프로젝트 계약 1 당사자 a:
법정 대리인:
연락처 전화 번호:
파티 b:
법정 대리인:
연락처 전화 번호:
위험 경고
합작방식은 여러 가지가 있는데, 예를 들면 회사 설립, 소프트웨어 개발, 제품 구매 등이 있다. 협력 방식에 따라 프로젝트 내용에 따라 계약 조항에 따라 큰 차이가 있을 수 있습니다.
본 계약의 조항은 특정 항목에 기초하며 정보 제공만을 목적으로 합니다. 실제로 실제 협력 방식, 프로젝트 내용, 쌍방의 권리 의무 등에 따라 조항을 수정하거나 다시 작성해야 한다.
갑을 쌍방은 공평함, 성실성, 평등협력, 호혜호혜의 원칙에 따라' 중화인민공화국 계약법' 규정에 따라' _ _' 미용 프로젝트에 대해 다음과 같은 협의를 달성하여 공동으로 준수한다.
첫째, 양측의 협력 경영 협정은 다음과 같다.
위험 경고
협력 각 측의 권리와 의무를 명확히 합의하여 프로젝트의 실제 운영에서 입씨름하는 것을 피해야 한다.
다시 한 번 따뜻한 알림: 협력 모델과 프로젝트 내용이 일치하지 않아 각 당사자의 권리와 의무도 일치하지 않으므로 실제 상황에 따라 작성해야 합니다.
1. 갑은 자체 사업장을 무료로 제공하고 을과 함께 운영한다.
2. 갑측은 쌍방의 합작경영에 부합하는 하드웨어와 소프트웨어 설비를 제공해야 합니다.
3. 갑측은 본 계약의 협력 운영 규범에 따라 을측의 치료 과정을 갑측의 경영장소에 도입하여 합작할 것이다.
4. 쌍방은 협력과 보급을 위해 서로 전문 지식 지도와 훈련을 제공해야 한다.
5. 을측은 합작계약이 발효된 날부터 우수한 운영팀을 갑자소유 경영장소에 투입하고, 본 합작운영제도를 준수하며, 규범운영관리에 협조하고, 전담자를 배정하여 쌍방의 조화소통을 담당하고, 쌍방의 합작이 긴밀하게 결합되고, 제도화를 관리할 수 있도록 합니다. 팀 외에 을측은 언제든지 갑이 현장에서 업무를 수행할 수 있도록 고정 수의 _ _ _ _ _ _ 지원 인원을 유지해야 한다.
6. 을측은 갑측에 상술한' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _' 협력 프로젝트에 대한 전체 홍보 자료 및 관련 설명을 무료로 제공해야 한다.
둘째, 협력 기간:
갑, 을 쌍방의 협력 기한은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년입니다
셋. 협력 관리에 관한 규정:
1. 협력은 분할 및 지불 방식: 갑, 을 쌍방은 본 계약에 명시된 비율에 따라 본 협력 항목의 총 영업액 흑자를 나누어 각 영업월의 다음 달 5 일까지 결산하기로 동의했다. 양측이 정해진 시간 내에 결산을 완료하지 못하면 위약측에 징벌적 위약금을 추가하는 것에 동의하고, 상대방은 위약측에 제공된 권리와 의무를 즉시 해지할 권리가 있다.
2. 서비스 집행 요구 사항: 본 협력 프로젝트는 각 치료 과정이 끝난 후 갑을 쌍방이 매월 결산하여 협력 커미션을 지급합니다.
3. 경쟁제한규정: 계약집행기간 중 을측의 동의나 을측 프로모션을 거치지 않고 갑측이 을측 제품 (어떤 채널에서든) 을 판매하는 할인은 약정된 정가 또는 약정된 정가 1 보다 낮아서는 안 된다. 5 회, 본 협의를 위반하면 위약으로 판명됩니다.
4. 가격 및 비용 청구: 계약 이행 과정에서 쌍방은 관련 운영 요구 사항으로 인해 다른 당사자와 협의한 후 시장 상황에 따라 공사 가격을 조정할 수 있다는 데 동의합니다. 그러나 갑을 쌍방의 소득 매출률의 분할 원칙은 그대로 유지되며, 어떠한 변동도 본 계약에서 보충과 보충으로 설명해야 한다.
