현재 위치 - 법률 상담 무료 플랫폼 - 컨설팅 회사 - 내부 및 외부 벽 페인트 공사 계약
내부 및 외부 벽 페인트 공사 계약
내부 및 외부 벽 코팅 건설 계약 템플릿 (5 개 선택)

현재 대중의 법률 의식이 끊임없이 강화되어 많은 경우에 계약을 빼놓을 수 없다. 계약서에 서명하면 쌍방의 동등한 지위를 균형 있게 유지할 수 있다. 그럼 흔한 계약은 어떤 게 있나요? 다음은 제가 정리한 내외벽 페인트 시공 계약서 템플릿 (정선 5 편) 입니다. 도움이 되었으면 합니다.

1 내외벽 페인트 시공 계약 (갑): _ _ _ _ _ _ _ (이하 갑)

계약자 (을측): _ _ _ _ _ _ (이하 을측)

공사의 질을 확보하고, 안전문명 건설을 확보하고, 기한 내에 하도급 시공 임무를 완수하기 위해, 쌍방은 평등하고 자발적인 원칙에 따라 협상을 거쳐 본 하도급 계약을 체결하였다.

첫째, 프로젝트 개요

1, 프로젝트 이름: 우지산시 김성가든 지구

프로젝트 위치: Wuzhishan 시 huanxi west road

3. 공사 내용 도급 범위: 외벽 페인트, 내벽 퍼티 파우더 (부분).

4, 건설 기술:

1, 외부 벽

(1) 방수층을 긁어냅니다

(2) 두 개의 외벽 퍼티를 긁다.

③ 광택

④ 채점 그리드

⑤ 외벽 수성 프라이머 플러싱.

⑥ 두 번째 외벽 수성 탑 코트를 헹구십시오.

⑦ 분할 격자 솔기 탑 코트를 헹구십시오.

2, 내벽 ① 두 내벽 퍼티, 엠보싱 광택.

둘째, 프로젝트 비용 및 계약 방법

1, 계약 금액

본 공사의 총 브러시 면적은 실제 작업면에 따라 계산한다. 외벽은 평방미터당 10.5 원, 실내면적 7 원, 실외선 (수평선) 미터당 1.5 원입니다. 갑이 서명한 설계 변경과 쌍방이 동의한 공사를 제외하고 결제가격은 조정되지 않습니다.

2, 계약 방법

시공시세에 따라 공사를 청부 맡는 것, 즉 청부 공사에 재료가 포함되지 않고 공사 기간, 품질 및 안전 문제를 보증한다.

셋째, 건설주기

1, 프로젝트의 총 기간은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다

1, 기간은 다음과 같은 경우가 아니면 순연해서는 안 됩니다

첫째, 파티 a 의 제안으로 인해 건설 도면을 수정하십시오.

저항할 수 없는 사건을 만나다

C, 정전으로 4 시간 연속 또는 일주일 동안 정전이 12 시간을 초과했습니다.

D, 비 등으로 인해. 페인트 시공에 적합하지 않다.

3. 일단 공사 기간에 영향을 미치는 상황이 제거되면 을측은 즉시 공사를 재개해야 한다.

넷. 쌍방의 책임

1, 당사자 a 의 책임

A. 시공 전에 을측에 시공 도면 및 관련 자료를 제공한다.

B, 공사 현장을 제공하다.

C, 생활 장소, 물, 전기 및 외벽 건설 프레임을 제공하십시오.

D. 파티 b 와 협력하여 지역 프로젝트와 관련된 문제를 처리하십시오.

을측의 책임

A, 시공 도면에 따라 시공하고, 자체 테스트 작업을 잘 하여 공사의 품질과 계약 기간을 확보한다.

B, 시공안전사고 예방조치의 규정에 따라 시공안전과 제 3 자의 안전을 보장한다.

C. 시공조직을 잘 하고 현장 청결을 관리 및 유지하며 쓰레기와 사용하지 않는 임시시설을 제때에 제거한다.

D. 준공일로부터 1 년 보증 기간, 시공품질문제, 을측은 무료 수리를 담당하고 있습니다. 공사 보증 기간은 1 년이다.

E, 안전 문제가 발생하면 모든 책임은 b 국이 부담한다 .....

