1. 우리나라 관련 법률 규정에 따르면 건설기관이 계약약속에 따라 공사를 인도하지 않은 경우 계약약속에 따라 위약 책임을 져야 한다. 계약서에 약속이 없으면 실제 손실을 배상하거나 위약금을 지불해야 한다.

법률 조항: "중화 인민 공화국 민법".

제 583 조 당사자 중 한 당사자가 계약의무를 이행하지 않거나 계약의무를 이행하는 것은 약속과 맞지 않으며, 의무를 이행하거나 시정 조치를 취한 후에도 다른 쪽이 여전히 다른 손실을 입은 경우 손실을 배상해야 한다.

제 584 조 당사자 중 한 당사자가 계약의무를 이행하지 않거나 계약의무를 이행하는 것이 합의에 맞지 않아 상대방에게 손해를 입히는 경우, 손해배상액은 계약 위반으로 인한 피해에 해당해야 한다. 여기에는 계약 이행 후 얻을 수 있는 이익이 포함된다. 그러나 위약측이 계약을 체결할 때 예견하거나 예상해야 할 손실을 초과해서는 안 된다.

제 585 조 당사자는 당사자가 계약을 위반하면 상대방에게 일정 금액의 위약금을 지불해야 한다는 것을 약속할 수 있으며, 계약 위반으로 인한 손해배상액을 계산하는 방법을 약속할 수도 있다.

둘째, 발송인은 검수 공사를 연기합니까?

계약자는 관련 사법해석의 규정을 운용하여 자신의 권익을 보호하는 것을 배워야 한다. "건설 공사 계약 분쟁 사건 심리에 관한 최고인민법원의 사법해석" 제 14 조는 "당사자가 건설 공사의 실제 준공 날짜에 대해 논란이 있는 것은 다음과 같은 상황에 따라 별도로 처리해야 한다" 고 규정하고 있다.

(a) 건설 공사가 준공 검수를 통과한 경우 준공 검수 날짜는 준공일이다.

(2) 청부업자는 이미 준공 검수 보고서를 제출했고, 발송인은 검수를 연기하고, 청부업자는 검수 보고서를 제출한 날짜는 준공일이다.

(3) 건설공사가 준공 검수를 거치지 않고, 하청인이 무단으로 사용하며, 이 건설공사가 점유한 날은 준공일이다.

준공 날짜는 공사 진도금과 준공 결산 지불뿐만 아니라 품질 보증 책임 및 보증금 반환 시간도 포함되기 때문에 이 날짜를 분명히 하는 것이 중요하다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 준공, 준공명언) 계약자가 악의적으로 검수를 미루는 것을 막기 위해 청부업자는 공사 준공 검수에 합격한 후 자발적으로 준공 검수 보고서를 발송인에게 제출하는 것이 매우 중요한 단계다. "준공 검수 보고서" 는 한 마디로 간단할 수 있습니다. "귀사가 우리 회사에 의뢰한 어떤 공사가 완성되어 자체 테스트를 통과했으니, 지금 귀사의 검수를 요청합니다." 계약자가 준공 검수 보고서를 제출한 후, 하청인이 고의로 검수를 미루더라도 보고의 효력에 영향을 미치지 않는다. 앞서 언급한 사법해석 제 2 항에 따르면 계약자가 보고서를 제출한 날짜는 공사 준공일로 간주될 수 있다. 준공 검수 보고' 가 없으면 청부업자의 준공 날짜가 명확하지 않아 교훈이 너무 많다. 실제로 시공 단위 옆에서 옆을 두드리는 예가 많다.

우리는 제때에 공사를 완성하지 못하는 것은 배상할 수 있다는 것을 알 수 있다. 이는 위약 행위이기 때문에 법적으로 관련 규정이 있기 때문이다. 모두가 이해할 수 있기를 바랍니다. 이 작은 편들이 여러분을 위해 정리한 관련 내용에 대해 궁금한 점이 있으면 관련 변호사에게 문의할 수 있습니다.