제 1 조 건설 공사의 품질 관리를 강화하고, 건설 공사의 품질을 보장하고, 인민의 생명과 재산의 안전을 보장하기 위해,' 중화인민공화국 건축법' 과 국무원' 건설 공사 품질 관리 조례' 등 법규에 따라 본 성의 실제와 연계하여 이 방법을 제정하였다.
제 2 조 본 성 행정 구역 내에서 건설 공사의 신축, 확장, 개축과 관련된 활동 및 건설 공사의 질에 대한 감독 관리에 종사하려면 본 방법을 준수해야 한다. 법률 법규에 달리 규정된 것은 그 규정에서 나온다.
이 접근법에서 언급 된 "건설 프로젝트" 란 토목 공학, 건설 프로젝트, 회선, 파이프 및 장비 설치 프로젝트, 장식 프로젝트를 의미합니다.
제 3 조 건설, 조사, 설계, 시공, 감독 단위는 법에 따라 건설 공사의 질에 대해 책임을 져야 한다.
시공 도면 설계 문서 검토 기관과 엔지니어링 품질 검사 기관은 각각 검토 결론, 검사 또는 평가 보고서의 진실성과 정확성에 대해 책임을 집니다.
제 4 조 현급 이상 지방인민정부는 본 행정구역 내 건설공사의 질을 감독하고 관리한다. 교통 수리 등 관련 부서는 각자의 직책 범위 내에서 전문 건설 공사의 질을 감독하고 관리한다.
건설, 교통, 수리 등 관련 부서가 속한 건설 공사 품질 감독 기관은 건설 공사 품질 감독 관리를 구체적으로 실시할 책임이 있다.
제 5 조는 건축 활동에 종사하며, 건설 공사 품질에 관한 법률, 규정 및 건설 공사 표준, 규범을 엄격히 집행하여 건설 공사의 품질을 보장해야 한다.
각급 인민 정부와 관련 부서는 건설 공사 활동과 건설 공사 품질 감독 관리 활동에 불법 개입해서는 안 된다.
제 6 조는 선진적인 과학기술과 관리 방법의 채택을 장려하고, 건설 공사의 질을 높이고, 양질의 공사, 과학 기술 시범 공사 및 사용자 만족 공사를 제창하는 것을 장려한다.
제 2 장 건설 단위의 품질 책임
제 7 조 건설 단위는 법에 따라 해당 자질 등급을 가진 조사, 설계, 시공, 감독, 검사 기관에 공사 관련 업무를 맡기고, 법에 따라 계약을 체결하여 품질 기준과 품질 책임을 명확히 해야 한다.
제 8 조 건설 단위는 프로젝트 관리 기관을 설립하거나 감독 기관에 공사 품질 관리를 의뢰하고, 공사 품질 관리 체계를 세우고, 관련 임원의 품질 책임을 명확히 해야 한다.
법에 따라 강제 감리 건설 공사를 실시하면 건설 단위는 감리 기관에 공사 감리를 의뢰해야 한다.
제 9 조 건설 단위는 조사, 설계, 시공 단위가 법률, 규정, 공사 강제성 기준을 위반하여 공사의 질을 낮추거나 탐사, 설계, 시공의 합리적인 공사 기간을 단축해 줄 것을 요구해서는 안 된다. 중대하고 복잡한 건설 프로젝트의 경우, 건설 단위는 조사 설계 단위와 현장 서비스 계약을 체결해야 한다.
건설기관은 감리기관이 공사 건설법, 법규 및 강제성 기준을 위반하여 공사 감리의 공사 품질 기준을 낮추도록 요구해서는 안 된다.
제 10 조 건설 단위는 국가 관련 규정에 따라 시공 도서 설계 문서 심사 기관 (이하 시공 도서 심사 기관) 에 시방서를 보내 심사를 진행해야 한다.
건설 단위는 시공 도서 심사 기관을 자율적으로 선택할 수 있지만, 시공 도서 심사 기관은 심사대상 프로젝트의 건설, 조사, 설계 단위와 예속 관계 또는 기타 이익 관계를 가질 수 없습니다.
심사되지 않은 합격한 시공 도서 설계 문서는 사용할 수 없습니다.