동사 (verb 의 약자) 공사 대금의 지불과 결산

1, 매 10 일, 현장 책임자에 따르면 완성된 공사비의 최대 80% 를 지불하고, 페인트 공사가 완료된 후 2 개월 이내에 공사비의 95% 를 지불하고, 5% 를 보증금으로 1 년 동안 보증한다. 준공 검수일로부터 1 년 이내에 품질 문제가 있을 경우 을측은 스스로 무조건적인 수리를 해야 한다. 을측이 수리를 하지 못하면, 갑은 사람을 보내 수리를 할 수 있지만, 모든 수리 비용은 보증금에서 공제됩니다.

여섯째, 엔지니어링 요구 사항 및 처벌 조치

을측은 공사 인원의 수가 공사 진도의 요구를 충족시키고, 기한 내에 시공 임무를 앞당겨 완성할 것을 보증해야 한다. 확정된 진도가 예정대로 완료되지 않으면 다음과 같은 처벌을 받게 된다.

1. 각 기간이 요구 사항을 충족하지 않습니다. 해당 기간의 위약금은 1000 원입니다.

2, 총 공사 기간이 요구 사항을 충족시키지 못하고, 공사 기간당 한 기간의 벌금을 제외하고, 총 공사량의 계약단가는 20% 낮아질 것이다.

3. 을측이 기일 내에 계약을 완성하지 못하면 갑은 일방적으로 계약을 해지할 권리가 있고, 완성된 업무량은 계약단가의 60% 에 따라 결산하고, 나머지는 갑이 하도급 팀 재채용을 연기하는 보상이나 갑이 스스로 이행자를 보충하는 것으로, 단가는 계약단가의 두 배로 계산하고 을측 결제에서 공제한다.

일곱. 보험처리

공사 기간 노보 구매는 갑이 처리하고 비용은 을측이 부담한다 .....

여덟, 문서 처리

을측 인원은 공사장에서 일할 때 신분증, 가족계획 증명서 등의 증명서가 필요하다. 각 근로자는 반드시 현장에 들어온 첫날 신분증 원본을 가지고 갑 사무원에게 가서 산업재해보험을 구입하고 관련 증명서를 처리해야 한다. 그렇지 않으면 모든 안전사고는 을측이 책임진다. 을측 직원들이 안전조작 규정을 위반하고 안전생산금지령을 위반하면 안전사고는 을측이 책임진다. 기타 안전 규정은 갑을 쌍방이 체결한 노동안전협정에 따라 집행되며, 쌍방은 이의가 없다. 부속서: 노동 안전 협정 사본.

9. 을측 노동자들이 착용하는 안전모는 반드시 스스로 구입해야 한다. 구매하지 않으면, 갑은 그것을 위해 구매할 수 있고, 비용은 을측이 부담한다 .....

X. 계약 위반에 대한 책임

1. 본 계약이 발효된 후 갑을 쌍방은 본 계약에 규정된 모든 조항 (쌍방이 확인한 계약 첨부 포함) 을 이행해야 하며, 무단 변경이나 종료를 해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 위약측은 건설 내용 인건비의 10% 를 위약금으로 지급하고 그로 인한 기타 경제적 손실을 부담합니다

2. 을측이 맡은 장식공사가 감정 통과를 통과하지 못하거나 요구에 맞지 않을 경우 을측은 재작업을 해야 하며, 이에 따른 비용은 을측이 부담한다 .....

XI. 중재 및 조정

노동 쟁의와 경제 분쟁이 발생하면 쌍방은 노동부문이나 인민법원에 의해 중재하기로 동의했다.

본 계약이 체결되면 쌍방은 자각적으로 계약의무를 이행해야 하며, 번복해서는 안 된다. 본 사본은 중복하여 중복하여 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있다. 쌍방이 서명하고 도장을 찍은 후 효력이 발생하며, 공사 대금이 정산된 후 자동으로 효력을 상실한다.

파티 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b: _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

내부 및 외부 벽 페인트 건설 계약 두 파티 a: _ _ _ _ _ _ _ (이하 파티 a 라고 함)

을측: _ _ _ _ _ _ _ _ (이하 을측)

공사의 질을 확보하고 제때에 시공 임무를 완수하기 위해 계약법의 관련 규정에 따라 자발적이고 평등한 원칙에 따라 갑을 쌍방의 우호적인 협상을 거쳐 다음과 같은 계약을 체결하였다.

