공사 계약 1
고용주 (이하 "당사자 a"):
건설 단위 (이하 을측):
갑을 쌍방은 협상을 거쳐 갑 측이 을 측에 건설 _ _ _ _ _ _ 녹화공사를 의뢰하여 다음과 같은 협의를 체결하였다.
첫째, 프로젝트 개요
1. 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ 녹화 공사.
2. 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _.
3. 건설 범위: 녹화 면적 _ _ _ 평방 미터 (녹화 설계도 참조). 위 공사는 쌍방이 공동으로 검토한 도면 요구 사항과 첨부된 예산 요약 테이블에 나열된 프로젝트, 사양, 주석, 수량 및 요구 사항에 따라 시공됩니다.
둘째, 건설주기
1. 시작일: 본 프로젝트 기간은 * * * 일에서 * * 일까지입니다.
2. 시공기간 동안 단수 정전 호우 폭우 등 상황이나 갑의 서면 확인을 거쳐 공사 기간이 순연될 수 있습니다.
3. 만약 갑측이 시공장을 제때에 넘기지 못하면 공사 기간은 순연될 것이다.
셋째, 프로젝트 계약 가격
협상을 거쳐 본 계약의 총 계약 가격은 인민폐 위안이다. 공사 중 갑이 변경으로 공사를 늘려야 한다면 실제 상황에 따라 결산한다.
넷째, 건설 모드
1. 을측은 녹화 공사의 재료를 청부 포장하고 포장해야 한다. 패키지 품질, 패키지 수용, 패키지 안전, 패키지 기간, 패키지 문명 건설.
2. 시공기간 중 을측 시공용수용전기는 갑측이 책임진다.
다섯째, 공사 대금 지불 방법
1. 본 계약이 체결된 지 3 일 이내에 갑은 을측에 계약가격의 30% 계약금, 즉 인민폐 만원을 지불해야 한다. 을측은 대금을 받은 다음 날 인원이 입장하여 시공하도록 배정할 것이다.
2. 공사가 완공된 후 갑은 3 일 이내에 을측에 공사 계약가격의 60%, 즉 인민폐 1 만원을 지급한다.
3. 준공 검수 후 한 달 이내에 을측에 본 공사 계약가격의 65,438+00%, 즉 인민폐 만원을 지급합니다.
4. 프로젝트에 필요한 세금은 이미 공사비에 포함되어 있어 을측이 지불한다 .....
여섯째, 프로젝트 품질 요구 사항
1. 을측은 반드시 갑이 승인한 설계도면의 내용과 요구 사항 및 관련 조경공사 규범에 따라 시공해야 한다.
2. 시공과정에서 을측은 반드시 갑측의 감독과 관리에 복종해야 한다. 을측이 시공도면 요구와 조작규범을 위반한 곳이 있는 것을 발견하면 갑측은 재작업 및 수정을 제안하고 요구할 권리가 있다. 그 휴업과 재작업으로 인한 모든 경제적 손실은 을측이 부담한다 .....
일곱째, 공사 준공 검수 결산
을 측은 준공 후 3 일 이내에 갑 측에 통지해야 하며, 갑 측은 통지를 받은 후 5 일 이내에 검수를 조직해야 하며, 검수 후 5 일 이내에 설계 시공 도서와 계약에 따라 합격 인가를 주거나 시정 의견을 제출해야 한다. 검수 합격 후 갑은 계약 및 추가공사 비자 명세서에 따라 결제하고 30 일 (영업일 기준) 이내에 결제를 완료합니다.
여덟. 위약의 책임을 연기하다
을측은 반드시 공사 기간 내에 품질과 수량, 기한 내에 공사를 완성해야 한다. 공사가 연기되어 하루에 200 위안의 벌금을 부과한다. 갑의 책임이나 불가항력으로 인해 공사가 연기될 경우 을측은 서면 요구를 해야 하며, 갑은 3 일 이내에 서면 확인기간을 연장할 수 있어야 합니다. 만약 갑이 계약대로 지불하지 않고 3 일 기한이 지난 경우, 을측은 공사를 중단하거나 폐쇄할 권리가 있으며, 갑측은 이로 인한 공사 기간 지연과 경제적 손실을 책임져야 합니다.