쌍방은 만약 각 측이 고객 대금을 받은 후 약속대로 지불 협의를 집행하지 않을 경우 위약측이 횡령과 사기 책임을 져야 한다고 약속했다.
5. 결제조건: 쌍방의 모든 협력경영으로 인한 총경영수입은 본 계약에서 약속한 수취인이 잠시 받습니다. 갑과 을측이 당월의 월별 장부를 대조한 후, 각 측은 상대방에게 이익 분배 송장을 발행할 것이다. 쌍방은 지급 송장을 받은 후 외상 매출금의 흑자 분배 금액을 공제할 수 있으며, 지급자는 이달 5 일까지 수표를 발행하여 흑자 분배를 지불할 수 있다.
6. 조세 협정: 갑을 쌍방이 납부해야 할 세금은 국가 규정에 따라 별도로 부담한다.
7. 고객 환불: 본 계약의 각 협력 항목에 대한 서비스가 지급 후 완료되지 않을 경우 갑을 쌍방은 고객이 소비하는 서비스료와 제품비를 공제한 후 본 협력 항목의 매출에 따라 고객의 환불을 분할하고 파트너가 분배한 흑자 비율에 따라 진행한다. 고객이 현장에서 계약을 해지하지 못하면 계약이 완료된 것으로 간주되고 환불되지 않으며 관련 후속 문제는 수취인이 부담합니다.
위험 경고
협력 방식, 특히 자금, 기술, 노무 등 다양한 투자 방식을 포함하는 협력에 대해 명확하게 합의해야 한다. 동시에 각자의 권익을 명확히 해야 한다. 그렇지 않으면 프로젝트 실제 운영에서 책임과 손익분담 분쟁이 발생하기 쉽다.
넷. 당사자 a 의 권리와 의무:
1, 갑원 고객 및 터미널 준고객 제공 담당.
2. 협력 기간 동안 갑측은 지방 방송국 광고, 방송 광고, 옥외 광고, 인쇄 광고 등 본 프로젝트에 대한 전방위적인 홍보를 포함해 광고 투입력을 강화해야 한다.
3. 갑측은 협의 요구에 따라 을측에 협력자금을 지불하고 협의 기간 내에 경영 목표를 완성해야 한다.
4. 갑측은 을측이 마케팅과 제품 이미지 홍보를 할 수 있도록 협조할 의무가 있다.
동사 (verb 의 약어) b 국의 권리와 의무:
1. 을측은 갑측 영업사원에게' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _' 미용 프로젝트에 대한 교육을 제공한다.
2, 정기적으로 _ _ _ _ _ _ _ 자격을 갖춘 사람을 제공할 책임이 있습니다.
3. "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _" 의료 미용에 필요한 관련 정보 및 기술 운영을 제공합니다.
4. 갑측 고객과의 접촉에서 을측은 갑측의 이익을 충분히 보호하겠다고 약속했다.
5. 을측은 갑측이 전화, 팩스, 이메일 등을 통해 제기한 기술 문제에 대한 지침과 답변을 제공할 의무가 있다.
6. 을측은 갑이 마케팅과 제품 이미지 홍보를 할 수 있도록 협조할 의무가 있다.
6. 지연 지불에 대한 법적 책임:
1. 쌍방은 변명, 지연, 거부 또는 어떤 이유로도 지불 계약을 위반해서는 안 된다. 만약 상술한 상황이 발생하면 쌍방은 본 계약에 따라 상대방에게 직접 압수압수 민사 형사기소 등의 제재를 제기할 권리가 있으며, 관련 피해 각 측의 이익, 지불 연기 등 위약금을 근거로 위약측에 배상을 청구할 권리가 있다. (윌리엄 셰익스피어, 위약자, 위약자, 위약자, 위약자, 위약자)
2. 쌍방이 상술한 상황이 발생할 경우 위약금은 쌍방의 이윤분점을 기초로 하여, 지연 지불일마다 응당 이윤에 65,438+0% 의 징벌적 위약금을 곱해서 지불이 정산될 때까지 한다는 데 동의합니다.
위험 경고
기밀 유지 및 경쟁 제한 의무, 특히 프로젝트에 관련된 기술 및 고객 자원은 한 당사자가 프로젝트 외부에서 이익을 얻거나 프로젝트 권익을 손상시키는 다른 활동에 참여하지 않도록 합의해야 합니다.