제 11 조 심사를 거쳐 합격한 시공 도면 설계 문건은 공익, 공공안전 또는 공사 건설 강제성 기준을 포함하는 것으로, 어떤 기관이나 개인도 무단으로 수정할 수 없다. 수정이 필요한 경우, 원래 설계 단위에 의해 수정되거나 원래 설계 단위에 의해 서면으로 동의하고, 건설 단위에서 해당 자격을 갖춘 다른 설계 단위 수정을 위임하고, 원래 시공 도서 심사 기관의 심사를 거쳐 합격해야 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)
제 12 조 건설기관은 시공허가증을 수령하기 전에 현지 건설공사 품질감독기관에 관련 자료를 제공하고 공사 품질감독 수속을 밟아야 한다. 건설공사 품질감독기관은 자료를 받은 날로부터 5 일 이내에 공사 품질감독통지서를 발행해야 한다.
건설공사 건설가격이 65438+ 만원 이하인 것은 공사 품질 감독 수속을 밟아서는 안 된다.
건설 단위는 공사 품질 감독 수속을 처리할 때 국가 규정에 따라 건설 공사 품질 감독비를 납부해야 한다. 건설 공사 품질 감독비는 재정 예산 관리에 포함되어야 하며, 특히 건설 공사 품질 감독 관리에 사용되어야 한다.
제 13 조 건설기관은 건설공사 준공 검수 7 일 전에 준공 검수 계획과 검수 날짜를 현지 건설공사 품질감독기관에 서면으로 보고해야 한다.
도시 건설 기록 범위에 포함되는 경우, 건설 단위는 조직이 완공하여 검수하기 전에 도시 건설 기록 관리 기관에 공사 기록 보관소를 사전 검수하도록 제청해야 한다. 사전 검수에 합격한 후, 도시 건설 기록 관리 기관은 공사 기록 검수 서류를 제출해야 한다. 건설기관이 공사 기록 승인 서류를 취득한 후에야 공사 준공 검수를 조직할 수 있다.
검수 시, 건설공사 품질감독기관은 현장에 가서 감독해야 하며, 공사 품질관리 규정을 위반한 것을 발견하면, 관련 책임단위를 정비하거나 시공기관에 준공 검수를 다시 조직하도록 명령해야 한다.
제 14 조 건설공사 준공 검수와 관련된 계획, 공안, 소방, 환경보호 등의 부서는 건설단위 조직의 준공 검수에 참여해야 한다. 확실히 단독 검수가 필요한 것은 건설단위 준공 검수 신청서를 받은 날로부터 20 일 이내에 서면 검수 의견을 제출해야 합니다.
건설 공사 준공 검수 후 준공 검수에 참가하는 부서는 제때에 공사 준공 검수 보고서에 서명해야 한다. 준공 검수 보고에는 공사 개황, 공사 검수 의견, 검수 단위 서명, 계획, 공안, 소방, 환경보호부에서 낸 검수 의견, 건설공사 품질감독기관의 검수에 대한 감독 의견이 포함되어야 한다.
건설 공사가 준공되어 검수에 합격한 후에야 배달하여 사용할 수 있다.
제 15 조 건설공사 준공 검수에 합격한 후 건설기관은 공사 이름과 건설, 조사, 설계, 시공, 감리 단위 이름, 공사 착공일, 준공일, 준공서류 번호를 표시하는 표지판을 공사 해당 부위에 매설해야 한다.
제 16 조 건설기관은 건설공사 준공 검수 합격일로부터 15 일 이내에 건설공사 준공 검수 보고서 및 기타 관련 자료를 건설공사 품질감독기관에 신고해야 한다.
건설기관은 건설공사 준공 검수 합격일로부터 3 개월 이내에 건설행정 주관부나 교통 수리 등 관련 부서에 건설공사 서류를 넘겨야 한다.
제 17 조 건설공사 준공 검수 시 복구할 수 없는 품질 결함이 발견된 경우 건설기관은 건설공사 인도 시 프로젝트 소유주나 관리자에게 통보해 검수를 받고 손실을 배상해야 한다. 건설공사가 투입된 후 국가의 건설공사 품질 관리 규정을 위반한 행위가 발견되어 공사 사용에 영향을 미치거나 안전위험을 초래한 것으로 드러났다. 프로젝트 소유주 또는 관리자는 시공 단위가 합리적인 기한 내에 무상으로 수리, 재작업, 재건 및 손해 배상을 요구할 권리가 있습니다.
