만약 갑의 원인으로 건설공사가 연기된다면 을측은 본 계약에 근거하여 갑측에 배상을 요구할 수 있습니다. 약속이 없으면 실제 손실에 따라 배상하겠습니다. 갑이 배상하지 않으면 을측은 법원에 소송을 제기할 수 있다.
둘째, 공사 기간 연장을 결정하는 방법
건설 공사 과정에서 하청업자는 다음과 같은 행위로 공사가 중단되는 경우 그에 상응하는 가동 중단 손실을 감수해야 한다.
(1) 계약자는 전용 조항에 따라 도면과 착공 조건을 제공하지 않았습니다.
(2) 계약자가 약속한 날짜에 공사 선불금과 진도금을 지불하지 않아 시공이 제대로 진행되지 않았다.
(3) 엔지니어가 계약에 따라 필요한 지침과 승인을 제공하지 못해 공사가 제대로 진행되지 않습니다.
(4) 설계 변경 및 엔지니어링 수량 증가;
(5) 1 주일 이내에 계약자가 아닌 원인으로 인한 단수, 정전, 정전이 8 시간 이상 누적됩니다.
(6) 불가항력;
(7) 전용 조항 약속이나 엔지니어가 공사 기간 연장에 동의하는 기타 상황.
법적 근거:
중화인민공화국 민법전
제 803 조 계약자는 합의 된 시간 및 요구 사항에 따라 관련 정보를 제공하지 않으며, 계약자는 합의 된 시간 및 요구 사항에 따라 원자재, 장비, 장소, 자금 및 기술 정보를 제공하지 않으며, 계약자는 프로젝트 날짜를 연장할 수 있으며 가동 중지 시간, 구덩이 및 기타 손실에 대한 보상을 요구할 권리가 있습니다.
제 804 조 계약자의 원인으로 인해 공사가 중도에 중단되거나 지연되는 경우, 계약자는 손실을 보충하거나 줄이기 위한 조치를 취해야 하며, 계약자가 가동 중지, 보금자리, 역운송, 기계 설비 이전, 재료 및 부품 백로그 등으로 인한 손실과 실제 비용을 배상해야 합니다.