1. 프로젝트 위치: 쌍류현 동승진 푸현촌

둘째, 프로젝트 내용:

삼애정복빌딩 내벽 퍼티, 라텍스 페인트, 외벽 페인트 공사는 먼저 끌로 윗부분과 기타 잡동사니를 두드린 다음 시멘트, 백분, 풀로 채운 다음 퍼티 가루로 두 번 폐쇄한다. 실내외 벽면과 천장은 평평하고 매끄럽고 음양각 선이 또렷하고 곧게 펴야 한다. 계단통은 실내와 마찬가지로 흰색 라텍스 페인트 (일반 라텍스 페인트 입방이나 가시꽃 브랜드) 를 두 번 칠했다.

계약 방법: 파티 b 는 프로젝트 및 자료를 계약합니다.

넷째, 프로젝트 가격:

1. 실내 퍼티 평방 미터당 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안.

2. 계단통 지하실 라텍스 페인트는 평방미터당 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (갑이 제공) 입니다.

3. 고층 외벽 페인트는 평방미터당 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안 (라텍스 페인트는 갑이 제공한다).

4. 다층 외벽 페인트는 평방미터당 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안 (라텍스 페인트, 갑은 입방이나 가시꽃 브랜드를 제공한다).

5. 엘리베이터 홀 천장 방화 페인트 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안/제곱 (천장 균열 방지, 방화 페인트 제외).

동사 (verb 의 약자) 결제 조건:

공사 진도에 따라 매월 25 일에 공사 완료의 70%, 공사가 완료된 후 공사비의 75% 를 지급한다. 남은 금액은 준공 검수 후 2 개월 이내에 공사비의 95%, 나머지 5% 는 품질보증금으로 1 년 후 일시불로 지급됩니다.

여섯째, 프로젝트 기간:

본 프로젝트는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

일곱째, 품질 및 건설 기술 요구 사항:

1, 페인트 공사의 등급과 제품 품종은 설계 요구 사항과 국가 현행 표준의 규정을 준수해야 한다.

2. 페인트에 들어갈 때 제품 품질 증명서 (합격증) 가 있어야 하며, 업계 추천 제품과 친환경 제품을 사용해야 합니다.

3. 페인트공사의 기체 또는 기층의 수분 함량: 수기와 로션 페인트를 콘크리트와 회반죽에 바르면 수분 함량이 10% 보다 클 수 없습니다.

4. 페인트가 건조되기 전에 비, 먼지, 뜨거운 공기를 막아야 합니다.

5. 도색공사에 사용된 느끼함은 견고하고 견고해야 하며, 가루화, 껍질 벗기기, 균열해서는 안 된다. 느끼한 것은 건조한 후에 매끄럽게 갈아서 깨끗이 청소해야 한다. 외벽, 화장실 등 페인트, 페인트가 필요한 부위는 내수성 느끼함을 사용해야 한다.

6. 반드시 페인트의 작동 점도나 걸쭉함을 제어하여 시공 과정에서 흐트러지거나 브러시 무늬가 생기지 않도록 해야 하며, 시공 과정에서 임의로 희석해서는 안 된다.

7. 2 액형 또는 다액형 페인트는 사용하기 전에 제품 설명에 명시된 혼합비에 따라 배치로 혼합하여 정해진 시간 내에 다 써야 합니다. 모든 페인트는 도색 전과 도색 과정에서 충분히 저어야 한다.

8. 기계 스프레이를 사용할 때 스프레이되지 않은 부분은 오염을 방지하기 위해 덮어야 합니다.

9. 완제품이나 반제품 (사용현장에서 준비한 것 포함) 에는 제품명이 있어야 합니다.

10, 외벽 페인트는 내알칼리성 내광성 물감을 사용해야 하며, 느끼함은 말린 가루이다. 2 액형 퍼티의 혼합비는 국가 표준의 규정에 부합해야 한다.

1 1. 외부 벽 페인트 공사 세그먼트 시공시 분할, 벽의 음각 또는 수도관을 분계선으로 하여 같은 벽에 같은 페인트를 적용해야 합니다.