제 18 조 건설공사가 배달될 때 건설기관은 프로젝트 소유주나 관리자에게 공사 사용설명서와 공사 품질보증서를 발행하고 공사 준공 검수 보고서를 제공하여 열람과 복제를 해야 한다.
제 3 장 조사 및 설계 단위 및 시공 도면 검토 기관의 품질 책임
제 19 조 조사 설계 단위는 프로젝트 승인 문서, 도시 계획, 공사 건설 강제성 기준 및 국가가 규정한 건설 공사 조사 설계 깊이 요구 사항에 따라 조사 설계를 진행해야 하며, 조사 설계 품질에 대한 책임을 져야 한다.
제 20 조 조사 및 설계 문서는 다음 요구 사항을 충족시켜야한다.
(a) 관련 법률, 규정 및 규정을 준수한다.
(2) 국가 및 성의 엔지니어링 조사 설계에 관한 기술 표준, 품질 관리 규정 및 계약 약속을 준수합니다.
(3) 제공된 지질, 측량 및 수문 측량 자료가 진실하고 정확하다.
(4) 설계 문서의 깊이가 요구에 부합하고 시공 도서 설계 서류가 완비되어 있다.
조사 설계 문서는 전항의 규정에 부합하지 않으며, 조사 설계 단위를 수정해야 하며, 조사 설계 단위는 별도로 조사 설계 비용을 부과해서는 안 된다. 공사의 품질 문제를 일으키는 것은 조사 설계 단위가 상응하는 책임을 져야 한다.
제 21 조 설계 단위는 설계 문서에서 국가 및 지방에서 사용할 수 없는 건축 자재, 건축 부품 및 장비를 선택할 수 없습니다. 특별한 요구 사항이 있는 건축 자재, 전용 설비 및 공정 생산 라인을 제외하고 생산 또는 공급 단위를 지정할 수 없습니다.
제 22 조 건설공사가 시작되기 전에 조사설계단위는 건설단위와 감리기관에 조사설계의도를 설명하고, 조사설계문서를 해석하고, 시공과정에서 조사설계와 관련된 기술문제를 해결하고, 국가와 성의 관련 규정에 따라 각 단계의 검수에 참여해야 한다.
제 23 조 시공 도서 심사 기관은 법에 따라 시공 도서 설계 문서의 다음 내용을 검토해야 한다.
(a) 프로젝트 건설의 필수 기준을 충족하는지 여부;
(b) 기초 및 주요 구조의 안전;
(3) 조사 설계 단위 및 등록 실무자들이 규정에 따라 시공 도면에 해당 도장과 서명을 찍을지 여부를 조사합니다.
(4) 법률, 규정 및 규정에서 검토해야 할 기타 내용.
제 24 조 시공 도서 심사 기관은 국가가 규정한 기한 내에 시공 도면 설계 문서를 검토한 후 다음과 같은 규정에 따라 처리해야 한다.
(a) 심사 합격, 건설 기관에 심사 합격서 발급, 심사 합격서 발급 후 5 일 이내에 심사 상황을 현지 건설 행정 주관부나 교통 수리 등 관련 부서에 보고하여 기록한다.
(2) 심사에 불합격한 경우, 원인을 서면으로 설명하고, 심사에서 발견된 건설단위와 조사설계단위가 법률법규와 공사 건설 강제성 기준을 위반한 행위에 대해 건설 행정 주관부 또는 프로젝트 소재지 교통 수리 등 관련 부서에 보고해야 한다.
시공 도서 심사에 불합격한 경우, 건설 단위는 원래 조사 설계 단위를 수정하도록 요구하고, 수정된 시공 도서 설계 문서를 원래 시공 도서 심사 기관에 보고하여 심사해야 한다.
제 25 조 법률, 규정 및 공사 강제성 기준에 부합하지 않는 시공 도서, 시공 심사 기관은 심사를 거쳐 건설 기관에 손해를 입히는 것은 법에 따라 상응하는 책임을 져야 한다.
제 4 장 건설 단위의 품질 책임
제 26 조 건설 단위는 건설 공사의 시공 품질에 대해 책임을 진다. 시공 단위는 국가 관련 규정에 따라 공사 품질 관리 제도를 건전하게 세우고 공사 품질 책임을 이행해야 한다.