아홉. 보증 기간
1. 을측은 시공 도면에 따라 품질, 수량, 기한 내에, 안전하게 시공 임무를 완수해야 합니다. 준공 검수 후 3 개월 동안 녹화재배 유지 기간을 위해 유지 보수 기간 내에 발생하는 품질 문제는 을측이 책임진다.
2. 시공기간 중 을측은 반드시 안전생산예방업무를 잘 하고, 각종 안전조치를 실시하고, 시공안전을 확보하고, 안전시공책임을 지고, 교육시공인원에게 규율과 법을 준수하도록 교육해야 한다.
3. 갑측은 착공 3 일 전 을측에 시공장소 (3 방향 1 평의 요구 사항을 충족해야 함), 시공범위 내 수력발전 위치, 측정기준선과 수평점 위치, 시공장소 내륙하관망도를 제공할 책임이 있다. 만약 갑이 제때에 시공장을 제공하지 못한다면, 을측은 공사 기간을 순연할 권리가 있다.
4. 갑방은 공사장과 공사장 간의 관계를 조율하여 을측의 공사 진도를 보증한다 .....
5. 공사가 끝난 후 을측은 공사 범위 내 쓰레기를 치우고 퇴근 후 현장을 청소할 책임이 있다.
X. 계약의 발효 및 해지
본 계약은 쌍방 대표가 서명하고 날인한 후에 효력이 발생한다. 공사 보증 기간이 다 찼고, 갑이 대금을 청산한 후 본 계약은 종결되었다.
XI. 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 갑을 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있으며, 동등한 법적 효력을 가지고 있다.
계약 이행 중 미흡한 일은 가능한 한 협상하여 해결해야 한다. 관련 협의는 회부할 수 있고, 회부된 협의는 본 계약과 동등한 법적 효력을 가지고 있다.
갑측 대표: _ _ _ _ _ _ _
서명 날짜: _ _ _ _ _ _ _
을측 대표: _ _ _ _ _ _ _
서명 날짜: _ _ _ _ _ _ _
공사 계약 2
고용주: (이하 "당사자 a" 라고 함)
계약자: (이하 "파티 b" 라고 함)
중화인민공화국 계약법 및 관련 법규에 따르면 공사가 순조롭게 진행될 수 있도록 갑을 쌍방은 동등한 자발성과 협상을 바탕으로 우호적인 협상을 거쳐 본 계약 (첨부 및 모든 보충 계약 포함) 을 체결하여 공동으로 준수한다.
제 1 조 프로젝트 개요
1..1프로젝트 이름:.
1.2 프로젝트 위치:.
1.3 엔지니어링 내용 및 관행 (참조: 엔지니어링 예산 견적서 및 시공 도서).
1.4 엔지니어링 계약 방법: 양 당사자는 다음과 같은 _ _ _ _ _ 가지 계약 방법을 채택하기로 합의했습니다.
(1) 을측은 노무와 자료를 청부 맡았다.
(2) 을 측은 일부 재료를 청부 맡고, 갑 측은 일부 재료를 제공한다 (자세한 내용은 갑 인테리어 재료 상세 및 을 측이 인테리어 재료 상세 정보를 제공하는 것을 참조하십시오).
(3) 을측 청부 및 갑측 청부 (갑측이 제공한 인테리어 재료 목록 참조).
1.5 기간은 _ _ _ _ 달력 일, 시작일은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 월 일
1.6 계약가격: 본 계약공사비용은 공사 예산견적서를 참조하십시오. 공사 중에 증감 항목이 있으면 쌍방이 협의하여 확인 후 증감 비용을 서명한다.
제 2 조 시공 도면
양 당사자는 건설 도면이 다음과 같이 제공된다는 데 동의합니다.
(1) 갑은 시공 도면을 한 양식에 두 부, 갑당 한 부, 을측 한 부 (인테리어 공사 설계도 참조) 를 설계하고 제공한다.
(2) 갑은 을측에 시공도면을 한 양식에 두 부, 갑당 한 부, 을측 한 부 (장식공사 설계도 참조) 를 의뢰하여 설계비는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 3 조 당사자 a 의 의무
3. 1 착공 전 _ _ _ _ 일, 을측 입장 시공을 위한 조건을 마련하다. 포함: 시공에 영향을 주지 않는 원칙에 따라 실내 가구와 가구를 철거하거나 쌓고, 이동하기 어려운 실내 가구와 가구를 가린다. 갑이 필요한 보호 조치를 취하지 못해 가구와 가구의 손실을 초래하면 갑은 이에 대해 책임을 져야 한다.