12. 시공 과정: 청소 → 틈 메우기 → 느끼한 것 가득 → 평평하게 닦기 → 덮개 → 연마 → 첫 번째 브러시 → 두 번째 브러시 → 검수까지.

13, 페인트가 정식으로 시공되기 전에 먼저 모형실 (시험블록) 을 건설, 감독, 시공 삼방 * * * 검수 합격한 후에야 정식으로 시공할 수 있습니다.

여덟. 갑의 책임:

갑은 정상적인 급수, 전력 공급, 조정을 제공하여 자금이 마련되어 제때에 임금을 지급해야 한다. 공사 대금이 제때에 도착하지 못하면 공사 기간 지연은 갑측이 책임진다.

아홉. 을 측의 책임:

을측 인원은 갑측의 관리에 복종하고, 시공현장 규칙과 제도를 준수하며, 자재를 훔치지 않고, 규범에 따라 공사의 품질을 보장하고, 제때에 시공 임무를 완성한다. 품질과 진도가 요구에 미치지 못하면 을측은 재작업으로 인한 모든 손실을 책임지고 그에 상응하는 벌금을 부과해야 한다.

X. 보안 책임:

관련 규정에 따르면 을측은 정기적으로 직원들에 대한 안전지식의 교육과 학습을 실시하고, 근무전 안전교편을 진지하게 진행하며, 엄격한 안전보호 조치를 취해야 한다. 을측 자신의 안전조치가 부실하다면 안전사고로 인한 모든 책임과 비용은 을측이 부담한다 (안전모와 안전벨트는 을측이 제공함). 다른 이유는 누가 규정을 위반하고 누가 책임지고, 책임의 크기에 따라 처리한다.

XI. 본 계약의 미해결 사항은 쌍방이 협의하여 해결한다.

본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 고집하며, 서명 후 효력이 발생하며, 법적 효력이 있다.

파티 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b: _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

내부 및 외부 벽 페인트 건설 계약 세 의뢰인 (이하 갑측): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

시공자 (이하 을측): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

갑을 쌍방은 평등, 자발적, 합의 원칙에 따라 을측이 갑의 집 페인트 장식 공사 (이하 공사) 를 청부 맡는 것에 대해 다음과 같은 협의를 달성했다.

프로젝트 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

프로젝트 내용: 계약 첨부 파일 1 을 참조하십시오.

위임 방법: 당사자 a 는 자료를 제공하고 당사자 b 는 업무를 보장합니다.

건설 주기:

1. 시작 날짜: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. 완료 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

총 프로젝트 비용: _ _ 10,000 바이 우 픽업 위안.

자동사 갑의 권리와 의무:

갑은 건축 자재를 스스로 구매할 책임이 있다. 구매한 재료는 국가가 규정한 관련 기준에 부합해야 하며, 재료는 반드시 협회 회원점에서 구입해야 한다. 페인트가 협회 회원의 상점에서 구입하지 않은 경우 계약이 유효하지 않을 수 있습니다.

갑이 구매한 재료는 을측이 보관해야 한다 .. 을측은 부적절한 보관으로 인한 손실에 대한 배상을 책임져야 한다.

갑은 시공 수속 (통행증 등) 을 처리해야 한다. ) 건설 직원이 사용할 수 있습니다. 시공에 필요한 물, 전기, 비계를 제공하다. 공사 기간 중 공공 부분을 임시로 사용해야 한다면 갑은 이웃과 인사해야 한다.

시공 과정에서 갑측이 시공 사업을 변경하거나 늘려야 할 때, 을측에 제때에 사실대로 통지해야 하며, 쌍방은 공사 변경서에 서명하고 비용을 협상해야 합니다.

갑은 을측의 시공인원과 협조해야 한다.

일곱. 파티 b 의 권리와 의무:

을측 시공인원은 공예 규정에 따라 엄격하게 시공해야 한다.

을측은 갑이 구매한 기타 물품에 대해 보호 조치를 취해야 한다 .....

시공 절차에 따라 감리하고, 제때에 갑 측에 감리 상황과 시공 진도를 보고하다.

을측은 제때에 프로젝트를 완성해야 한다. 불가항력으로 공사 기간이 지연되면 갑 측과 협의하여 해결해야 한다 .....