일곱. 기밀 유지 조항:
65438+
2. 본 기밀 유지 조항은 1 년 (본 계약의 종료일로부터 계산됨) 동안 유효합니다.
위험 경고
계약은 상세하지만 협력자가 위약을 위반하지 않는다고 보장할 수는 없다. 따라서 위약 조항을 명확히 규정할 필요가 있으며, 일단 한쪽이 위약하면 상대방은 이를 추징의 근거로 삼을 수 있다.
여덟. 위약 조항:
1. 갑을 쌍방은 본 계약의 규정을 엄격히 준수해야 한다. 일방이 위약으로 상대방에게 경제나 기타 손실을 초래한 경우, 위약측은 상대방의 손실을 배상하고 그에 상응하는 책임을 져야 한다.
2. 어느 한쪽이 위약할 경우 위약금 인민폐 만원 (소문자 _ _ _ _ _ _ _ _ _) 을 위약배상으로 배상해야 한다.
아홉. 분쟁 해결:
1. 본 계약 이행으로 인한 본 계약과 관련된 분쟁은 우호적인 협상을 통해 해결해야 합니다.
2. 만약 쌍방이 협상을 통해 협의를 달성할 수 없다면 중재위원회에 제출하여 중재한다.
3. 분쟁 해결 과정에서 협상 중이거나 중재 중인 부분을 제외하고 협정의 다른 부분은 계속 집행해야 한다.
X. 기타:
1. 모든 당사자가 합의한 후 별도로 보충 계약을 체결하며, 보충 계약은 본 계약과 동등한 법적 효력을 가집니다.
2. 본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 형식으로 체결되었습니다
갑측:
법정 대리인 서명:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
파티 b:
법정 대리인 서명:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
프로젝트 계약 제 2 조 당사자 a: 혜주 sanyou 기술 유한 회사
을측: 주민등록번호:
C 측: 주민등록번호:
공평호혜의 원칙에 근거하여 갑, 을, 병방은 다음과 같은 협의를 달성했다.
1 .. 갑, 을, C 가 자발적으로 화장품 브랜드 운영 프로젝트를 운영하고 있습니다. 갑은 팀 자원, 회사 자격, 브랜드 보유, 운영 계획, 사무실 장소 등으로 자본 프로젝트에 투자한다. 을 측은 인민폐 1 만 위안 (100000 원), C 측은 인민폐 1 만 위안 (100000 원) 을 출자했다.
2. 본 프로젝트의 협력 기한은 20xx 년부터 20xx 년까지 3 년으로 잠정적으로 정해졌다. 연장이 필요한 경우 3 자는 계약 만료 전 1 개월 전에 계약을 갱신해야 합니다. 본 계약은 을측과 병측의 전액을 받은 후에 효력이 발생한다 .....
3. 갑측은 프로젝트 전체 기획 등 모든 일을 전권으로 책임지고 제품 품질, 브랜드 침해, 애프터서비스 등으로 인한 분쟁에 대한 책임을 진다. 을측과 병측은 출자측으로, 프로젝트의 일상적인 경영관리에 참여하지 않고, 다른 상업위험 책임을 지지 않는다.
4. 본 사업으로 인한 고정자산, 판매잉여, 채권채무는 갑측 40%, 을측 30%, 병측 30% 의 비율에 따라 분배된다
5. 3 자 협력은 이 화장품 브랜드 프로젝트로 제한되며 브랜드 소유권은 갑이 소유한다 .....
6. 갑방은 자금 관리를 담당하고, 매월 메일을 통해 프로젝트 운영과 자금 사용 현황 보고서를 제공하여 을측과 병측의 감독을 제공한다.
7. 을측과 병측은 프로젝트 운영에 대해 건의할 권리가 있고, 프로젝트 운영의 최종 결정은 갑측이 결정하고, 을측과 병측은 이의가 없다.
8. 사업 운영 1 년 후 을병만이 탈퇴 협력을 제기할 수 있고, 3 자 * * * 는 고정자산, 매각잉여, 채권채무를 청산하고 계약을 체결한 후 탈퇴한다.