제 27 조 시공 단위는 시공 기술 표준과 심사를 거친 시공 도면 설계 문서에 따라 시공하고 시공 전에 관련 규정에 따라 시공조직 설계나 시공 방안을 편성해야 한다.
시공 단위는 무단으로 설계 문서를 수정해서는 안 되며, 조공 감재를 해서는 안 된다.
제 28 조 시공 단위는 국가와 성의 관련 규정에 따라 건축 자재, 건축 부품, 설비 및 건축 상품을 검사해야 한다.
건설기관은 상응하는 자질 등급을 가진 공사 품질 검사 기관에 검사 업무를 의뢰할 수 있다.
구조안전과 관련된 시험블록, 시제품 및 관련 재료의 증거 샘플링 검사는 시공기관이 관련 규정에 따라 검사를 의뢰한다.
제 29 조 시공 단위는 공사 설계 요구 사항, 시공 기술 표준 및 계약에 부합하지 않는 건축 자재, 건축 부품 및 설비를 사용할 수 없으며, 즉시 감독 기관에 통지하여 건설 공사 품질 감독 기관에 보고해야 한다.
시공 단위는 시공 단위에서 요구하는 불합격 건축 자재, 건축 부품 및 장비의 사용을 거부해야 한다.
제 30 조 시공 단위는 건전한 시공 품질 검사 제도를 세워야 한다. 은폐공사가 은폐되기 전에 시공기관은 건설기관과 감리기관에 출석 검수를 통지하고 건설공사 품질감독기관에 보고해야 한다.
건설 단위나 기타 관련 기관은 공사 건설 강제성 기준을 위반하고 공사 품질 요구 사항을 낮추는 행위를 거부해야 한다.
제 31 조 건설공사는 시공 중 품질 문제가 발생했으며, 시공단위는 수리를 책임져야 하며, 수리비와 피해는 책임측이 부담해야 한다. 당사자가 이의가 있을 경우 건설공사 품질감독기관에 조직감정 신청이나 법에 따라 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
건설공사에 품질사고가 발생할 경우 건설기관은 즉각 손실 확대를 막기 위한 조치를 취하고 국가와 성에서 규정한 절차와 시한에 따라 현지 건설 행정 주관부나 교통 수리 등 관련 부서에 보고해야 한다.
제 32 조 건설공사 준공은 국가와 성에서 규정한 준공 조건에 부합해야 하며, 공사 설계 서류와 계약의 요구에 부합해야 한다.
건설공사가 완공된 후 건설기관은 시공기관에 준공 보고서와 완전한 시공기술 자료를 제출하고 시공기관에 품질보증서와 사용설명서를 제출해야 한다.
제 5 장 감독 단위의 품질 책임
제 33 조 감독 단위는 법률, 규정 및 관련 기준, 심사에 합격한 설계 문서, 건설공사 청부 계약 및 감리 계약에 따라 공사 품질을 감리하고 공사 품질에 대한 감리 책임을 져야 한다.
제 34 조 감리기관은 공사 감리기관을 설립하여 공사 현장에 총감리엔지니어와 상응하는 자질을 갖춘 감리엔지니어를 파견하여 공사 감리규범의 요구에 따라 건설공사를 감리해야 한다. 건설공사 기초와 주체 구조 등 중요한 공사 부위, 중요한 공정, 은폐공사에 대해 감리해야 한다.
제 35 조 공사 감리원은 공사에 사용된 건축 자재, 건축 부품 및 설비의 품질에 이의가 있으며, 현장 점검을 할 권리가 있다. 시공 단위가 규정을 위반하여 건축 자재, 건축 부품 및 설비를 사용하는 것은 반드시 제지해야 한다. 무효를 제지하는 것은 즉시 건설기관에 통지하고 건설공사 품질감독기관에 보고해야 한다.
시공기관이 합격한 시공 도면 설계 문서를 심사하거나 법률, 규정, 공사 건설 강제성 기준 및 계약 규정을 위반하지 않은 경우 공사 감리원은 제지해야 한다. 무효를 제지하는 것은 즉시 건설기관에 통지하고 건설공사 품질감독기관에 보고해야 한다.
제 36 조 시공기관이 관련 법률, 규정 및 공사 건설 강제성 기준을 위반한 요구에 대하여 감리기관은 집행을 거부해야 한다. 건설기관이 시공기관에 직접 상술한 요구를 제기한 경우, 감리기관은 제때에 건설공사 품질감독기관에 보고해야 한다.