여덟, 풀뿌리 검사:

을측이 프로젝트 현장에서 기층 상황을 점검할 때, 도색 효과에 영향을 줄 수 있는 요인을 발견하면, 제때에 시정의견을 제기해야 하며, 갑측은 이를 실시해야 한다 .. 수정 후 갑을 쌍방은 서면 확인을 해야 한다. 객관적인 이유로 페인트로 바꿀 수 없는 것은 쌍방이 미리 기록하고 확인해야 한다.

아홉, 건설 및 수용 기준:

부속서 ii

X. 결제 조건:

1. 계약 체결 후 갑은 계약금 600 원을 먼저 지불합니다.

2. 을측 인원이 입장하여 시공한 지 5 일 후, 갑측은 공사 총원가의 25% 인 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 지불한다

3. 목기칠이 완성되면 갑측이 공사 총원가의 50% 인 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

4. 내벽 라텍스가 완성되면 양측은 3 일 (영업일 기준) 이내에 검수 기준에 따라 검수해야 한다. 검수 합격 후, 갑측이 공사 잔여금, 즉 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

공사가 변경되면 갑은 을측에 쌍방이 약속한 가격을 지불해야 한다.

XI. 장식 후 보증 약속:

을 측은 장식 공사의 품질 범위 내에 있는 보증 책임을 지고, 보증 기간은 공사 준공 검수 합격일로부터 2 년이다.

보증 기간 내에 을측의 부적절한 시공으로 인한 페인트 시공비는 을측이 책임진다 .....

보증 내용은 수리 형식으로 되어 있습니다. 그리고 코팅 품질에만 책임을 지고 다른 연대 책임은 지지 않는다.

보증 기간 동안 을측은 통지를 받은 후 보증 범위에 속한다는 것을 확인하고 5 일 (영업일 기준) 이내에 사람을 보내 수리한다.

보증 기간 동안 갑의 부적절한 사용, 비장식 외력 또는 불가항력 요인 (자연 노화, 구조적 퇴화, 온도차 수축, 탄화수축 등) 으로 인한 결과입니다. ) 무상수리 대상이 아닙니다. 을측이 수리를 한다면 갑이 수리하는 재료와 인건비를 책임진다.

열두. 계약 위반에 대한 책임:

계약이 발효된 후 제멋대로 계약을 해지한 당사자는 상대방에게 총 계약 금액의 10% 를 위약금으로 지불해야 한다.

정당한 사유가 없다면, 갑측이 기한 내에 지불하지 못하고, 을측의 독촉을 거쳐 아직 지불하지 않았고, 을측은 시공을 중단할 권리가 있으며, 그로 인한 결과는 갑측이 부담한다 .....

갑이 계약규정에 따라 지불하지 않았거나 갑의 사유로 완공이 지연되는 경우, 기한을 하루 넘길 때마다 을측에 본 계약공사 가격의1‰을 지불해야 합니다.

을측이 계약기간에 따라 공사를 완성할 수 없거나 시공 품질이 요구에 미치지 못하면 을측은 반드시 재작업하고 수리해야 한다. 재작업으로 공사 기간이 지연되어 하루 연착될 때마다 을 측은 본 계약공사비의1을 갑에게 지급합니다.

열세 살. 분쟁 해결: 쌍방의 우호적인 협상. 협상이 실패하면 을 측이 소재한 인민법원에 의해 판결될 수 있다.

열네. 계약 유효기간: 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방은 각각 한 부씩 보유한다. 쌍방의 서명날인 후 효력이 발생하며, 보충 계약은 동등한 법적 효력이 있다.

파티 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b: _ _ _ _ _ _

주민등록번호: _ _ _ _ _ _ _ 대표: _ _ _ _ _ _

연락처: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 연락처: _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

내외벽 페인트 시공 계약 4 갑: _ _ _ _ _ _ _ _ _

을측: _ _ _ _ _ _ _ _

약속한 건설 공사를 순조롭게 완성하기 위해, 계약자와 계약자의 상호 권리와 의무를 명확히 하고, 관련 법규에 따라 공사의 실제 상황과 연계하여 갑을 쌍방이 반복적으로 협의하여 다음과 같은 계약 조항을 달성했다.

