, 품질감독소 검사를 거쳐 요구 사항을 충족해야 합니다. 그렇지 않으면 개조 및 재작업 비용을 부담한다.
여섯째, 보안 요구 사항:
1. 착공하기 전에 을측은 본직 근로자의 안전교육과 안전주의사항을 잘 하고 교부 기록을 잘 해야 한다.
2. 토공사 기술 조작 절차의 안전 주의사항에 따라 엄격하게 시공한다. 그렇지 않으면 을측은 어떤 안전사고에도 책임을 져야 한다.
3. 공사장의 규칙과 제도를 준수하고, 공사장 관리원의 지휘와 상급 부서의 감독 관리에 복종한다.
4, 굴착 된 토공은 지정된 장소에 쌓아야합니다. 공사 도로가 원활한지 확인하다.
5. 장마철 시공은 사면 안정에 주의하고, 검사 작업을 강화해야 하며, 필요한 경우 사면 전개를 적절히 늦추거나 지지 발판을 설치할 수 있다.
6, 지하수 또는 내장 파이프, 케이블 등을 찾으십시오. 제때에 현장 책임자에게 보고하고 배수 방수 등의 조치를 취해야 한다.
일곱. 결제 방법: 현금으로 지불하고, 발굴이 완료된 후 다음날 공사비를 지불합니다.
여덟. 중재 조정: 노동 분쟁과 경제 분쟁이 발생하여 쌍방은 노동 중재 부서나 인민법원에 의해 중재하기로 동의했다.
단위 엔지니어링 책임자 (당사자 a):
계약자 팀 리더 (파티 b): 전화:
연락처 전화 번호:
연월 일월 일월 일.
토공 계약 5
고용주 (이하 "당사자 a"):
계약자 (이하 을측):
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 준수하여 쌍방은 본 건설 공사 건설에 대해 합의하여 본 계약을 체결하였다.
첫째, 프로젝트 개요
프로젝트 이름:
프로젝트 위치:
공사 내용: 토공 발굴, 견인, 플랫, 사면 보호 스프레이 앵커 발굴, 기초 구덩이 빔 발굴, 캡 빔 벽돌 막 완료 후 주변 토공 백필, 기초 구덩이 바닥 수동 수리, 도로 청소, 세차, 기초 구덩이 토공 백필, 유역 옆 토공 백필 플랫, 작업면 배수 등.
둘째, 계약 기간
1. 굴착은 도면에 필요한 크기로 수행해야 합니다. 20_ 년 9 월 28 일 착공, 20_ 년 2 월 30 일 완공, 공사 기간은 90 일입니다.
2. 을측은 계약기간을 인정한다. 즉 계약기간도 인정하는 달력 일수로, 단수, 휴업, 지하장애물, 설비기계손상수리, 야간시공허가증 불가 등 불리한 요인으로 인한 지연을 포함한다.
셋째, 결제 방법:
1. 침하: 개간하기 전에 갑을 쌍방이 먼저 자연패드 고도를 측정하고 감리회사와 대행사에 의해 확인한 후 토공 발굴을 진행한다. 굴착깊이는 실제 굴착깊이로 계산되며, 콘크리트 쿠션과 석재 쿠션 두께는 200cm 로 실제 수량 및 시공자 비자로 결제됩니다. 단가는 입방 미터당 33 위안이며, 이 단가에는 이미 2% 의 세금이 포함되어 있습니다 (이 단가에는 이미 토공사 중 발생하는 모든 비용이 포함되어 있음).
2. 공사대금 지불: 굴착이 완료된 후 총액의 65,438+000% 를 지불하고 공사비의 80% 를 지불합니다. 발굴이 완료된 후 총액의 85%, 나머지 6 개월 후 일시불로 지불합니다.
넷째, 품질 및 건설 요구 사항:
1, 지하실의 평면 위치, 밑면 크기, 경사, 입면, 유지층 등은 설계 도면 요구 사항을 충족해야 하며, 편차는 시공 사양의 허용 범위 내에서 제어해야 합니다.
2, 배수구와 배수 시설을 잘 만들어서 위치, 크기, 고도가 설계 요구 사항을 충족합니다.
3. 발굴 과정에서 을측은 반드시 갑측 시공사의 지휘에 복종해야 하며, 초과 발굴을 엄금해야 하며, 을측이 초과 파낸 모든 비용은 을측이 부담해야 한다 .....
4. 지하에서 파낸 자급파이프와 강선봉은 을측이 소유한다 .....
동사 (verb 의 약어) 보안 요구 사항:
1. 착공하기 전에 을측은 본직 근로자의 안전교육과 안전주의사항을 잘 하고 교부 기록을 잘 해야 한다.
2.' 토공사 기술 조작 규정' 의 안전 주의사항에 따라 엄격하게 시공한다. 그렇지 않으면 안전사고가 발생할 경우 을측이 책임진다.
3. 공사장의 규칙과 제도를 준수하고, 공사장 관리원의 지휘와 상급 부서의 감독 관리에 복종한다.
4. 장마철 시공은 사면 안정에 주의하고, 검사 작업을 강화하고, 필요한 경우 사면 경사를 적절히 늦추어 지지 옹벽을 설정해야 한다.
5, 지하수 또는 내장 파이프, 케이블 등을 찾으십시오. 제때에 현장 책임자에게 보고하고 배수 방수 등의 조치를 취해야 한다.
6. 시공기간 중 시공현장 안팎에서는 을측이 차량 사고에 대해 책임을 져야 한다.
자동사 기타:
을측은 반드시 문명 시공과 안전 생산을 진행하여 산업재해를 근절해야 한다. 을측 사유로 인한 산업재해에 대한 모든 책임과 비용은 을측이 부담한다 .....
일곱. 중재 및 조정:
노동 쟁의와 경제 분쟁이 발생하여 쌍방은 노동 중재 부문이나 인민법원에 의해 중재하기로 동의했다. 본 협의가 체결되면 쌍방은 자각적으로 계약의무를 이행해야 하며, 번복해서는 안 된다. 본 계약은 중복하여 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다. 쌍방이 서명하고 도장을 찍은 후 효력이 발생하며, 공사 대금이 정산된 후 자연히 효력을 상실한다.
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
토공 계약 템플릿과 관련된 문장:
★ 토공 계약 모델
★ 토공 굴착 프로젝트 계약 모델
★ 토공 계약 모델
★ 토공 최신 계약 모델 3 부.
★ 토공 계약 표준 모델
★ 토공 운송 계약의 최신 모델
★ 토공 계약 템플릿의 세부 버전
★ 토공 건설 계약 모델
★ 간단한 토공 계약 템플릿
★ 토공 계약 템플릿의 간소화된 버전