제 37 조 감리 단위는 제때에 공사를 검수하고 진실하고 완전한 감리 보고서를 제출해야 한다.
건설공사가 준공된 후 감리기관은 반드시 공사 품질 평가 보고서를 사실대로 제출해야 한다.
제 6 장 엔지니어링 품질 검사 기관의 품질 책임
제 38 조 공사 품질 검사 기관 (이하 검사 기관) 은 상응하는 자질을 갖추어 법에 따라 공사 품질 검사 활동에 종사해야 한다.
검사 기관이 다른 검사 기관의 이름으로 공사 품질 검사 업무를 맡는 것을 금지하다. 검사 기관을 금지하면 다른 기관이나 개인이 본 단위의 이름으로 공사 품질 검사 업무를 맡을 수 있습니다.
검사 기관은 공사 품질 검사 업무를 양도할 수 없다.
제 39 조 검사 기관은 관련 규정의 위탁에 따라 법률, 규정 및 관련 기준에 따라 공사 품질을 검사하거나 감정한다.
검사 기관에 검사를 의뢰한 샘플은 의뢰인과 당사자의 증언에 따라 규정에 따라 샘플링해야 한다.
제 40 조 검사 기관은 검사나 감정 과정에서 구조안전과 관련된 검사나 감정 결과가 불합격한 것으로 밝혀졌으니 건설공사 품질감독기관에 제때에 보고해야 한다.
제 41 조 검사 기관이 검사 또는 감정 작업을 마친 후에는 국가 관련 규정에 따라 제때에 검사 또는 감정 보고서를 제출해야 한다.
검사 기관은 검사 또는 감정 데이터를 위조해서는 안 되며, 허위 검사나 감정 보고서를 발행해서는 안 된다.
제 42 조 검사 기관은 건전한 파일 관리 제도를 세워야 한다. 검사 또는 감정 계약, 최초 기록, 검사 또는 감정 보고서 등. 연간 통일번호에 따라 고쳐야 하며, 고치거나 철회해서는 안 된다.
검사 기관은 검사 또는 감정 결과 중 불합격 항목에 대해 별도로 장부를 작성하고 건설 공사 품질 감독 기관에 정기적으로 보고해야 합니다.
제 7 장 건설 품질 보증 및 안전 평가
제 43 조 건설 공사는 품질 보증 제도를 실시한다. 공사 보증 기간은 법률 법규의 규정에 따라 결정된다. 법률 법규는 규정되어 있지 않고 건설 단위와 시공 기관에서 합의하지만, 최소 2 년 이상이어야 한다.
건설 공사의 보증 기간은 공사 준공 검수 합격일로부터 계산한다.
제 44 조 건설 단위와 시공 단위는 법에 따라 건설 공사의 소유주나 관리인에게 보증 책임을 져야 한다. 건설단위와 시공단위는 규정에 따라 건설공사 품질보증금, 공사 품질보험 또는 공사 소재지의 다른 시공기관과 보증계약을 체결하는 방식으로 보증책임을 질 수 있다.
보증 기간 동안 조사, 설계, 시공 등의 이유로 건설공사의 품질 결함을 초래한 것은 시공기관이 책임지고 비용은 책임측이 부담한다. 감독 단위, 시공 도서 심사 기관, 검사 기관에 잘못이 있으면 법에 따라 연대 책임을 져야 한다.
지진 홍수 등 불가항력이 설계 기준을 초과하거나 부적절한 사용으로 건설공사 손상을 초래한 것은 품질보증의 범위에 속하지 않는다.
제 45 조 건설 공사는 보증 범위 및 보증 기간 내에 프로젝트 소유주 또는 관리자가 건설 단위 또는 위탁 보증 단위 (이하 보증 단위) 에 즉시 통지해야 합니다. 보증 단위는 통지를받은 날로부터 3 일 이내에 현장에 도착하여 수리 계획을 제출하고 프로젝트 소유자 또는 관리자의 동의를 얻어 수리해야합니다. 안전위험이 있거나 사용 기능에 심각한 영향을 미치는 품질 결함에 대해서는 보증 기관이 보증 통지를 받은 후 즉시 현장에 도착하여 긴급 수리를 해야 합니다. 공사 소유자나 관리인이 수리 방안에 이의가 있는 경우, 보증기관은 공사 원설계단위나 건설공사 품질감독기관의 동의를 받아야 수리할 수 있다.