첫째, 프로젝트 이름과 위치:

프로젝트 위치:

프로젝트명: 화신시멘트 (귀귀) 유한공사 재료 예비 부품 창고 지붕 커버, 예비 부품 재료 창고 벽 페인트, 클링커 컨베이어 아래 벽 외벽 페인트, 시멘트 공장 담장 외벽 페인트, 행정층 외벽 페인트 등.

둘째, 프로젝트 노동 계약의 내용과 범위:

계약 내용: 기층, 외벽 페인트, 비계, 부지 청소 등.

셋째, 계약 방법 및 프로젝트 결제: 계약자 패키지.

결제 가격: 을측 노무 및 재료, 외벽페인트 16.5 원 /m2 (세금 제외).

넷째, 건설 기간 요구 사항:

을측은 반드시 갑의 합리적인 공사 진도에 따라 시공을 조직해야 한다.

다섯째, 프로젝트 품질:

청부 공사가 건축 설치 공사 규범과 품질 평가 기준에 부합되게 하다. 각 공정의 겹침은 반드시 갑측 기술자나 프로젝트 관리자가 합격한 후에야 다음 공정에 들어갈 수 있다. 공사 후, 가죽, 빈 드럼은 즉시 무조건 재작업하여 처리해야 한다.

여섯째, 프로젝트 가격 지불:

갑은 월 진도에 따라 을측에 완료된 공사의 70% 의 진도금을 지불하고, 공사가 완공된 후 한 달 이내에 계약금액의 95% 를 지급한다. 나머지 5% 는 품질 보증금으로 공사는 검수 합격일로부터 1 년 이내에 일시불로 지불하고 품질 문제는 없다. (참고: 산발적 인 소규모 프로젝트는 보증 대상이 아닙니다)

일곱. 쌍방의 의무:

(1) 갑측이 책임지고 있습니다.

1. 건설용수, 전기 사용공사장 소개.

2. 현장 기술 교부와 품질 추적 검사를 책임지고, 문제가 있는 정류 상황을 제때에 지적한다.

(b) b 국은 다음을 책임진다:

1, 갑의 품질 요구 사항, 공사 기간 요구 사항 및 기술 요구 사항에 따라.

2, 파티 a 의 안전 요구 사항, 문명 건설에 따라. 을 측의 원인으로 인한 인위적인 품질 안전 사고로 인한 비용은 을 측이 부담하고, 갑 측은 책임을 지지 않는다.

3. 갑의 지도자와 지휘에 복종하고 갑의 관련 규칙과 제도를 준수한다 .....

여덟. 계약 위반에 대한 책임:

1. 프로젝트부 시공 진도에 따라 완료되지 않은 경우 하루 지연될 때마다 벌금 계약 총액의 3 ‰입니다.

2. 을측이 장내에서 싸우고, 도둑질하고, 도박을 한다면, 줄거리에 따라 경중을 보고 그 중 한 명에게 50 ~ 200 위안의 벌금을 물게 된다.

3. 을측이 갑의 동의 없이 공사를 다른 사람에게 하청할 경우 갑측은 계약을 해지하고 민사책임을 추궁할 권리가 있다. 만약 책임이 갑이 초래한 것이라면 갑이 책임진다.

4. 을측이 인위적인 이유로 갑측 완제품이나 반제품이 파손되면 상황에 따라 벌금 (100- 10000 원) 을 부과한다.

5. 만약 갑측이 이유 없이 을측 재료나 완제품을 손상시킨다면, 가격을 배상해야 한다.

6. 공사가 준공된 후 검수 기준에 미치지 못하면 을측은 무조건 재작업하고 재작업 손실을 감수해야 한다.

Ix. 안전 책임:

1. 을측은 수시로 갑방과 주재공장 안전검사원의 감독검사를 받고, 갑측 지도자의 안배에 복종하고, 필요한 안전보호조치를 취하여 사고의 숨겨진 위험을 없애야 한다.

2. 을측은 반드시 현장에 전임 안전원을 설치해야 하며, 현장 시공안전을 책임져야 하며, 안전사고가 발생해서는 안 된다. 을측이 안전조작 규정을 위반하거나 자신의 마비 소홀로 인해 안전사고가 발생하는 경우 을측이 책임진다.