3.2 시공과 관련된 신청, 승인 등의 수속을 책임지고 부동산 관리처 및 승인에 대한 모든 비용을 지불한다.
3.3 건설에 필요한 물과 전기를 제공 할 책임이있다.
3.4 을 측과 이웃 및 부동산 관리 사무실 간의 관계 조정을 책임진다.
3.5 실내 하중 구조를 제거 할 수 없습니다. 원래 건물의 무부하 구조 또는 장비 파이프를 철거해야 하는 경우 해당 부서에 해당 승인 절차를 밟아야 합니다.
3.6 공사 기간 동안 갑은 여전히 부분적으로 부지를 사용하고 공사 현장의 치안과 소방을 책임져야 한다.
3.7 공사 품질 및 시공 진도의 검사와 감독에 참여하고 검수, 변경 등록 수속 등을 처리하고 자재 출입과 준공 검수를 담당한다.
3.8 정시, 품질, 보증은 시공용 자가구매재료를 제공한다.
제 4 조 을측의 의무
4. 1 을 을측 현장 감독으로 임명하여 본 계약의 이행을 책임진다. 요구에 따라 시공을 조직하고, 품질을 보장하고, 기한 내에 시공 임무를 완수하고, 을측이 책임지는 모든 일을 처리하고 해결하다.
4.2 공사 중 안전 문명 시공 운영 규범, 소방안전규정, 시공규범 및 품질기준을 엄격히 집행하여 기한 내에 공사를 완성하였다.
4.3 시공 현장 관리 관련 규정을 엄격히 집행하고, 설계도나 지시에 따라 안전문명 시공을 엄격히 실시하며, 각종 품질 검사와 시공 기록을 잘 작성하였다.
4.4 실내 가구 보호, 실내 상하수관의 원활한 흐름을 보장하기 위해 제자리에 진열되어 있습니다.
4.5 공사 현장의 청결을 보장하고 공사가 완료된 후 공사 현장의 청결을 책임진다.
4.6 공사가 완공되기 전에 현장의 모든 시설과 완제품을 보호할 책임이 있다.
제 5 조 공사 변경
공사와 시공 방법을 변경해야 할 경우 쌍방이 합의하고, 쌍방이 서명하고 확인하며, 관련 공사 원가와 공사 기간을 동시에 조정합니다 (장식공사 증감 목록 참조).
제 6 조 자료의 제공
6. 1 갑이 제공한 재료 설비 (갑이 제공한 인테리어 재료 목록 참조) 는 시설 요구 사항을 충족해야 하며, 품질 문제나 규격 차이로 인한 공사 손실은 갑측이 책임진다. 갑은 재료가 공사 현장에 도착하기 전에 을측에 통지하고, 쌍방이 검수하고 인수인계 수속을 밟는다. 검수 후 을 측은 보관을 책임져야 한다.
6.2 을 측이 제공한 재료와 설비 (을 측이 제공한 인테리어 재료 목록 참조) 에 대해서는 을 측이 공사 현장에 도착하기 전에 갑 측에 통지하고 갑 측의 검사를 받아야 한다. 품질이 요구 사항이나 규격에 맞지 않으면 사용을 금지해야 한다. 이미 사용했다면, 프로젝트에 초래된 손실은 을측이 책임진다.
제 7 조 공사 기간이 지연되다
7. 1 다음과 같은 이유로 완공일이 지연되고, 갑의 확인을 받은 후 공사 기간은 그에 따라 순연된다.
(1) 수량 변경 및 설계 변경
(2) 불가항력;
(3) a 국은 공사 기간이 순연되는 기타 상황에 동의한다.
7.2 만약 갑이 약속대로 책임져야 할 일을 완성하지 못해 공사 기간에 영향을 미친다면 공사 기간은 순연된다. 갑이 제공한 불합격 재료와 설비가 공사의 질에 영향을 미치기 때문에, 재작업 비용은 갑이 부담하고 공사 기간은 순연한다.