9. 을측과 병측은 자동으로 본 종목 화장품 브랜드 판매상이 되어 갑이 설정한 최고 판매상급에 따라 현금을 수거하고 갑이 설정한 시장 소매가격을 준수하며 을측과 병측은 매년 본 항목의 모든 상품을 65,438+000 부의 무료 견본품을 즐긴다.
10. 본 계약은 한 양식에 3 부씩, 갑당 을측 병측은 각각 한 부씩 보유해 동등한 법적 효력을 가지고 있다.
1 1. 기타 미해결 사항은 삼자 협의에 의해 해결된다.
12. 애착.
파티 a: (서명/도장) 파티 b (서명/도장) 파티 c (서명/도장)
계약 서명 날짜:
프로젝트 계약 제 3 조 갑 (회사 원주주): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
주민등록번호: _ _ _ _ _ _ _ _
을측 (신규 투자자): _ _ _ _ _ _ _
주민등록번호: _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 회사 ("회사") 는 _ _ _ _ _ 에 있습니다
현재 갑을 쌍방은 충분한 협의를 거쳐, 아래와 같은 협의를 달성하여 자본으로 준수하였다.
1. 갑을 쌍방은 본 계약이 체결될 때 회사에 투자하기로 동의하고, 현재 회사의 모든 경영 활동과 존속 가치에 동의합니다.
을측은 회사에 인민폐 500 만원을 투자합니다.
을측이 투자한 후 쌍방은 회사의 지분 구조를 다음과 같이 조정하기로 동의했다: _ _ _ _ _ _ _ _ _
갑은 원주주로서 회사의 지분 45% 를 보유한다.
파티 b 는 회사 주식의 35% 를 얻습니다.
그 회사의 R&D 와 관리팀은 그 회사의 지분 20% 를 취득했다.
4. 을측이 출자를 마친 후 정관 변경 수속을 통일한다.
5. 출자가 완료되면 을측은 회사법, 민법전, 회사 정관 등 법률법규의 규정에 따라 상응하는 권리와 의무를 누리고 주주의 의무를 이행할 것이다.
파티 b 의 투자 자금은 할부로 지불 할 수 있습니다. 계약금은 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안입니다.
7. 을측이 출자를 마친 후 즉시 모든 법률 수속을 밟아야 한다. 을측이 본 협의 기한 내에 출자를 완성하지 못하면 위약으로 간주되고, 갑측은 협력을 중단할 권리가 있으며, 을측 주식은 실제로 완성한 출자액에 따라 그에 따라 감소할 것이다.
8. 을측이 규정된 기한 내에 출자를 완료하면, 갑측은 본 협의를 위반해서는 안 되며, 상응하는 정관 변경 수속을 밟아 을측의 합법적 주주의 권리를 인정해야 한다.
9. 기타 위약 상황은 쌍방의 우호적인 협상에 의해 해결된다.
10. 본 계약은 한 양식에 네 부씩, 갑을 쌍방이 각각 한 부씩, 다른 두 부는 상공업에 보고하여 조사를 준비하고, 쌍방이 서명한 후 즉시 효력이 발생한다.
1 1. 본 계약은 갑과 을 양측이 이번 투자회사에 합의한 기본 내용이다. 구체적인 사항 및 미해결 사항에 대해 쌍방은 본 계약의 규정을 위반하지 않고 보충 계약을 체결할 수 있으며, 보충 계약은 본 계약과 동등한 법적 효력을 가집니다.
당사자 a: _ _ _ _ _ _ _ _
을측: _ _ _ _ _ _ _ _ _
공인 담당자: _ _ _ _ _ _ _ _ _
공인 담당자: _ _ _ _ _ _ _ _ _
서명 날짜: _ _ _ _ _ _ _ _ _
서명 날짜: _ _ _ _ _ _ _ _ _
프로젝트 계약 계약 제 4 조: 1 19242
계약자는 건설 토지 계획 허가, 건설 프로젝트 계획 허가, 건설 프로젝트 건설 허가, 시공에 필요한 임시용수 전기, 도로 교통 중단, 임시 토지 점유를 포함하되 이에 국한되지 않고 법에 따라 법적으로 규정된 허가, 승인 또는 신고를 처리한다. 또한, 계약자는 계약자가 법적으로 규정된 관련 시공 증명서와 승인 서류를 처리하는 데 협조해야 한다.