보증 단위는 통지를 받은 날로부터 3 개월 이내에 수리를 완료하지 않았거나 동일한 품질 결함은 3 번의 수리를 통해 여전히 사용에 영향을 주며, 프로젝트 소유주 또는 관리자는 건설 공사 품질 감독 기관의 승인을 받은 후 스스로 수리할 수 있으며, 수리 비용은 책임 기관이 부담합니다.
건설 공사 수리는 보증 범위 및 보증 기간 내에 공사 소유자나 관리자에게 손해를 입히는 경우 책임 단위는 그에 상응하는 배상 책임을 져야 합니다.
제 46 조 건설공사 품질보증책임으로 논란이 된 당사자는 건설공사 품질감독기관에 조직검진을 신청하거나 법에 따라 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
제 47 조 건설공사는 사용 중 다음과 같은 상황 중 하나인 경우, 프로젝트 소유주나 관리자는 검사기관에 안전평가를 의뢰해야 한다.
(a) 화재, 폭발, 자연 재해 등이 프로젝트 안전에 영향을 미친다.
(b) 공공 행사장으로 사용되는 주택 변경 기능;
(3) 주체 구조를 개조하거나 주택 부하를 현저히 증가시켜 주택 안전에 손상을 입힌 것이다.
(4) 건설공사 구조가 심각하게 손상되거나 내력 부재가 위험부재에 속하여 구조적 안정성과 적재능력을 상실할 수 있어 안전한 사용을 보장할 수 없다.
(5) 안전 관련 건설 공사 또는 그 일부가 설계 규정의 합리적인 사용 연한을 초과한다.
공사 소유자나 관리인이 전항의 규정을 위반하고 안전감정 거부는 타인이나 공공안전에 영향을 미칠 수 있으며, 건설행정 주관부나 교통 수리 등 관련 부처는 검사기관에 의뢰해 감정해야 하며, 감정비용은 공사 소유자나 관리자가 부담해야 한다.
심각한 안전위험이 있는 건설 공사에 대해서는 감정 결론을 내리기 전에 건설 행정 주관부나 교통 수리 등 관련 부처가 공사 소유자나 관리자에게 필요한 보호 조치를 취하도록 명령해야 한다.
제 48 조 건설 공사는 안전 사용 기준에 부합하지 않는 것으로 확인되었으며, 건설 행정 주관부나 교통 수리 등 관련 부서는 관찰 사용, 사용 처리, 사용 중지, 모든 공사 철거 등의 결정을 내려야 한다.
제 49 조 건설 공사의 품질에 이의가 있거나 검사 기관이 발행한 검사 또는 감정 보고서에 이의가 있을 경우 당사자는 성 인민정부 건설 행정 주관부에서 승인한 검사 기관에 검사 또는 검증을 의뢰할 수 있다. 검사나 감정 보고서에 대해 여전히 이의가 있는 경우, 소재지 시급 건설공사 품질감독기관이나 성급 건설공사 품질감독기관에 조직검진을 신청하거나 법에 따라 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
제 8 장 감독 및 관리
제 50 조 현급 이상 지방인민정부는 각자의 직책에 따라 건설공사의 질에 대한 감독 관리를 강화해야 한다.
건설 공사 품질 감독 기구는 법에 따라 공사 품질 감독 관리 책임을 이행해야 한다.
제 51 조 현급 이상 지방인민정부 건설 행정 주관부와 교통 수리 등 관련 부서는 건설공사 품질감독기관에 대한 건설공사 품질감독관리의 지도와 감독을 강화해야 한다.
건설 공사 품질 감독 기관의 직원은 건설 공사 품질 감독 업무 훈련과 심사를 받아야 하며, 시험에 불합격하며, 건설 공사 품질 감독 관리 업무에 종사해서는 안 된다.
제 52 조 현급 이상 지방인민정부는 행정 주관부와 교통 수리 등 관련 부서를 건설한다. 건설 공사 품질 위법 행위 기록과 조회 제도를 세우고, 건설 공사 품질 위법 행위 및 처리 결과를 기록하고, 사회에 조회 서비스를 제공해야 한다.