7.3 만약 갑이 공사 대금을 기한 내에 지불할 수 없다면, 계약 기간은 그에 따라 순연된다.
7.4 을 측이 기한 내에 착공하지 못하거나 이유 없이 중도에 휴업하지 못해 공사 기간에 영향을 미치기 때문에 공사 기간은 순연되지 않는다. 을측의 원인으로 공사 품질에 문제가 생기면, 재작업 비용은 을측이 부담하고, 공사 기간은 순조롭게 진행되지 않는다.
제 8 조 공사 대금 지불 방식
8. 1 계약이 발효된 후, 갑측은 다음 조항의 약속에 따라 을측에 직접 공사비를 지불해야 한다.
첫 번째: 본 계약을 체결할 때 갑은 을측 견적에서 확정된 총액 (공사대금총액과 추가품목 금액 포함) 의% 인 인민폐를 지급합니다.
둘째: 목공이 입장하면 갑은 을측 제시가격에 확정된 총액 (총 공사량 및 추가공사 수량 포함) 의% 인 인민폐를 지급한다.
세 번째로 갑이 을측에 제시가격에 확정된 총액 (항목 총액 및 추가 품목 금액 포함) 의% 인 인민폐를 지급한다.
네 번째: 공사가 완공되고 준공 검수를 통과한 후 갑 측이 을 측에 총 공사 금액 및 추가공사 금액을 포함한 총 금액의 5% 인 인민폐를 지급합니다.
8.2 공사 검수 후 을측은 갑측에 공사 결산을 제출하고 관련 자료를 갑에게 보냈다. 만약 갑이 정보를 받은 후 이견이 없다면 동의로 간주된다. 쌍방은 공사 결산표를 작성하고 서명하고, 갑은 서명할 때 을측과 공사 잔금을 청산한다.
8.3 모든 공사대금이 정산된 후 을측은 갑측에 정식 통일영수증을 발행해야 한다 .. 갑은 공사비를 지불하고 을측 재무부에서 발행한 영수증을 기준으로 하고, 재정전용장을 찍어야 한다.
8.4 본 공사 검수 합격 후 보증 기간은 쌍방이 서명한 날부터 65438+2 월입니다.
제 9 조 양 당사자의 책임 및 기간 지연 처리
9. 1 갑의 원인으로 공사 기간이 지연되고, 손실은 갑이 책임지고, 공사 기간은 순연된다.
(1) 수력 공급을 제공할 수 없습니다.
(2) 하루 8 시간 이상 근무시간 (초과근무 포함) 은 보장할 수 없습니다.
(3) 제 시간에 자체 구매 재료 및 장비를 제공하지 못함.
(4) 공사 대금을 기한 내에 지불하지 않아 정상 시공에 영향을 미친다.
(5) 당사자 a 의 이유로 설계를 변경하고 건설 프로젝트를 증가시킨다.
(6) 공사 기간이 순연되는 다른 상황에 동의한다.
(7) 기한 초과 검수 또는 무리하게 검수를 미루는 것;
(8) 갑측의 책임으로 공사 기간이 지연되는 기타 상황.
9.2 다음과 같은 이유로 공사 기간이 지연되어 공사 기간이 지연되지 않습니다.
(1) 을측이 예정대로 착공하지 않거나 중도에 이유 없이 휴업하여 공사 기간에 영향을 미치기 때문에 공사 기간은 순연되지 않습니다.
(2) 공사 품질 문제로 인한 재작업 비용은 을측이 부담하고 공사 기간은 순조롭게 진행되지 않는다.
(3) 시공중 안전조작규범 위반으로 인한 인신상해는 을측이 책임진다.
(4) 을측 시공으로 갑측의 물품이 파손된 경우 을측은 수리하거나 배상해야 한다.
(5) 을측이 부동산 관리 규정 위반으로 인한 손실은 을측이 부담한다 .....
(6) 을측의 원인으로 공사 품질이 쌍방이 합의한 품질 기준에 미치지 못하고 을측이 수리를 책임지고 공사 기간이 순조롭게 진행되지 않는다.
9.3 계약 당사자가 계약을 이행하지 않거나 이행이 계약 규정을 준수하지 않을 경우, 책임 당사자는 책임을 지고 상대방의 경제적 손실을 배상해야 합니다.