계약자가 이러한 허가, 승인 또는 기록을 제때에 완료하지 못할 경우, 계약자는 추가 비용 및/또는 지연 기간을 부담하고 계약자에게 합리적인 이윤을 지불해야 합니다. "중화인민공화국 계약법", "중화인민공화국 건축법" 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 내부 청부 책임을 더욱 명확히 하기 위해 갑을 쌍방이 본 공사의 구체적인 상황을 결합해 협상을 거쳐 을측의 각 기술경제지표 및 도급 책임에 대해 다음과 같은 협의를 달성했다.
제 1 조. 프로젝트 개요
1. 발부인: 프로젝트 이름: 프로젝트 위치: 건축 면적: 구조 형식: 계약 범위: 계약 방법: 위험 힌트: 실제 완료 날짜 합의.
실제 완료 일자 확인으로 분쟁이 발생할 경우 구체적인 상황을 참조하여 관련 규정을 제정할 수 있습니다.
공사가 준공 검수를 통과한 경우, 계약자가 준공 검수 신청 보고서를 제출한 날짜는 실제 준공 날짜이며, 공사 검수 증명서에 기재되어 있습니다. 계약자의 이유로 감독관은 계약자가 제출한 준공 검수 신청 보고서를 받은 지 42 일 이내에 준공 검수를 완료하지 못하거나 준공 검수 후 공사 수취증을 발급하지 못하고 준공 검수 신청 보고서를 제출한 날짜는 실제 준공일이다. 공사가 준공 검수를 거치지 않고 발송인이 사용하는 경우, 실제 준공 날짜는 공사 소유권을 이양한 날짜여야 한다. 프로젝트 기간:
(1) 계획 시작 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(2) 계획 완료 일자는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 월 일입니다
2, 품질 등급:
3. 계약 가격: 잠정 총 가격은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다
제 2 조. 계약 문서 선택 기준 및 규정
1, 적용 기준:
2. 적용 가능한 법률 및 규정:
제 3 조. 갑의 책임
1. 을측 시공을 돕고, 프로젝트가 을측에 납품될 때 시공조건에 부합하도록 합니다.
3, 프로젝트 품질 검사 및 감독을 담당합니다. 지부 하위 프로젝트의 검수 비자를 잘 파악하여 공사 기술자에게 공사 기술 자료의 수집, 정리 및 보관을 독촉합니다.
4. 계약 기간 동안 을측이 시공관리가 부실하거나 심각한 실수로 계약 목표를 달성하지 못한 경우, 갑측은 본 계약을 해지할 권리가 있으며, 구체적인 상황에 따라 책임자를 추궁하고, 을측에 법적 책임을 추궁할 때까지 무조건 이직을 요구할 권리가 있다.
5. 을측이 어려움에 부닥쳤을 때, 관련 부서와 조율하여 실제 문제를 해결하고 을측이 순조롭게 건설과 생산을 진행할 수 있도록 도와야 할 의무가 있다.
6. 수력 발전은 갑이 속한 시공기관에서 하청한다.
7, 프로젝트 완료 후, 적시에 직원 수용을 조직하십시오;
8. 공사비를 제때에 지불하고, 이유 없이 공사비를 체납하지 않는다.
제 4 조. 을측의 책임
1, 본 계약 및 일반 계약 계약에 명시된 해당 조항을 엄격히 이행해야 합니다.
2. 본 시공계약계약의 조항에 따라 시공임무를 완수하고 갑의 통일관리, 통일파견 및 통일지휘에 복종해야 합니다.
3, 노동 조직 배치, 합리적인 조합, 업무 효율성 향상을 담당합니다.
4. 일상적인 안전 조치의 시행을 책임지고, 안전 조작 규정에 따라 엄격하게 시공을 조직하고, 전임 안전원과 협조하며, 갑방과 상급 안전관리부의 관리를 받아 사고 발생을 방지한다. 을측의 원인으로 야기된 모든 안전책임은 을측이 부담한다 .....
5. 공사의 품질을 확보하고 공사의 품질이 갑과 시공업체가 규범에 따라 체결한 계약 조항의 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 만약 품질 사고와 공사 기간이 지연되면 을측은 시공기관과 회사의 처벌을 책임져야 한다.
6, 문명 건설을 고수하고 건설 현장을 깔끔하게 유지하십시오.