제 53 조 현급 이상 지방인민정부 건설 행정 주관부와 교통 수리 등 관련 부처는 신고 제도를 세우고 전화, 통신주소 또는 이메일을 공개해 건설공사 품질 문제에 대한 제보를 받아야 한다.
어떤 기관이나 개인도 현급 이상 지방인민정부 건설 행정 주관부서나 교통 수리 등 관련 부서에 건설공사 품질사고, 품질결함, 품질위법행위를 신고할 권리가 있으며, 관련 부서는 제때에 접수하고 30 일 이내에 법에 따라 처리해야 한다.
제 9 장 법적 책임
제 54 조 본 조치 규정을 위반하여 시공 도서 심사 기관은 다음과 같은 행위 중 하나를 가지고 있으며, 기한 내에 시정을 명령하고, 5,000 원 이상 3 만원 이하의 벌금을 부과한다.
(a) 규정 된 내용에 따라 검토되지 않았다.
(2) 규정에 따라 검사에서 발견된 위법행위를 보고하지 않은 것이다.
제 55 조 본 조치 규정을 위반하여 감리기관은 다음과 같은 행위 중 하나를 가지고 있으며, 기한 내에 시정을 명령하고, 5,000 원 이상 3 만 원 이하의 벌금을 부과한다.
(1) 시공기관은 합격한 시공 도면 설계 문서를 심사하여 시공하지 않거나 법률, 규정, 공사 건설 강제성 기준 및 계약 약속을 위반하여 제지하지 않고 보고하지 않는다.
(2) 시공기관이 관련 법률, 규정 및 공사 강제성 기준에 대한 요구를 위반하여 집행을 거부하지 않았다.
(3) 규정에 따라 제때에 공사 검사 검수를 진행하지 못했다.
제 56 조이 조치의 규정을 위반하여, 검사 기관은 다음과 같은 상황 중 하나를 가지고 있으며, 시정을 명령하고, 5,000 원 이상 3 만 원 이하의 벌금을 부과한다.
(a) 프로젝트 품질 검사 업무를 수행 할 자격을 얻지 못했다.
(2) 다른 검사 기관의 이름으로 엔지니어링 품질 검사 업무를 수행합니다.
(3) 다른 기관이나 개인이 본 단위의 이름으로 공사 품질 검사 업무를 맡을 수 있도록 허용한다.
(4) 프로젝트 품질 검사 사업의 이전;
(5) 법률, 규정 및 관련 기준에 따라 엔지니어링 품질 검사 또는 검증을 수행하지 않은 경우
(6) 규정에 따라 검사 또는 감정 중 불합격 항목을 보고하지 않은 경우
(7) 위조 검사 또는 감정 데이터, 허위 검사 또는 감정 보고서 발행
(8) 파일 관리가 혼란스러워서 검사 데이터를 추적할 수 없다.
제 57 조는 본 방법 제 54 조, 제 55 조, 제 56 조의 규정에 따라 단위에 벌금을 부과하고, 단위에 직접 책임을 지는 임원 및 기타 직접책임자에 대해서는 단위 벌금액 5% 이상 10% 이하의 벌금을 부과한다.
제 58 조 본 조치에 규정된 행정처벌은 현급 이상 지방인민정부 건설 행정 주관부나 교통 수리 등 관련 부서가 법정직권에 따라 결정한다.
제 59 조 현급 이상 지방인민정부, 건설, 교통, 수리 등 관련 부서와 건설공사 품질감독기관의 직원들은 건설공사 품질감독관리에 다음 행위 중 하나가 있어 법에 따라 행정처분을 한다. 범죄를 구성하는 사람은 법에 따라 형사 책임을 추궁한다.
(a) 건설 활동 및 건설 프로젝트 품질 감독 및 관리 활동에 불법 개입;
(2) 건설공사 준공 검수 과정에서 공사 품질 관리 규정을 위반한 행위가 발견되어 관련 책임단위의 정돈을 명령하지 않았거나 시공단위가 준공 검수를 다시 조직하도록 명령하지 않았다.
(3) 심각한 안전위험이 있는 건설공사에 대해서는 본 조치의 규정에 따라 상응하는 조치를 취하지 않았다.
(4) 건설 공사의 질에 관한 불만과 신고는 제때에 접수하지 않고 법에 따라 처리한다.
(5) 뇌물을 요구하거나 받는 사람;
(6) 기타 직무 태만, 직권 남용, 편애 사기.
제 10 장 부칙