9.4 갑이 앞당겨 사용하거나 검수 수속을 하지 않고 공사완제품을 무단으로 사용함으로 인한 손실은 갑측이 책임진다.
9.5 일방의 원인으로 인해 계약을 계속 이행할 수 없는 경우, 상대방은 제때에 상대방에게 통지하고 계약 해지 수속을 밟아야 하며, 책임측은 상대방의 상응하는 경제적 손실을 배상해야 한다.
9.6 갑이 공사 대금을 기한 내에 지불할 수 없다면, 기한이 하루 지날 때마다 상대방에게 위안화의 위약금을 지불해야 한다.
9.5 을 측의 원인으로 공사 기간이 지연되는 경우, 하루 지연될 때마다 을 측은 상대방에게 위약금 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 원을 지불해야 한다.
제 10 조 설계, 시공 및 수락 계약
10. 1 을측 디자이너가 완성한 시공 도서는 반드시 약속시간 내에 갑측과 심사를 진행해야 하며, 갑측이 서명을 확인한 후에야 을측이 공사를 시작할 수 있다.
10.2 을측은 반드시 갑이 승인한 도면에 따라 시공 (설치) 해야 한다 .....
10.3 시공 과정에서 갑이 도면 변경, 시공 중지 또는 증감 프로젝트를 제기한 경우 을측에 서면으로 통보해 시공이나 증감 프로젝트를 중단한 이유, 프로젝트 장소, 시간, 재료 등을 설명해야 한다. 변경 요구에 따라 을측은 가능한 한 빨리 갑측에 변경을 위해 취한 조치 목록과 조업 중단 등으로 인한 비용 증감, 공사 기간 지연, 자재 소비 및 비용 손실을 제출하고 갑측에 보고해야 한다 .. 갑은 보고를 받은 후 이틀 이내에 답변을 서명하거나 협상을 해야 한다.
10.4 은폐공사 검수 전에 을측은 갑측에 현장에 가서 검수하라고 통지해야 하며, 검수 기간은 이틀이다. 만약 갑이 제때에 검수하지 못하면 을측은 자체 검사 후 은폐기록을 사실대로 채울 수 있고, 갑측은 을측의 자체 검사 결과를 인정해야 한다 .....
10.5 공사가 완료된 후 을측은 갑측에 검수를 통지해야 한다. 갑은 통지를 받은 후 모레 내에 화물을 검수하고 인수인계 수속을 밟아야 한다. 만약 갑이 상술한 규정 시간 내에 검수하지 못한다면, 제때에 을측에 서면으로 통지하고 검수 날짜를 별도로 확정해야 합니다. 그렇지 않으면 갑이 이미 검수를 통과한 것으로 간주해야 합니다. 검수 날짜를 별도로 정하면 갑은 완공일을 인정하고 을측의 보관비 및 관련 비용을 부담해야 한다.
10.6 쌍방이 검수 수속을 하지 않은 경우 갑은 입주할 수 없습니다. 만약 갑이 무단으로 입주하면 합격으로 간주되고, 이로 인한 손실은 갑이 부담한다 .....
제 11 조 공사 예산 견적서, 시공 도면 및 기타 쌍방의 협의를 거쳐 확정된 문건은 본 계약의 첨부로서 본 계약과 동등한 법적 효력을 가지고 있다.
제 12 조 계약 분쟁 해결
본 계약 이행으로 인한 논란으로 쌍방은 협의하여 해결해야 한다. 동관 인테리어 협회에서 조정할 수도 있습니다. 협상이나 중재가 실패하면 법에 따라 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
제 13 조 보충 조항
13. 1 본 계약에 미결 사항이 있을 경우 쌍방은 우호적이고 호혜적인 원칙에 따라 협의하여 해결해야 한다. 협상을 거쳐 보충 협의에 서명할 경우, 보충 협의는 본 계약과 동등한 법적 효력을 가진다.
13.2 본 계약이 체결된 후 공사는 하청할 수 없습니다.
13.3 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다. 본 계약은 쌍방이 서명하고 공인이나 계약 전용장을 첨부한 후 효력이 발생하며, 이행이 완료되면 자동으로 종료됩니다.
13.4 본 계약의 부속서는 본 계약의 불가분의 일부이며 본 계약과 동등한 법적 효력을 가집니다.