7. 공사 답방의 보증 업무를 잘 합니다. 을 측의 품질상의 이유로 을 측은 반드시 규정된 시간 내에 수리 작업을 잘 해야 한다. 을측이 수리 시간을 늦추면, 갑은 별도로 배정할 권리가 있고, 비용은 을측이 부담한다 .....
제 5 조. 결제 조건
1. 이 프로젝트 예산은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 설계 선급금을 공제하는 방법은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다.
2. 공사비는 구체적으로 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 형식으로 지급됩니다.
(1) 이 항목에는 선급금이 없습니다.
(2) 월별 준공 공사량 통계 보고서에 따르면 감독관과 갑의 심사 확인 후 합격준공 공사비의 _ _ _ _% 를 지급한다.
(3) 공사대금총액의 _ _% 를 품질보증금으로 공사가 완공된 후 품질문제나 기타 위약 없이 을측에 지급한다. 반면 품질문제 및 기타 위약행위가 있을 경우 갑측은 을측으로부터 품질보증금을 직접 공제할 권리가 있으며, 갑측에 초래된 손실이 품질보증금을 초과할 경우 을측은 여전히 초과분을 배상해야 한다.
제 6 조, 안전 관리
1. 본 프로젝트의 안전관리인은 갑측이 을측의 지명에 따라 임명한다. 조직 시공 과정에서 을측은 반드시 갑측 내부 규제에 따라 건전한 프로젝트 안전 생산 보증 체계를 세우고, 안전생산 책임제를 건립하고 시행하며, 필요한 안전시설 투입을 보장하고, 필요한 노동보호용품, 안전설비 및 보조시설을 구입하고, 사고의 위험을 없애고, 안전생산의 요구를 충분히 만족시켜야 한다. 2, 기계공, 전기공 등 특수 작업자는 반드시 자격증을 소지하고 관련 안전 기술 조작 규정을 엄격히 집행하여 안전한 시공을 보장해야 한다. 시공 현장에서 사용되는 시공 기계, 도구 및 전기 장비는 상태가 양호하고 안전하게 작동할 수 있습니다.
3. 건설현장은 안전홍보표어를 설치하는 것 외에도 위험장소에 안전표지와 경고판을 걸어 시공자, 행인, 주변 주민의 인신과 재산 안전을 확보해야 한다.
4. 을측은 조작 규정을 위반해서는 안 되며, 불법 조작이나 야만적인 시공을 해서는 안 된다. 안전사고가 발생하면 을측은 이로 인해 발생하는 모든 법적 책임과 비용을 부담해야 한다. 만약 갑의 명성에 영향을 미친다면 갑의 손실을 배상해야 한다. 위험 팁: 프로젝트 품질이 표준에 미치지 못하는 책임
계약자의 원인으로 인해 공사의 품질이 계약상의 기준에 미치지 못하므로, 계약자는 이로 인해 증가된 비용 및/또는 지연된 공사 기간을 부담하고 계약자에게 합리적인 이윤을 지불해야 한다.
계약자의 원인으로 인해 공사의 질이 계약기준에 미치지 못하는 경우, 계약자는 공사 품질이 계약약정기준에 도달할 때까지 계약자에게 재작업을 요구할 권리가 있으며, 계약자는 이에 따라 증가된 비용 및/또는 지연된 공사 기간을 부담해야 한다.
제 7 조. 품질 보증 위험 팁: 보증 권한의 출발점.
공사 보증 기간은 공사 준공 검수일로부터 계산한다. 특정 부문 하위 프로젝트에 대한 보증은 계약 쌍방이 전용 계약 조항에 합의하지만 법정 최소 보증보다 작을 수 없습니다. 공사 보증 기간 동안 계약자는 관련 법률 및 계약에 따라 보증 책임을 져야 합니다.
하청업자가 준공 검수 사용 공사를 거치지 않은 경우, 보증 기간은 점유일로부터 계산한다.
1. 품질 보증 기간 동안 을측은 관련 법률, 규정 및 규정의 관리 규정에 따라 본 공사의 품질 보증 책임을 져야 합니다. 당사자 a 에게 의뢰하면, 필요한 비용은 당사자 b 가 부담한다.