X. 본 계약은 중복하여 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다. 미완의 일은 쌍방이 협상하여 해결한다. 준공 검수와 청산 후 본 계약은 무효이다.

파티 a (인감): _ _ _ _ _ _ _ 파티 b (서명): _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

내외벽 페인트 시공 계약 5 갑: _ _ _ _ _ _ _ _

을측: _ _ _ _ _ _ _ _

중화인민공화국 계약법 및 관련 법규에 따라 을측은 호루 내벽 및 천장 페인트의 시공을 맡는다. 갑측 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 쌍방은 우호적인 협상을 통해 본 계약을 체결했다.

제 1 조: 프로젝트 개요

1. 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. 작업 범위: 갑의 요구에 따라 내벽 페인트의 샘플 제작, 자재 공급 및 시공, 검수 및 유지 관리를 담당합니다.

계약 방법: 계약자의 재료 패키지 수락 합격;

4. 품질 등급: 관련 규범에 따라 검수하고, 을측은 모든 프로젝트가 국가 검수 기준의 합격등급에 도달하겠다고 약속했다.

제 2 조: 건설 기간

본 계약 공사는 건축 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을측의 공사 기간은 장식 공사의 전반적인 진도에 영향을 주어서는 안 된다. 공사가 계약 기한에 따라 완공될 수 없다면 을측은 위약 책임을 져야 한다. 을측은 20xx 년 5 월 30 일까지 자료를 제출해야 합니다.

제 3 조: 계약 가격

한도 종합 패키지 단가 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (위안/ԯ), 참고:

(1) 종합 도급 단가에는 을측이 발생한 모든 비용 (예: 재료비, 인건비, 기계비, 선반 사용료 등) 이 포함됩니다.

(2) 을측은 시공 도서에 따라 시공하고 실제 건축 면적에 따라 공사량을 계산하고 계약서에 명시된 종합 도급 단가에 따라 결산한다.

제 4 조: 지불 방법

1. 갑은 을측이 공사를 완성하는 _ _ _ _ _ _ _ _ _% 을 지불하고, 을측이 해당 공사 세그먼트의 시공을 완료하고 갑의 검수에 합격한 후, 그 공사 세그먼트 계약의 총가격의 _ _ _ _ _ _ _ _% 를 지급한다

제 5 조: 프로젝트 품질

65438+

2. 을측은 반드시 모델 및 국가 및 지방건축공사 규범과 표준의 요구에 따라 시공하고 갑측 현장 대표의 감독을 받아야 한다. 품질 기준은 2 층과 같다. _ _ _ _ _. 구매한 재료는 갑의 검사 확인을 거친 후에야 시공에 사용할 수 있으며, 만약 요구에 부합되지 않으면 을측은 시공현장을 운송하고 재구매할 책임이 있다. 느끼한 층이나 페인트층에 균열, 껍질, 변색, 범수, 유류 등의 품질 문제가 나타나면 을측은 갑의 요구에 따라 수리를 해야 합격할 때까지 해야 한다.

제 6 조: 당사자 a 와 b 의 업무

1, 당사자 a 가 일합니다. 갑은 본 공사와 관련된 시공 요구를 제공하고 색호를 확정해야 한다. 을측 공사에 물과 전기를 공급하다. 재료는 현장에 놓을 수 있다. 주요 시공사 간의 관계와 공사 과정의 전반적인 진도를 조율하는 데 협조하다. 갑측 현장 대표는 을측 시공공사를 감독하고, 갑측은 불합격한 공사 (공정) 를 재작업하거나 휴업하도록 명령할 권리가 있어, 이로 인한 경제적 손실은 을측이 부담한다 .....

2. 을일: 시공과정에서 을측은 안전생산과 문명건설을 확보하고 안전사고를 근절해야 한다. 을측은 사고로 인한 모든 책임과 그에 따른 비용을 부담해야 한다. 공사의 품질이 계약 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 무상 수리 또는 재작업을 책임져야 한다. 준공 공사가 갑에게 배달되기 전에 을측은 준공 공사의 완제품 보호를 책임져야 하며, 이 기간 동안 손상이 있을 경우 을측은 수리해야 합니다. 을측의 건축 재료는 갑이 지정한 구역에 쌓아야 하며, 판간 요구에 따라 시공해야 한다. 현장의 다양한 수평 및 수직 운송 및 선반 건설을 담당합니다. 재료의 저장.

파티 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b: _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다