파티 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (서명) 파티 b: 동관시 _ _ _ 장식 엔지니어링 주식 회사 (도장)
법정 대리인: 법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
주소: 주소: _ _ 타운 _ _ 도로
전화: 전화: _ _ _ _
공사 건설 계약 3
고객 (당사자 a):
계약자 (을):
엔지니어링 프로젝트:
갑을 쌍방의 우호적인 협상을 거쳐 갑은 을측에 거실 인테리어를 의뢰하기로 결정했다. 프로젝트의 원활한 진행을 보장하기 위해 * * * 이 공동으로 준수할 수 있도록 관련 국가 법률 및 규정에 따라 본 계약 (첨부 파일 및 모든 보충 계약 포함) 에 특별히 서명합니다.
제 1 조: 프로젝트 개요
1. 프로젝트 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 룸 사양:
합계: 건축 면적은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 평방 미터입니다.
3. 시공 내용: 첨부 (1) "가장시공 내용 목록 및 시공 도면" 을 참조하십시오.
4. 프로젝트 시작 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 프로젝트 완료 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
총 품목 일수: _ _ _ _ _ _ _
제 2 조: 공사 가격
엔지니어링 가격 (대문자) 은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안 (대문자) 입니다
제 3 조: 품질 요구 사항
1. 공사에 사용된 주요 재료의 품종, 규격, 명칭은 쌍방이 승인해야 한다. 자세한 내용은 부록 (3) "가정 장식 공사 재료 결산 목록" 을 참조하십시오.
2. 본 공사의 검수 기준에 대하여 쌍방은 저장성 지방기준' 주택장식 검수 기준' 을 참조하기로 동의했다.
3. 시공과정에서 갑측이 특수시공사업이나 특수품질요구가 있는 경우, 쌍방은 증가된 비용에 대해 확인과 보충계약을 체결해야 합니다.
제 4 조: 지불 방법
1. 계약 체결 후 갑측은 100% 공사비와 50% 공사비를 지불합니다. 공사 기간이 절반 이상 (년, 월, 일) 진행되면 갑측은 두 번째로 공사비의 40% 를 지급한다. 나머지 10% 는 공사 준공 검수 후 갑측에 지급됩니다. (참고: 건설 비용에는 인건비가 포함됩니다)
갑이 공사 가격을 청산하고 을측은 통일송장을 발행하고, 갑에게 인계를 처리하고, 장식공사 보증카드를 발급한다.
갑측이 기한 내에 지불하지 못한 것은 위약에 속하며 을측은 공사를 중지할 권리가 있다. 검수 후 공사 가격이 정산되지 않아 사용할 수 없습니다.
2. 공사 중 공사 증감이나 변경이 필요한 경우 쌍방은 보충 계약을 체결해야 하며, 을측은 공사 변경 주문을 발행하고 공사 현장 책임자에게 통지해야 한다. 품목 가격을 증감하여 현장의 온도를 낮추다.
3. 만약 갑이 본 계약서에 규정된 기한 내에 공사 가격을 미리 지불하지 못하면, 1 일마다 을측에 공사 가격의 1% 를 지불해야 한다.
4. 만약 갑이 거실로 인테리어하여 은행에 저당잡히면 담보증서 및 관련 서류 (사본) 를 을측에 넘겨야 한다 .....
제 5 조: 계약 위반에 대한 책임
계약이 발효된 후, 계약 이행 기간 동안 제멋대로 계약을 해지한 당사자는 상대방에게 계약 총액의 5% 를 위약금으로 지불해야 한다. 계약 무단 해지로 상대방에게 초래된 실제 손실이 위약금을 초과하는 경우 배상해야 한다.
제 6 조: 계약 변경 및 해지
1. 본 계약은 쌍방의 서명을 거쳐 발효된 후 쌍방은 반드시 엄격히 준수해야 한다. 어느 쪽이든 계약 내용을 변경해야 한다면 쌍방이 합의한 후에 보충 협의에 서명해야 한다. 계약을 해지해야 할 경우, 계약 해지를 제출한 당사자는 서면으로 제출해야 하며, 총 계약 가격의 65,438+00% 에 따라 위약금을 지불하고 종결 수속을 밟아야 합니다.