2. 을측은 갑과 건설단위가 체결한 시공계약서에 규정된 품질보증보증에 따라 보증책임을 지겠다고 약속했다. 품질 보증 기간은 공사 준공 검수 및 건설 단위 인도일로부터 계산됩니다.
3. 보증 내용에 속하는 품질 보증 책임은 을측이 보증 통지를 받은 날로부터 _ _ _ _ _ 일 이내에 보증해야 합니다. 을측이 약속기한 내에 보증을 조직하지 않은 경우, 갑측은 다른 사람을 파견하여 수리할 수 있으며, 비용은 품질보증금에서 공제됩니다.
4. 수리사고가 발생할 경우 을측은 사고 통지를 받은 후 즉시 사고 현장에 도착하여 수리를 해야 합니다.
5. 구조적 안전과 관련된 품질 문제에 대해서는 즉시 현지 건설 행정 주관부에 보고하고' 주택 건설 공사 품질 보증 방법' 규정에 따라 안전 예방 조치를 취해야 한다. 원래 설계 단위 또는 해당 자격 등급의 설계 단위에서 보증 방안을 제시하고 을 측은 보증을 합니다.
6. 품질보증이 완료되면 건설단위와 갑측이 조직 검수를 할 것이다.
7. 보증비용은 품질결함을 초래한 책임자가 부담합니다. 을측 시공으로 인한 품질 문제로 을측은 어떠한 비용도 받지 않습니다.
제 8 조 공사의 하도급 및 하도급 을측은 본 계약과 관련된 모든 공사 프로젝트나 노무를 다른 사람에게 하청하거나 하청할 수 없다.
제 9 조. 계약의 종결
1. 다음 상황 중 하나인 경우 갑측은 본 계약을 해지할 권리가 있습니다.
(1) 설계 사양에 따라 시공하지 않고 감독이 정류 통지 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 보냅니다.
(2) 10 일 지연되어 현장에 들어가지 못했거나, 공사 일정이 같은 기간보다 더 많이 지연되었습니다.
(3) 중대 산업재해가 발생했거나 산업재해가 발생한 후 제때에 처리되지 않아 공사 진도나 피해자가 갑에게 권리를 주장하는 것이다.
(4) 기한이 지난 재료와 인건비가 제때에 처리되지 않아 관계자들이 갑에게 권리를 주장하게 되었다 .....
2. 만약 갑측이 계약요구에 따라 공사 대금의% 이상을 지불하지 못하면 을측은 계약을 해지할 권리가 있다.
3. 갑이 계약을 해지한 후 을측은 _ _ 일 내에 장소를 정리해야 하며, 기한이 지난 날마다 을측은 자발적으로 갑측에 공사 총가격의 _ _ _% 를 위약금으로 지급해야 한다. 위험 팁: 계약 위반에 대한 명확한 책임.
계약을 체결할 때 쌍방은 발생할 수 있는 위약 상황을 생각하고 계약서에 상응하는 처벌 조치를 합의해야 한다. 위약 시 부담해야 할 책임을 명확히 함으로써 각 측이 진정으로 의무를 이행하도록 유도할 수 있다. 일단 위약이 되면 따라야 할 근거가 있다.
제 10 조 위약 책임: 갑을 쌍방은 성실히 본 계약을 이행해야 한다. 어느 한쪽이 상술한 조항을 위반하여 본 계약을 이행하지 못하거나 결함이 있는 것을 이행할 수 없게 되면 그에 상응하는 위약 책임을 져야 합니다.
제 11 조. 분쟁을 해결하는 방법
1. 본 계약 이행 과정에서 분쟁이 발생할 경우 각 당사자는 우선 우호적인 협상을 통해 해결해야 한다. 협상이 실패하면 중재나 중재를 통해 분쟁을 해결할 수 있다. 비소송 방식을 통해 분쟁을 해결할 수 없는 경우 쌍방은 계약 체결지, 계약 이행지, 피고가 거주하는 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
2. 본 프로젝트의 필요에 따라 을측이 갑의 이름으로 소송을 제기할 경우 갑측이 협조해야 하며, 관련 변호사 대리비, 소송비, 보전비는 을측이 부담해야 한다.
제 12 조. 본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일에 체결되었습니다
제 13 조. 본 협의의 미완은 쌍방이 협의하여 해결한다.
파티 a (서명): 법정 대리인: 공인 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b