2. 시공과정에서 어느 한쪽이 계약 해지를 제안하면 서면으로 상대방에게 제기해야 하며, 쌍방이 청산 수속을 처리하고 계약 해지계약을 체결하기로 동의한 후 본 계약은 종결로 간주된다.
제 7 조: 계약 발효
1. 본 계약은 쌍방이 도장을 찍어서 서명한 후 효력이 발생한다.
2. 본 계약은 한 양식에 두 부씩 이루어지며, 쌍방과 증인 부서는 각각 한 부씩 보유한다.
파티 a (소유자): (서명) 파티 b: (서명)
전화: 전화:
서명 날짜:
공사 계약 4
갑측:
파티 b:
갑은 2 층, 1 층 약 제곱미터, 2 층 약 제곱미터, 을측이 도급한다 .. 쌍방은 호혜평등, 성실신용의 원칙에 따라 프로젝트의 안전, 질, 효율성, 저소비를 보장하고, 협의를 거쳐 본 협의에 서명하여 공동으로 준수하기로 동의했다.
첫째, 계약 방식
무청부 재료의 도급 방식을 취하다.
갑은 붉은 벽돌, 강 모래, 돌, 석회, 시멘트, 강재, 수도관, 하수관, 못, 전선, 수력 등 건축에 필요한 재료를 제공한다.
을측은 노무, 시공 기술, 시공 도구 및 모든 생산과 생활용품을 제공해야 한다.
둘째, 건설 프로젝트
을측은 설계도면 또는 갑이 제시한 요구에 따라 시공해야 한다 .. 갑의 주체 건축 공사 건물 (벽, 보, 기둥, 계단, 바닥, 템플릿 설치, 템플릿 철거, 철근, 현장 콘크리트와 바닥 및 앞 계단 콘크리트 쿠션 포함) 인테리어 페인트칠을 하고, 전면 외벽 타일을 붙이고, 후면 외벽을 따라 시멘트 모르타르를 칠하고, 화장실 바닥과 벽면 타일을 붙이고, 도자기 대야, 하수관, 수도관을 설치하다. 최상층은 그라우트로 광택을 내고, 동시에 침투 방지, 불 침투처리를 잘 한다.
셋째, 계약 가격
평방미터당 인민폐 대문자: 위안 (), 건축 면적은 층당 외벽으로 계산됩니다. 공사 범위에는 시멘트 모르타르가 필요한 모든 벽면이 포함되어 있다.
넷. 지불 방법
계약이 체결된 후 공구는 제자리에 있고, 인원은 30%, 1 층 벽돌은 다질 때 50%, 2 층 및 지붕은 8000 원, 공사는 완공할 때 90% 를 지불한다. 65,438+00% 를 품질보증금으로 예약하고 완공 후 1 년 이내에 품질문제가 없어 후불금을 지불합니다.
동사 (verb 의 약자) 쌍방의 책임
갑은 물과 전기의 제때 공급, 원자재의 제때 입장과 매일의 점심을 책임진다.
을측은 반드시 공사의 품질과 진도를 보장하고, 설계도면과 갑의 요구에 따라 시공을 진행하고, 자재를 절약하고, 재료를 아끼고, 잃지 않도록 해야 한다.
여섯째, 품질 요구 사항
을측은 국가가 규정한 주택 품질 기준과 요구에 따라 시공을 조직해야 한다. 만약 불합격하면 을측이 재작업을 책임지고, 재작업비는 을측이 부담하거나 갑측이 을측 공사금에서 공제한다.
일곱째, 안전에주의를 기울이십시오.
노동 보호 조치, 시공 보호 조치가 마련되어 안전하게 시공하다. 을측 시공인원이 자신의 원인이나 을측 안전보호 조치로 제 위치에 산업재해가 발생하거나 시공으로 인해 다른 사람이 다치는 경우, 모든 것은 을측이 책임지고, 갑측은 어떠한 책임과 비용도 부담하지 않습니다. 문명 시공은 직업도덕을 중시하고 깔끔함을 중시한다.
여덟, 기간 요구 사항
주요 공사 기간은 75 (달력 일) 이다. 본 계약이 체결된 날부터 을측은 반드시 앞당겨 주체 공사를 완성해야 하며, 날씨 때문에 순연해야 한다. 을측은 여러 가지 이유로 갑측 빌딩의 준공 시간을 미룰 수 없다. 을 측이 자료가 필요하다면 을 측은 제때에 준비할 수 있도록 미리 갑 측에 계획을 제출해야 한다.
아홉, 사후 유지 보수
을측의 품질 문제로 인한 수리비용은 을측이 부담하고, 이에 따른 보상과 책임은 을측이 부담한다.
X. 기타
기타 미해결 사항은 쌍방이 협의하여 해결하고 국가 및 지방 표준에 따라 엄격히 집행한다.
본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 고집하며, 서명일로부터 효력이 발생한다.
파티 a 서명 (인감):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
파티 b 서명 (인감):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
공사 건설 계약 5
갑측:
파티 b:
중화인민공화국 경제계약법' 과' 건설공사 계약조례' 에 규정된 원칙에 따라 주택 건설의 실제 상황과 결합해 갑을 쌍방의 협의를 거쳐 다음과 같은 협의를 달성했다.
첫째, 프로젝트 개요:
1. 갑은 _ _ _ _ _ _ 에 꼭대기층이 있는 집을 지을 것이다. 을 측과 연락, 협상, 협상을 거쳐 주택 건설 공사 (주체 구조부터 페인트 완성까지) 를 을 을 을측에 맡기기로 했다. 공사는 _ _ _ _ _ _ _ 부터 _ _ _ _ _ _ 까지 주택 건설은 원가 계약제의 형태를 취한다. 파티 b 는 파티 a 도면의 보증 기간에 따라 시공해야합니다.
2. 도급비용 방식을 채택합니다. 파티 b 는 시설 (예: 발판, 발판 등) 을 담당합니다. ) 건설에 필요한 경우, 당사자 a 는 자재 공급을 책임진다. 프로젝트는 협정 체결일로부터 시작하여 하루 동안 계속된다. 이 집의 총 건축 면적은 평방미터이고, 평방미터당 위안으로 계산하면, 건설가액은 원정이다.
3. 지불방식: 주체구조공사가 완공된 후 갑측이 을측에 공사비의 50% 를 지급한다. 즉 (대문자): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다 .....
둘째, 품질 요구 사항:
1. 본 공사의 검수 기준은 갑측이 아래 규정에 따라 집행한다.
2. 시공과정에서 을측은 갑의 요구에 따라 시공을 진행해야 합니다. 호스트 구조가 시공될 때 벽은 전체적으로 수직으로 평평해야 하며, 모든 문, 창, 문은 벽과 하나의 선이 되어야 합니다. 페인트칠할 때 벽면의 두께는 균일해야 하고, 균열이 없어야 하며, 내부 벽면은 전체 수준에 도달해야 하며, 평평하고 균열이 없어야 하며, 문과 창문과 벽면이 닿는 곳에 페인트칠에 균열이 있어서는 안 된다. 천장 표면은 두껍고 균일해야 하며, 균열이 없고, 모든 페인트 색상이 균일해야 하며, 문과 욕실 타일은 평평하고 평평하게 붙여야 합니다. 음양각과 벽면은 한 줄로 되어 있고, 벽면에 수직이거나 평행하다. 집 주변에서 빗물 배수를 하고, 공사가 완공된 후 갑측이 준공 검수를 진행하다.
셋째, 보안 문제:
을측은 프로젝트 시공 현장의 안전을 전면적으로 책임져야 한다. 만일 어떤 안전사고가 발생하면 을측이 전권 책임지고 일체의 책임을 지며, 갑은 어떠한 책임도 지지 않으며, 어떠한 법적 책임도 없습니다.
설명 필요:
본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다. 본 계약은 연월일 체결일로부터 효력이 발생한다.
갑측 (서명 도장)
을측 (서명 도장)
갑측 (서명 도장)
양측 입증인 (서명 및 도장)
을측 (서명 도장)
월, 일, 20 년
공사 계약 템플릿을 작성하는 방법
★ 엔지니어링 계약 템플릿 표준 버전
★ 프로젝트 계약 계약 모델
★ 건설 계약 시범 계약
★ 건설 계약 선택 모델
★ 엔지니어링 계약 모델 3 부.
★ 건설 계약 샘플
★공사 계약 202 1 샘플 5 부.
★ 건설 계약 계약 템플릿 참조 템플릿
★ 4 시범 사업 건설 계약